2024版?zhèn)€人承攬合同范本

2024版?zhèn)€人承攬合同范本合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬事項達成如下協(xié)議：一、委托事項1.1甲方委托乙方承攬的工程/項目名稱為：__________。1.2甲方委托乙方承攬的工程/項目地點為：__________。1.3甲方委托乙方承攬的工程/項目內(nèi)容為：__________。1.4甲方委托乙方承攬的工程/項目要求及標(biāo)準(zhǔn)：__________。二、合同價款及支付方式2.1本合同的合同價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2甲方支付乙方合同價款的方式為：__________。2.3甲方支付乙方合同價款的進度為：__________。2.4甲方支付乙方合同價款的賬戶信息為：__________。三、合同履行期限3.1本合同的履行期限為：__________。3.2乙方如因特殊情況無法按期完成合同約定的義務(wù)，應(yīng)提前__________天向甲方申請延期，并征得甲方同意。四、乙方的義務(wù)和責(zé)任4.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時、按質(zhì)、按量完成承攬的工程/項目。4.2乙方應(yīng)確保承攬的工程/項目符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.3乙方在承攬過程中應(yīng)遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，確保不發(fā)生安全事故。4.4乙方在承攬過程中應(yīng)保護環(huán)境，確保不造成環(huán)境污染。4.5乙方應(yīng)妥善保管甲方的資料和財產(chǎn)，如有損壞或丟失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.6乙方在承攬過程中應(yīng)遵守甲方的規(guī)章制度，服從甲方的管理。五、甲方的義務(wù)和責(zé)任5.1甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方合同價款。5.2甲方應(yīng)提供乙方承攬工程/項目所需的條件和支持。5.3甲方應(yīng)對乙方在承攬過程中提供必要的指導(dǎo)和建議。5.4甲方應(yīng)對乙方在承攬過程中遇到的問題和困難給予及時解決。5.5甲方應(yīng)確保乙方在承攬過程中的人身安全和合法權(quán)益。六、違約責(zé)任6.1乙方未按照約定完成承攬工程/項目的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。6.2甲方未按照約定支付乙方合同價款的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。6.3甲乙雙方如有其他違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。七、爭議解決7.1本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至__________。8.3本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程/項目詳細(xì)說明2.設(shè)計圖紙或方案3.工程量清單4.材料及設(shè)備明細(xì)表5.質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)6.安全生產(chǎn)措施7.環(huán)境保護措施8.甲方管理制度及要求9.乙方資質(zhì)證明文件10.合同價款支付證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成承攬工程/項目，視為違約。2.甲方未按照約定支付乙方合同價款，視為違約。3.乙方未按照約定時間提交工程/項目，視為違約。4.乙方承攬的工程/項目不符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。5.乙方在承攬過程中發(fā)生安全事故，視為違約。6.乙方在承攬過程中造成環(huán)境污染，視為違約。7.乙方未按照甲方要求保護資料和財產(chǎn)，視為違約。8.乙方未遵守甲方規(guī)章制度，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.合同法：是指調(diào)整合同關(guān)系及合同履行過程中產(chǎn)生的法律關(guān)系的法律法規(guī)。2.承攬：是指乙方按照甲方的要求，完成某項工程或提供某項服務(wù)的行為。3.合同價款：是指雙方約定的完成承攬工程/項目后，甲方應(yīng)支付給乙方的金額。4.違約金：是指一方違約時，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.安全生產(chǎn)：是指在承攬過程中，為確保人身安全和設(shè)備完好，采取的措施和規(guī)定。6.環(huán)境保護：是指在承攬過程中，為確保環(huán)境不受污染，采取的措施和規(guī)定。7.補充協(xié)議：是指對原合同未盡事宜進行補充和完善的協(xié)議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程/項目進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，乙方采取措施加快進度。2.工程/項目質(zhì)量問題：解決辦法：乙方重新整改，直至符合質(zhì)量要求。3.合同價款支付糾紛：解決辦法：雙方核對支付憑證，確保按時支付。4.安全事故發(fā)生：解決辦法：乙方立即報告并采取措施處理，甲方協(xié)助乙方妥善解決。5.環(huán)境保護問題：解決辦法：乙方采取措施減少環(huán)境影響，合規(guī)操作。6.乙方資質(zhì)問題：解決辦法：乙方提供相關(guān)資質(zhì)證明，確保合法合規(guī)