2025唐人街項(xiàng)目A、B棟主體工程施工合同(執(zhí)行)

2025唐人街項(xiàng)目A、B棟主體工程施工合同(執(zhí)行)合同編號(hào)：本合同由以下雙方于年月日在（城市/地區(qū)）簽訂：甲方（發(fā)包方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡(luò)方式：乙方（承包方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡(luò)方式：鑒于甲方作為項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）的發(fā)包方，乙方作為具備相應(yīng)資質(zhì)的承包方，雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就本項(xiàng)目A、B棟主體工程施工相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱：2025唐人街項(xiàng)目A、B棟主體工程。1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：。1.3項(xiàng)目?jī)?nèi)容：本項(xiàng)目包括A棟和B棟主體工程的施工，具體范圍詳見(jiàn)施工圖紙及工程量清單。1.4合同工期：本工程自年月日開(kāi)工，至年月日竣工，總工期為日歷天。1.5工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家及地方相關(guān)建筑規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到（填寫(xiě)具體質(zhì)量要求，如“合格”或“優(yōu)良”）。第二條合同價(jià)款與支付方式2.1合同總價(jià)款：人民幣元（大寫(xiě)：元整）。2.2工程款支付方式：（a）合同簽訂后，甲方支付合同總價(jià)款的%作為預(yù)付款；（b）工程進(jìn)度達(dá)到時(shí)，甲方支付合同總價(jià)款的%；（c）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付合同總價(jià)款的%；（d）剩余%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后一次性支付。2.3付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬，賬戶信息如下：戶名：；開(kāi)戶銀行：；賬號(hào)：。2.4甲方應(yīng)按時(shí)支付工程款，逾期支付的，按每日‰向乙方支付違約金。第三條雙方權(quán)利與義務(wù)甲方權(quán)利與義務(wù)：3.1負(fù)責(zé)提供施工場(chǎng)地、施工圖紙及相關(guān)技術(shù)資料，并辦理開(kāi)工前的必要手續(xù)。3.2指派現(xiàn)場(chǎng)代表，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)及與乙方的溝通。3.3按合同約定支付工程款。3.4有權(quán)對(duì)乙方的施工質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，并提出合理建議。乙方權(quán)利與義務(wù)：3.5負(fù)責(zé)按照施工圖紙、設(shè)計(jì)文件及國(guó)家規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。3.6指派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)管理及與甲方的溝通協(xié)調(diào)。3.7服從甲方合理的監(jiān)督和管理，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。3.8保證施工現(xiàn)場(chǎng)安全，做好揚(yáng)塵治理、噪聲控制等環(huán)保工作，遵守相關(guān)法律法規(guī)。3.9乙方應(yīng)為其施工人員辦理保險(xiǎn)，承擔(dān)施工期間因自身原因造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失責(zé)任。第四條施工質(zhì)量要求4.1施工質(zhì)量應(yīng)符合《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50202）、《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50203）等相關(guān)規(guī)范要求。4.2材料與設(shè)備：乙方應(yīng)使用符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的材料和設(shè)備，材料進(jìn)場(chǎng)需經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可使用。4.3隱蔽工程：隱蔽工程在覆蓋前需經(jīng)甲方代表或監(jiān)理人員驗(yàn)收簽字，驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)立即整改。4.4質(zhì)量保修：工程竣工后，乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定提供質(zhì)量保修服務(wù)，保修期內(nèi)因施工質(zhì)量問(wèn)題造成的損失由乙方承擔(dān)。第五條工期與進(jìn)度管理5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工期組織施工，確保工程按期完工。5.2工期延誤：因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤一日，乙方應(yīng)向甲方支付元違約金，甲方有權(quán)相應(yīng)調(diào)整工程款支付時(shí)間。5.3甲方原因?qū)е碌耐９ぃ阂蚣追皆蛲９?，甲方?yīng)書(shū)面通知乙方，并在日內(nèi)辦理復(fù)工手續(xù)，工期相應(yīng)順延，甲方應(yīng)承擔(dān)停工期間的相應(yīng)損失。第六條工程款支付與結(jié)算6.1工程款支付：甲方應(yīng)按合同約定的時(shí)間和比例支付工程款，逾期支付的，按本合同第2.4條執(zhí)行。6.2工程結(jié)算：工程竣工驗(yàn)收合格后，雙方應(yīng)按合同約定和施工圖紙、簽證等文件進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算價(jià)款應(yīng)經(jīng)雙方確認(rèn)后支付。6.3乙方應(yīng)向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付相應(yīng)款項(xiàng)。第七條驗(yàn)收與移交7.1工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料，包括但不限于施工記錄、檢測(cè)報(bào)告、竣工圖紙等。7.2竣工驗(yàn)收：雙方共同組織竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收依據(jù)為本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范。7.3驗(yàn)收合格后，雙方簽署《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，甲方應(yīng)在日內(nèi)完成工程款支付并接收工程。第八條違約責(zé)任8.1任何一方未履行或未完全履行合同義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2因乙方施工質(zhì)量不合格導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)賠償甲方的直接和間接損失。8.3一方違約后，另一方應(yīng)采取合理措施減少損失，否則不得要求賠償擴(kuò)大的損失。第九條不可抗力9.1因不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解除或變更合同。9.2不可抗力事件發(fā)生后，雙方應(yīng)各自承擔(dān)因不可抗力造成的損失，互不承擔(dān)責(zé)任。第十條合同的變更與解除10.1經(jīng)雙方協(xié)商一致，可書(shū)面形式對(duì)本合同進(jìn)行變更或解除。10.2任何一方不得單方面變更或解除合同，否則視為違約。第十一條爭(zhēng)議解決11.1因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向項(xiàng)目所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。11.2訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，除非法院另有判決。第十二條其他條款12.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.3本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表：