保溫涂料施工合同范本

保溫涂料施工合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：×××公司

甲方地址：××省××市××區(qū)××路××號

甲方法定代表人/負責人：×××

甲方聯(lián)系方式：電話：××××××××，郵箱：××××@××××.com

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方名稱：×××公司

乙方地址：××省××市××區(qū)××路××號

乙方法定代表人/負責人：×××

乙方聯(lián)系方式：電話：××××××××，郵箱：××××@××××.com

合同簡介：

甲乙雙方，經充分友好協(xié)商，就甲方購買乙方保溫涂料產品及乙方提供相關施工服務事宜，達成如下合同：

鑒于甲方為滿足其生產/經營需要，欲對現(xiàn)有建筑物進行保溫涂料施工；乙方為專業(yè)從事保溫涂料生產及施工服務的企業(yè)，具備相關資質和能力。

雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，就保溫涂料施工事宜達成合同，以確保工程質量，按時完成施工任務。

本合同條款包括但不限于雙方的權利與義務、價格與支付條件、履行期限、違約責任、不可抗力、爭議解決等。

雙方同意，自合同簽訂之日起，共同遵守本合同各項條款，確保合同的履行。

本合同旨在明確雙方在保溫涂料施工過程中的權利和義務，確保工程順利進行，達到甲方的預期效果。

保溫涂料施工合同范本的具體內容如下：

一、定義：

1.甲方：指合同中買方、出租方或委托方，即本合同中需要進行保溫涂料施工的當事人。

2.乙方：指合同中賣方、承租方或服務提供方，即本合同中提供保溫涂料產品及施工服務的當事人。

3.保溫涂料：指用于建筑物保溫隔熱、降低能耗的涂料產品。

4.施工：指乙方按照甲方要求，對甲方建筑物進行保溫涂料施工的行為。

二、雙方權利與義務：

1.甲方的權利與義務：

（1）提供施工場地，確保乙方施工順利進行；

（2）按照約定支付施工費用，配合乙方進行施工；

（3）對乙方施工過程進行監(jiān)督，提出合理建議；

（4）不得干涉乙方的正常施工，不得無故拖延工期。

2.乙方的權利與義務：

（1）按照約定提供合格的保溫涂料產品；

（2）按照甲方要求，按時完成施工任務，確保工程質量；

（3）提供施工過程中的技術支持，解答甲方疑問；

（4）施工過程中，遵守相關法律法規(guī)，確保施工安全。

三、價格與支付條件：

1.雙方確認，保溫涂料施工項目的總價為人民幣【】元（大寫：【】元整），其中包括材料費、施工費、稅費等。

2.甲方應在合同簽訂后的【】日內，向乙方支付總價的【】%；剩余款項在工程驗收合格后的【】日內支付。

3.甲方支付款項時，應提供正規(guī)發(fā)票。

四、履行期限：

1.乙方應在合同簽訂后的【】日內，將保溫涂料產品運至甲方指定地點；

2.乙方應在合同約定的施工期限內，完成施工任務。

五、違約責任：

1.甲方未按約定支付施工費用，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金，違約金為合同總價款的【】%；

2.乙方未按約定時間完成施工任務，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總價款的【】%；

3.因不可抗力導致合同無法履行，雙方互不承擔違約責任。

六、不可抗力：

1.不可抗力指合同履行過程中，發(fā)生無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等；

2.雙方應立即通知對方，并采取合理措施減少損失；

3.因不可抗力導致合同無法履行，雙方互不承擔責任。

七、爭議解決：

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；

2.若協(xié)商無果，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

八、其他條款：

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年；

3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方（買方/出租方/委托方）：

乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

簽訂日期：【年】年【月】月【日】日

第一條合同目的與范圍

本合同的目的是確立甲乙雙方在保溫涂料施工項目中的合作關系，明確雙方的權利與義務，確保工程質量，按時完成施工任務。

合同范圍包括但不限于以下內容：

1.乙方提供合格的保溫涂料產品；

2.乙方負責施工，確保工程質量；

3.甲方負責提供施工場地，支付施工費用；

4.甲方對乙方施工過程進行監(jiān)督，提出合理建議。

第二條定義

為本合同所述，以下術語的含義如下：

1.甲方：指合同中買方、出租方或委托方，即本合同中需要進行保溫涂料施工的當事人。

2.乙方：指合同中賣方、承租方或服務提供方，即本合同中提供保溫涂料產品及施工服務的當事人。

3.保溫涂料：指用于建筑物保溫隔熱、降低能耗的涂料產品。

4.施工：指乙方按照甲方要求，對甲方建筑物進行保溫涂料施工的行為。

第三條雙方權利與義務

一、甲方的權利與義務：

1.提供施工場地，確保乙方施工順利進行；

2.按照約定支付施工費用，配合乙方進行施工；

3.對乙方施工過程進行監(jiān)督，提出合理建議；

4.不得干涉乙方的正常施工，不得無故拖延工期。

二、乙方的權利與義務：

1.按照約定提供合格的保溫涂料產品；

2.按照甲方要求，按時完成施工任務，確保工程質量；

3.提供施工過程中的技術支持，解答甲方疑問；

4.施工過程中，遵守相關法律法規(guī)，確保施工安全。

第四條價格與支付條件

1.雙方確認，保溫涂料施工項目的總價為人民幣【】元（大寫：【】元整），其中包括材料費、施工費、稅費等。

2.甲方應在合同簽訂后的【】日內，向乙方支付總價的【】%；剩余款項在工程驗收合格后的【】日內支付。

3.甲方支付款項時，應提供正規(guī)發(fā)票。

第五條履行期限

1.乙方應在合同簽訂后的【】日內，將保溫涂料產品運至甲方指定地點；

2.乙方應在合同約定的施工期限內，完成施工任務。

第六條違約責任

1.甲方未按約定支付施工費用，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金，違約金為合同總價款的【】%；

2.乙方未按約定時間完成施工任務，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總價款的【】%；

3.因不可抗力導致合同無法履行，雙方互不承擔違約責任。

4.雙方未履行合同約定的其他義務，應承擔相應的違約責任。

5.違約方應賠償對方因此造成的直接損失，包括但不限于經濟損失、時間損失等。

6.違約方應在違約行為發(fā)生后【】日內，向守約方支付賠償金。

7.雙方應共同努力，避免違約行為的發(fā)生，共同維護合同的履行。

第七條不可抗力

1.不可抗力指合同履行過程中，發(fā)生無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災害（如地震、洪水、臺風等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、動亂、罷工等）及其他不可抗力因素。

2.雙方應立即通知對方，并采取合理措施減少損失。

3.因不可抗力導致合同無法履行，雙方互不承擔責任。

4.雙方應積極尋求解決方案，以減輕不可抗力帶來的影響，并根據(jù)實際情況調整合同履行計劃。

5.不可抗力事件結束后，雙方應盡快恢復合同的履行。

第八條爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商無果，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

3.雙方也可以選擇仲裁解決爭議，仲裁結果對雙方具有約束力。

4.在爭議解決過程中，雙方應繼續(xù)保持合作，不得影響工程的正常進行。

5.爭議解決所需費用由敗訴方承擔，雙方另有約定的除外。

6.雙方應遵守相關法律法規(guī)，尊重仲裁結果或法院判決，履行相應的義務。

7.爭議解決過程中，雙方應保持溝通，確保爭議得到妥善處理。

第九條其他條款

1.雙方同意，通過電子郵件、傳真、信件等方式進行通知，通知內容應明確、具體。

2.任何一方變更聯(lián)系方式，應提前通知對方。

3.本合同的任何修改、補充均需雙方書面同意，方為有效。

4.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。

5.本合同期滿前【】個月，雙方可根據(jù)實際情況協(xié)商續(xù)簽。

6.除非雙方另有約定，本合同期滿后，乙方應將所有與合同有關的文件、資料退還甲方。

7.雙方應遵守合同保密條款，不得向第三方泄露合同內容及相關商業(yè)秘密。

第十條附則

1.本合同的附件為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件包括：保溫涂料產品技術參數(shù)、施工方案、工程量清單