




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
2025年,合同在工程領域的具體內容有哪些?合同編號:工程名稱:工程地點:合同簽訂地點:簽訂日期:發(fā)包方(以下簡稱甲方):地址:法定代表人:聯(lián)絡方式:承包方(以下簡稱乙方):地址:法定代表人:聯(lián)絡方式:鑒于甲方需要委托乙方進行工程的施工及相關工作,為明確雙方的權利和義務,確保工程順利進行,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規(guī),甲乙雙方經友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:第一條工程概況1.1工程名稱:。1.2工程地點:。1.3工程范圍:。1.4承包方式:。1.5工程性質:。1.6工程內容:。1.7合同總金額:人民幣元(大寫:元整)。1.8合同履行期限:自年月日起至年月日止。第二條雙方權利與義務2.1甲方的權利與義務:2.1.1甲方向乙方提供工程相關資料,包括但不限于施工圖紙、技術規(guī)范、設計文件等,并對其真實性、準確性和完整性負責。2.1.2甲方負責協(xié)調施工現(xiàn)場的外部關系,包括但不限于政府部門、周邊單位及居民等,為乙方施工創(chuàng)造良好條件。2.1.3甲方應按合同約定及時支付工程款,不得無故拖延。2.1.4甲方有權對乙方的施工進行監(jiān)督和檢查,發(fā)現(xiàn)問題應及時通知乙方整改。2.2乙方的權利與義務:2.2.1乙方應嚴格按照合同約定、施工圖紙、技術規(guī)范及相關法律法規(guī)進行施工,確保工程質量和施工安全。2.2.2乙方應按時完成工程,并確保工程符合合同約定的工期要求。2.2.3乙方應妥善保管施工現(xiàn)場的材料、設備,不得浪費或挪作他用。2.2.4乙方應為其施工人員購買必要的保險,包括但不限于工傷保險和第三者責任保險。2.3雙方共同義務:2.3.1甲乙雙方應共同遵守國家相關法律法規(guī),確保工程合法合規(guī)。2.3.2甲乙雙方應共同做好施工現(xiàn)場的安全管理工作,防止發(fā)生安全事故。2.3.3甲乙雙方應按時完成各自的合同義務,不得無故違約。第三條工程質量與技術要求3.1工程質量標準:乙方應嚴格按照施工圖紙、技術規(guī)范及相關法律法規(guī)進行施工,確保工程質量符合國家規(guī)定的標準及合同約定的要求。3.2技術要求:甲方向乙方提供的施工圖紙、技術規(guī)范及相關文件,乙方應嚴格遵守。若乙方認為施工圖紙或技術規(guī)范存在瑕疵或不合理之處,應及時向甲方提出書面意見。3.3材料與設備:乙方使用的材料和設備應符合合同約定的標準及國家相關法律法規(guī)的要求。乙方應提供相關材料的合格證明及檢測報告。3.4質量保修:工程竣工后,乙方應按國家有關規(guī)定對工程提供質量保修服務,保修期限為年。第四條工程工期4.1開工日期:年月日。4.2竣工日期:年月日。4.3工期總天數(shù):天。4.4工期延誤:若因乙方原因導致工期延誤,甲方可要求乙方支付違約金,違約金標準為每延誤一日支付合同總金額的‰。若工期延誤超過天,甲方有權單方面解除合同,并要求乙方賠償造成的損失。4.5不可抗力:因不可抗力導致的工期延誤,經甲乙雙方書面確認后,工期可相應順延,且雙方互不承擔違約責任。第五條工程款支付5.1合同總金額:人民幣元(大寫:元整)。5.2支付方式:銀行轉賬。5.3付款時間:5.3.1預付款:合同簽訂后日內,甲方向乙方支付合同總金額的%。5.3.2進度款:乙方完成工程進度的%時,甲方向乙方支付合同總金額的%。5.3.3竣工款:工程竣工驗收合格后日內,甲方向乙方支付合同總金額的%。5.3.4質保金:剩余合同總金額的%作為質保金,質保期滿后無質量問題,甲方向乙方支付。5.4違約責任:若甲方未能按時支付工程款,乙方有權暫停施工,由此造成的工期延誤及損失由甲方承擔。第六條安全管理6.1安全責任:乙方應嚴格遵守國家安全生產法律法規(guī),確保施工現(xiàn)場的安全。若發(fā)生安全事故,乙方應承擔相應責任,并賠償造成的損失。6.2安全措施:乙方應在施工現(xiàn)場采取必要的安全措施,包括但不限于設置安全警示標志、配備滅火器材、采取防塵降噪措施等。6.3安全檢查:甲方有權對施工現(xiàn)場的安全進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題應及時通知乙方整改。第七條工程驗收7.1驗收標準:工程竣工后,乙方應向甲方提交完整的竣工資料,包括但不限于施工記錄、檢測報告、竣工圖紙等。甲方應在收到竣工資料后日內組織驗收。7.2驗收程序:工程驗收應按照合同約定的程序進行,包括但不限于分部分項工程驗收和整體工程驗收。7.3驗收結果:若工程驗收不合格,乙方應按甲方要求進行整改,整改費用由乙方承擔,工期不順延。第八條違約責任8.1乙方違約責任:若乙方未能按合同約定完成工程或質量不符合要求,甲方有權要求乙方返工或整改,并承擔造成的損失。8.2甲方違約責任:若甲方未能按合同約定支付工程款或提供施工條件,乙方有權暫停施工,工期相應順延,且甲方應賠償乙方造成的損失。8.3賠償責任:甲乙雙方因違約造成的損失,應按實際損失進行賠償,賠償金額以雙方協(xié)商或法律判決為準。8.4合同解除:若任何一方違約且在收到對方書面通知后日內未改正,對方有權單方面解除合同,并要求違約方賠償損失。第九條爭議解決9.1爭議解決方式:甲乙雙方因履行本合同發(fā)生爭議時,應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決期間:在爭議解決期間,雙方應繼續(xù)履行合同,不得因爭議影響工程進度。第十條其他條款10.1補充協(xié)議:本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.2合同份數(shù):本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。10.3合同生效:本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。10.4合同終止:本合同在雙方完成所有合同義務且
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 巨人的花園繪本解析
- 171年倫敦協(xié)議書
- 通江人才引進協(xié)議書
- 集體買賣樹木協(xié)議書
- 車位長期出租協(xié)議書
- 項目申報代理協(xié)議書
- 東營區(qū)供熱合作協(xié)議書
- 銷售總監(jiān)任務協(xié)議書
- 鞋子材料購銷協(xié)議書
- 餐飲合同扣款協(xié)議書
- 2025-2030年中國磷酸行業(yè)市場現(xiàn)狀供需分析及投資評估規(guī)劃分析研究報告
- 分居協(xié)議(模版)
- 經鼻高流量吸氧在五官科麻醉氣道管理中應用專家共識(2025版)解讀
- 養(yǎng)老護理員考試模擬題與答案(附解析)
- 2025屆湖北省新八校協(xié)作體高三下學期5月壯行考化學試題及答案
- 2025年武漢鐵路局集團招聘(180人)筆試參考題庫附帶答案詳解
- 深圳市住房公積金管理中心員額人員招聘真題2024
- 2025年全國國家版圖知識競賽題庫及答案
- Q∕GDW 12127-2021 低壓開關柜技術規(guī)范
- 思南塘頭字牌僰的傳承
- 國家開放大學《會計學概論》章節(jié)測試參考答案
評論
0/150
提交評論