修繕修理合同

1、修繕修理合同合同編號:甲方（定作人）：乙方（承攬人）根據(jù)中華人民共和國合同法及國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方修繕修理事宜達(dá)成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。第一條修繕修理項目及名稱、數(shù)量、報酬修繕修理項目及名稱計量單位數(shù)量或工作量報酬單價金額合計人民幣金額（大寫）：（注：空格如不夠用，可以另接）第二條定作人保證其有權(quán)對上述 進(jìn)彳丁修繕修理。第三條承攬人保證其具修繕修理的資格證照，是有權(quán)從事修繕修理的企業(yè)。第四條材料材料品牌生產(chǎn)規(guī)格計量數(shù)量質(zhì)量提供交付消耗單價價款名稱商標(biāo)廠家型號單位人1 1定額（注：空格如不夠用，可

2、以另接）第五條檢驗(yàn)5.1定作人檢驗(yàn)承攬人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)： 、方法： 、時間： 地點(diǎn)：。5.2承攬人檢驗(yàn)定作人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)： 、方法： 、時間： 地點(diǎn)：。第六條修繕修理時間從年.月一0到年一月一0。第七條質(zhì)量要求修繕修理項目應(yīng)符合 的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求包括： 第八條資料提供&1定作人于時間，以 的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：8.2承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在 日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。第九條轉(zhuǎn)包9.1定作人（是/否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括： 。9.2如定作人同

3、意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。9.3如定作人同意，承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。第十條保密10.1承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。10.2雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)L-L| O10.3雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。10.4定作人對其專有機(jī)密信息自彳丁負(fù)責(zé)。第十一條中途變更的后果定作人中途變更修理修繕工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償

4、損失。第十二條協(xié)助12.1承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助： ，并滿足以下要求：12.2定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的.承攬人可以催告定作人在日內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。12.3定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。第十三條監(jiān)督承攬人在工作期間.應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。第十四條保管義務(wù)承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。第十五條更換部件15.1部件更換可能會影響 的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。15.2定作人為承攬人提

5、供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況 承攬人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。15.3更換部件的費(fèi)用山定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報價.供定作人參考確認(rèn)，報 價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在 市授權(quán)的維修（服務(wù)）中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家（設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商）處購買部件。15.4承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇仰未經(jīng)定作人書面同意的第二方更換或拆卸部件。第十六條交付修繕修理項目完工后，交付時間： ，交付方式： ，交付地點(diǎn)： 。第十七條驗(yàn)收17.1雙方約定由 來進(jìn)行木次修繕修理的驗(yàn)收工作，并向其支付

6、規(guī)定合同價款元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。17.2修繕修理項目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) ，具體驗(yàn)收時間為：。第十八條修繕修理的合同總價本次修繕修理的合同總價為 元，定作人在年一月一日前向承攬人預(yù)付材料款（大寫） 元。Am 第十九條結(jié)算方式19.1 修繕修理合同總價包括但不限于報酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為： 。19.2 修繕修理合同總價的付款時間為 。第二十條保修20.1 修理修繕標(biāo)的物修復(fù)后，對于該標(biāo)的物的同一故障，承攬人提供 個 月的保修。但下列情況不屬保修范圍：20.1.1 他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞；20.1.2 使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷；20.1.3 因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引

7、起的損壞；20.1.4 因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。 年月日至20.2 承攬人對修繕修理項目的質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任，保修期從 年月日。20.3 保修期內(nèi) , 定作人按合同總價的 %預(yù)留質(zhì)量保修金，保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。20.4 修繕修理標(biāo)的物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，承攬人應(yīng)及時予以維修,并按本合同第 21.3 款的約定承擔(dān)違約責(zé)任。第二十一條違約責(zé)任21.1 承攬人逾期完成修繕修理工作或完成的修繕修理工作質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，是承攬人違約定作人逾期支付合同價款的，是定作人違約。21.2 因承攬人違約導(dǎo)致定作人遭受損失或向第三人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任（包括但不限于停窩工損失，向

8、建設(shè)單位、分包單位承擔(dān)違約責(zé)任等） , 承攬人應(yīng)當(dāng)賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。21.3 承攬人完成的修繕修理工作質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的.定作人有權(quán)拒絕驗(yàn)收 ; 承攬 人應(yīng)負(fù)責(zé)完成修繕修理項目至合同約定標(biāo)準(zhǔn)。如承攬人未按定作人要求維修，定作人有權(quán)要求 其繼續(xù)履行合同，或解除合 同并另行委托他人維修，費(fèi)用直接從預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣，不足 部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。定 作人解除合同的，承攬人還應(yīng)向定作人支付合同總價 3% 的違約金，不足彌補(bǔ)定作人損失的 , 承攬人應(yīng)繼續(xù)賠 償。第二十二條合同的變更 本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方

9、. 征得對方同意后 , 雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出 天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議, 該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同. 否 則，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。第二十三條合同的解除 如果發(fā)生下列情況 , 各方有權(quán)單方面立即解除本合同。23.1 在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。23.2 未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。23.3 更換部件時 . 未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌 / 或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退 還定作人所 付的部件費(fèi)用，并免費(fèi)更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進(jìn) 行賠償。, 任何一 方在未

10、經(jīng)征得23.4 未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。 第二十四條合同的轉(zhuǎn)讓 除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓 , 未經(jīng)另一方書面明確同意， 均屬無效。第二十五條聲明及保證25.1 定作人的聲明及保證25.1.1 定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履彳丁本合同25.1.2 在簽署木合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定 作人履行本 合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。25.2 承攬人的聲明及保證2521 承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履彳丁本合同。25.2.2 在簽署本合同時 .

11、 任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承 攬人履行本 合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第二十六條通知26.1 根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有 關(guān)的通知和要求 等，必須用書面形式 , 可采用 （書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。26.2 各方通訊地址如下： 。26.3 一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起 日內(nèi)，以書面形式通知對方 ; 否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。第二十七條爭議的處理27.1 本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。27.2 本

12、合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解; 協(xié)商 或調(diào)解不成的，按下列第 種 方式解決：27.2.1 提交 仲裁委員會仲裁；27.2.2 依法向 人民法院起訴。第二十八條不可抗力28.1 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履彳丁其在木合同項下的全部或 部分義務(wù)，該 義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。28.2 聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后 日 內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事

13、件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方. 有責(zé)任盡一切 合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。28.3 不可抗力事件發(fā)生時 . 雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件 或其影響終止 或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其 影響無法終止或消除而致使 合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同 或暫時延遲合同的履行，目 . 遭遇不可抗力一 方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的 . 不能免除責(zé)任。28.4 本合同所稱 “不可抗力 ” 是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克

14、服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的 , 使該方對本合同全部或部分的履行 在客觀上成為不可能或不實(shí)際 的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱 災(zāi)、臺風(fēng)、地震 . 以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論 曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十九條合同的解釋 本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的 、交易習(xí)慣及 關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非 解釋與法律或本合同相抵 觸。第三十條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜 , 依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充 合同。本 合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分 , 與本合同具有同等的法律效 力。第三 一條合同的效力31.1 本合同自雙方