攝影工作室裝修承攬合同

攝影工作室裝修承攬合同甲方（采購方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供應方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、工程材料描述1.材料名稱與規(guī)格材料1：名稱為______，規(guī)格為______（詳細說明如尺寸、型號、材質等）。材料2（如有）：名稱為______，規(guī)格為______。材料應符合國家相關標準以及甲方特定的工程要求（如防火等級、環(huán)保標準等）。2.材料質量要求乙方提供的材料應具備質量合格證明文件，如產(chǎn)品合格證、質量檢測報告等。材料的質量應滿足攝影工作室裝修的設計要求，包括但不限于美觀性、功能性、安全性等方面的要求。乙方保證所提供材料在正常使用條件下，自交付之日起______年內（具體時長）不出現(xiàn)因材料質量問題導致的工程故障或性能下降。二、材料數(shù)量與價格1.材料數(shù)量甲方預計采購的材料數(shù)量如下：材料1：數(shù)量為______（單位）。材料2（如有）：數(shù)量為______（單位）。實際采購數(shù)量以甲方最終書面通知為準，但通知應在工程開工前______天（具體時長）發(fā)出。2.材料單價與總價材料1的單價為______元/（單位），材料2（如有）的單價為______元/（單位）。本合同材料總價預計為______元（大寫：______），該總價根據(jù)預計數(shù)量計算得出，最終總價以實際采購數(shù)量和相應單價結算為準。三、交貨時間與地點1.交貨時間乙方應在合同簽訂后的______個工作日內（具體時長）將首批材料交付至甲方指定地點。對于后續(xù)批次（如有）的材料，乙方應根據(jù)甲方工程進度需求，在接到甲方書面通知后的______個工作日內交貨。2.交貨地點乙方將材料交付至甲方位于______（詳細地址）的工程施工現(xiàn)場或甲方另行書面指定的地點。四、包裝與運輸1.包裝要求乙方負責對材料進行妥善包裝，確保材料在運輸和存儲過程中不受損壞。包裝應標明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等信息。2.運輸責任乙方承擔材料運輸至交貨地點的費用和風險。在運輸過程中如發(fā)生材料損壞、丟失等情況，乙方應及時補充相同規(guī)格和質量的材料，并承擔因此給甲方造成的損失。五、攝影工作室裝修設計與施工1.設計要求乙方應根據(jù)甲方提供的攝影工作室裝修需求和場地條件，進行設計工作，包括但不限于平面布局、空間規(guī)劃、風格定位等。乙方應在合同簽訂后的______個工作日內提交初步設計方案，并在甲方確認后進行細化設計。2.施工要求乙方負責按照設計方案進行攝影工作室的裝修施工，確保施工質量符合國家相關標準和甲方要求。乙方應在施工過程中及時與甲方溝通，確保施工進度和質量滿足甲方需求。六、進度與工期1.施工進度乙方應按照合同約定的工期進行施工，確保在約定的時間內完成裝修工程。乙方應每月向甲方提交施工進度報告，包括但不限于已完成工程量、存在問題及解決方案等。2.工期延誤若因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的責任，并按照合同約定支付違約金。若因不可抗力等原因導致工期延誤，乙方應及時通知甲方，并協(xié)商延期方案。七、驗收與保修1.驗收標準攝影工作室裝修工程完成后，由甲方組織驗收，驗收標準以本合同約定的設計要求和國家相關標準為準。乙方應在驗收合格后進行保修，保修期限為______年。2.保修內容乙方應負責保修期內因施工質量問題導致的修復工作，包括但不限于墻面、地面、水電等設施的維修。若保修期內因乙方維修不當造成損失，乙方應承擔相應責任。八、爭議解決1.爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、攝影工作室裝修承攬合同的變更與解除1.變更本攝影工作室裝修承攬合同的任何變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本合同的組成部分，具有與本合同同等的法律效力。2.解除除本合同約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。若一方出現(xiàn)嚴重違約行為，另一方有權解除本合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。十、不可抗力1.定義本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭、政府行為（如政策調整、禁令等）等。2.責任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應互相通知，并提供相關證明文件。因不可抗力導致無法履行合同義務的一方不承擔違約責任，但應盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時長），雙方應協(xié)商解決合同的履行問題，如變更合同內容或解除合同等。十一、爭議解決1.協(xié)商本攝影工作室裝修承攬合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地的人民法院進行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內容雙方應對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密以及其他機密信息（包括但不限于材料價格、工程設計方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同履行完畢后______年（具體時長）止。十三、合同生效與有效期1.生效本攝影工作室裝修承攬合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本攝影工作室裝修承攬合同有效期自生效之日起至雙方權利義務履行完畢之日止。甲方代表（簽字）：