工程承攬合同的履行風(fēng)險與防范

工程承攬合同的履行風(fēng)險與防范合同編號：__________甲方：__________乙方：__________鑒于甲方為乙方提供工程承攬服務(wù)，為確保雙方合法權(quán)益，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預(yù)算：__________第二條合同主體2.1甲方為具備承攬工程資質(zhì)和能力的__________，乙方為具備接受工程服務(wù)的__________。2.2甲方授權(quán)__________為全權(quán)代表，乙方授權(quán)__________為全權(quán)代表，代表雙方履行本合同。第三條合同價格3.1雙方確認(rèn)，本工程承攬價格為：__________元（大寫：____________________________元整）。3.2乙方應(yīng)按照本合同約定的付款方式及時支付合同價款。第四條工程進(jìn)度4.1雙方確認(rèn)，本工程預(yù)計開工日期為：__________年__________月__________日，預(yù)計竣工日期為：__________年__________月__________日。4.2甲方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如有延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1甲方應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.2乙方有權(quán)對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方應(yīng)立即整改。第六條保密條款6.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。7.2甲方未按照約定完成工程，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期竣工違約金。7.3乙方未按照約定支付合同價款，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期付款違約金。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程預(yù)算明細(xì)表3.工程進(jìn)度計劃表4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求文檔5.保密協(xié)議6.違約金計算公式7.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法8.法律法規(guī)相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定的工期完成工程，認(rèn)定為違約行為。2.甲方未按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，認(rèn)定為違約行為。3.乙方未按照約定的付款方式及時支付合同價款，認(rèn)定為違約行為。4.任何一方泄露對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，認(rèn)定為違約行為。5.甲方未履行合同約定的保密義務(wù)，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.工程承攬合同：一方（承攬人）承擔(dān)完成某項工程，另一方（委托人）支付相應(yīng)報酬的合同。2.違約金：當(dāng)一方違反合同約定時，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。3.工期：合同約定的工程開始施工至工程竣工的時間段。4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工程應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求和質(zhì)量水平。5.保密義務(wù)：合同雙方在合同履行過程中對獲悉的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：根據(jù)延誤原因，雙方協(xié)商調(diào)整工期，如需甲方承擔(dān)違約責(zé)任，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期竣工違約金。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，立即通知甲方，甲方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)整改，如仍不符合要求，乙方有權(quán)要求甲方返工或賠償損失。3.合同價款支付糾紛：解決辦法：雙方按照約定的付款方式及時支付合同價款，如乙方逾期支付，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期付款違約金。4.保密協(xié)議違反：解決辦法：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并