2025電梯安裝施工合同范本

2025電梯安裝施工合同范本**合同編號：**發(fā)包人（甲方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：**承包人（乙方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：鑒于甲方（發(fā)包人）因工程建設需要，擬將工程項目中的電梯安裝工程發(fā)包給乙方（承包人），乙方具備相應資質并愿意承接該工程。為明確雙方權利義務，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，簽訂本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地址：1.3工程范圍：1.4承包方式：1.5工程內(nèi)容：第二條工程承包范圍2.1本合同承包范圍包括但不限于：2.2承包人需根據(jù)發(fā)包人提供的設計圖紙、技術要求及規(guī)范進行施工。2.3承包人需負責電梯設備的采購、安裝、調(diào)試及驗收。第三條合同價格及支付方式3.1合同總金額：人民幣元（大寫：元）。3.2付款方式：預付款：合同簽訂后，甲方支付合同總金額的%作為預付款；進度款：工程進度達到%時，甲方支付合同總金額的%；驗收款：工程驗收合格后，甲方支付合同總金額的%；質保金：剩余合同總金額的%作為質保金，質保期滿后無質量問題一次性付清。第四條工程質量要求4.1承包人應嚴格遵守國家及地方的電梯安裝相關法律法規(guī)及技術標準。4.2工程質量應符合設計要求和規(guī)范規(guī)定，確保電梯安全性能達到國家標準。4.3承包人應提供所有電梯設備的出廠合格證明、質量保證書及相關檢測報告。4.4工程完工后，承包人應協(xié)助發(fā)包人完成相關部門的驗收工作。第五條工期要求5.1總工期：自合同簽訂之日起天，具體開工日期以發(fā)包人通知為準。5.2乙方應制定詳細的施工進度計劃，并在開工前提交甲方備案。5.3如遇不可抗力因素或甲方原因導致工期延誤，工期相應順延，雙方另行協(xié)商。5.4因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應向甲方支付合同總金額‰的違約金。第六條安全施工責任6.1承包人應嚴格執(zhí)行安全施工規(guī)范，確保施工期間人員安全。6.2承包人應為其施工人員購買意外傷害保險，并承擔施工期間的一切安全事故責任。6.3承包人應采取有效措施防止施工過程中對周邊環(huán)境造成污染或破壞。6.4承包人應服從發(fā)包人或監(jiān)理單位的安全管理，并接受必要的安全檢查。第七條驗收標準及程序7.1工程完成后，承包人應提前個工作日通知發(fā)包人進行驗收。7.2驗收標準依據(jù)相關法律法規(guī)及技術規(guī)范，包括但不限于：7.3驗收程序：承包人自檢合格后提交驗收申請；發(fā)包人組織相關部門進行驗收；出具驗收報告，明確是否合格；對于不合格部分，承包人應在規(guī)定時間內(nèi)整改并重新申請驗收。第八條質量保修8.1質保期限：自工程驗收合格之日起不少于年。8.2質保范圍：承包人承諾對所提供的電梯設備及安裝質量負責。8.3質保期內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)質量問題，承包人應在接到通知后小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行維修或更換。8.4因承包人原因導致質量問題，承包人承擔維修、更換及相關費用。第九條雙方權利與義務9.1甲方權利與義務：按時支付合同款項；為乙方提供必要的施工條件；監(jiān)督乙方施工進度及質量；負責工程驗收及相關部門的報批工作；9.2乙方權利與義務：按時完成工程并符合質量要求；服從甲方的施工現(xiàn)場管理；負責施工期間的材料保管及安全；提供完整的竣工資料；第十條合同的變更與解除10.1經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以書面形式對本合同進行變更或解除。10.2任何一方違反合同約定，且在收到對方書面通知后日內(nèi)未改正的，另一方有權解除合同。10.3合同解除后，雙方應結算已完工程的費用，違約方應承擔相應的違約責任。第十一條違約責任11.1乙方未按合同約定時間完成工程的，每延誤一日，需向甲方支付合同總金額‰的違約金。11.2乙方提供的設備或施工質量不符合要求的，甲方有權要求返工或更換，相關費用由乙方承擔。11.3甲方未按合同約定支付款項的，每逾期一日，需向乙方支付合同總金額‰的違約金。第十二條爭議解決12.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協(xié)商解決。12.2協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十三條其他條款13.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。13.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：