設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同模擬考試?？糀卷附答案

設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同模擬考試?？糀卷附答案

單選題（共100題）1、根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標公告屬于()。A.要約邀請B.要約C.再要約D.承諾【答案】A2、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費用增加的，應相應調整合同價格。A.基準日期B.合同生效C.工程師通知開工D.開工日期【答案】A3、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請求C.人民法院受理撤銷請求D.人民法院判決撤銷【答案】A4、設備安裝合同應約定具體的設備保證期限。保證期從()之日起開始計算。A.簽發(fā)初步驗收證書B.啟動試車C.性能驗收試驗D.簽發(fā)最終驗收證書【答案】A5、招標公告，從合同法律性質上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A6、經濟生活中，最為常見的債權債務關系的產生原因是()。A.侵權B.合同C.無因管理D.不當?shù)美敬鸢浮緽7、根據(jù)FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A8、躍興工程公司與建設單位簽訂了工程施工承包合同，建設單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A.委托與建設單位同屬于一個集團的具有監(jiān)理該項目資質的某監(jiān)理公司實施工程施工監(jiān)理B.為早日實現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個月工期壓縮為12個月C.向工地派駐1名建設單位的代表D.所有取樣的試塊、試件送由建設單位委托具有相應資質的檢測機構進行檢測【答案】B9、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔該批貨物毀損、滅失風險的起始時間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B10、交付設備的規(guī)格、質量等不符合合同規(guī)定，當采購方不同意接收時，由供貨方負責()。A.包換B.保修C.包修D.包修或包換【答案】D11、根據(jù)世界銀行《生產設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》，招標文件包括()。A.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.投標人須知、招標資料表和投標保函C.投標人須知、業(yè)主要求和設計文件D.招標程序、招標資料表、合同條件和進度計劃【答案】A12、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，雙方應在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。A.14B.28C.56D.84【答案】C13、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D14、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權代理終止【答案】B15、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標人為甲，合同價為950萬元B.中標人為甲，合同價為1000萬元C.中標人為丙，合同價為950萬元D.中標人為乙，合同價為980萬元【答案】B16、下列()財產可以抵押。A.土地所有權B.抵押人依法承包但未經發(fā)包人同意的荒山的土地使用權C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經營權D.有爭議的財產【答案】C17、在因缺陷產品導致人身損害的產品責任法律關系中，權利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲者【答案】B18、在生產安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會保險外，還依法有權向()提出賠償要求。A.本單位安全生產管理人員B.政府安全生產監(jiān)管部門C.本單位D.本單位上級主管部門【答案】C19、根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應當在()。A.建設單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設單位檢測C.設計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測D.建設單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測【答案】D20、根據(jù)FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，工程的照管責任由承包商轉移至業(yè)主的時間是()之日。A.進行工程竣工試驗B.簽發(fā)接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B21、如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應付款的根據(jù)是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風險與保險D.竣工結算【答案】A22、根據(jù)《仲裁法》，一方當事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應當裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行【答案】C23、根據(jù)招標投標的法律規(guī)定，在我國境內進行的下列工程建設項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術采用特定的專利技術的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C24、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關術語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據(jù)經驗確定沖突解決方式【答案】A25、某設備工程項目的投標人在現(xiàn)場踏勘后以書面形式提出質疑問題，招標人離開標時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標投標法》規(guī)定的時間，且書面解答與招標文件規(guī)定內容不一致，對該問題應以()。A.招標文件為準，開標時間后延B.招標文件為準，開標時間不變C.書面解答為準，開標時間后延D.書面解答為準，開標時間不變【答案】C26、每個設備工程合同簽訂后，合同正本應由()保管。A.合同管理部門B.財務管理部門C.合同執(zhí)行部門D.技術管理部門【答案】A27、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當事人已經取得的非法所得的是()。A.承包人越級承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評標委員行賄中標D.承包人將主體結構的施工進行分包【答案】D28、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應立即報告給的管理人員是()。A.班組長B.監(jiān)理工程師C.本單位負責人D.總監(jiān)理工程師【答案】C29、由于設計人員錯誤造成設備質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應()。A.免收直接受損失部分的設計費，并支付賠償金B(yǎng).重新設計、并支付賠償金C.賠償委托人的實際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A30、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質量符合約定B.視為數(shù)量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A31、下列有關合同解除的敘述，錯誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結算和清理條款的效力C.當事人協(xié)商一致，可以解除合同D.當事人單方行使解除權的，合同自通知到達對方時解除，對方有異議的，解除權消滅【答案】D32、執(zhí)行政府指導價的合同，當事人一方逾期提貨時恰遇政府指導價格上漲，應按()執(zhí)行A.原價格B.新價格C.原價和新價的平均價格D.當?shù)厥袌鰞r格【答案】B33、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務，給乙造成了損失，根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲應承擔的法律責任是()。A.違約責任B.行政責任C.經濟責任D.締約過失責任【答案】D34、法定代理終止條件是()A.代理期限屆滿B.被代理人取消委托C.代理人辭去委托D.代理人喪失行為能力【答案】D35、2012年5月8日，王某騎車回家經過一個工地，掉入沒有設置明顯標志和采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設項目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】B36、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關于代位權行使的表述，錯誤的是()。A.債權人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務人的債權B.專屬于債務人自身的債權，債權人不得行使代位權C.代位權的行使范圍以債務人的債權為限D.債權人行使代位權的必要費用，由債務人承擔【答案】C37、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應當適用()的仲裁規(guī)則。A.國際商會B.中國商會C.中國國際經濟貿易仲裁委員會D.FIDIC【答案】A38、根據(jù)《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。A.投標單位董事長的父親B.投標單位總經理的同學C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標項目所在地統(tǒng)計局局長【答案】A39、設備工程安裝中，如果由采購方負責設備安裝調試，則供貨方的現(xiàn)場服務內容不應包括()。A.提供現(xiàn)場的地下管線資料B.派出必要的現(xiàn)場服務人員C.重要工序須經供貨方現(xiàn)場技術人員簽字確定D.整個安裝調試過程應在供貨方現(xiàn)場人員指導下進行【答案】A40、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設備工程合同必須采用書面形式B.未經定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當予以賠償【答案】D41、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內未支付進度款，則應對延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C42、《安全生產法》規(guī)定，礦山、建筑施工單位和危險物品的()單位，應當設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員。A.生產、運輸、儲存B.生產、使用、儲存C.生產、運輸、使用D.生產、經營、儲存【答案】D43、某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據(jù)相關規(guī)定，下列關于該安全事故的說法，正確的是()。A.發(fā)生事故后，現(xiàn)場有關人員應當于1小時內向本單位負責人報告B.該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進行調查C.該安全事故應由總承包單位負責上報事故D.負責事故調查的人民政府應當自收到事故調查報告之日起30日內作出批復【答案】C44、基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)使用前，應當采取合理措施驗證其準確性的責任方是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】C45、質量技術監(jiān)督部門對許可證獲準企業(yè)進行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產品質量監(jiān)督抽查D.產品自查自檢【答案】D46、下列關于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應商應取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應提前28天通知工程師C.承包商應當對指定分包商的行為負責D.承包商可將整個工程分包給他人【答案】C47、在下列各項中，符合代理特征的是()。A.代理人不應僅限于代理權限內實施代理行為(濫用代理權)B.代理人以自己的名義實施代理行為C.代理人在授權范圍內獨立地表現(xiàn)自己的意思D.代理結果歸屬代理人【答案】C48、某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現(xiàn)場的代表甲平時很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權。工程竣工結算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。A.經乙簽字的均無效，全部由甲重新確認B.經甲確認的有效，甲不予確認的無效C.經乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設計費【答案】C49、生產設備在運輸過程中涉及的各類保險，應由()負責辦理投保手續(xù)。A.承包商B.業(yè)主C.承運人D.設備供應商【答案】A50、如果由于非承包商原因導致竣工后試驗未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內完成，則()。A.承包商另行選擇日期進行竣工后試驗B.此設備工程或單位工程應被認為已通過了竣工后試驗C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗【答案】B51、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關系中，甲企業(yè)享有的權利是()。A.抵押權B.土地承包經營權C.地役權D.建設用地使用權【答案】C52、合同履行中行使先履行抗辯權的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同【答案】C53、在設備采購合同中，因買受人原因致使設備不能按照約定期限交付的，買受人應當自()之日起承擔標的物毀損、滅失的風險。A.合同成立B.合同簽訂C.合同生效D.違反約定【答案】D54、FIDIC“新黃皮書”中，按合同規(guī)定的計量方法，實際支付給承包商的金額是()。A.進度款B.結算款C.合同價格D.保留金【答案】C55、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面的培訓，則完成培訓是()的構成條件之一。A.進行工程竣工試驗B.工程接收C.進行工程竣工后試驗D.簽發(fā)履約證書【答案】B56、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實施過程和實施方法的重要依據(jù)的是()。A.設計文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書D.中標通知書【答案】C57、根據(jù)我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A58、在設備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負責B.承攬人與第三人共同向定作人負責C.承攬人向定作人負責D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任【答案】C59、根據(jù)《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應當按照不低于工資的()支付勞動者工資報酬。A.100%B.150%C.200%D.300%【答案】D60、下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)的是()。A.設計文件B.業(yè)主要求C.承包商文件D.投標書【答案】B61、因業(yè)主提前占用部分工程導致承包商增加費用時，承包商根據(jù)索賠程序提出了要求，()應對補償金額作出公正的決定。A.業(yè)主B.項目經理C.工程師D.工程師代表【答案】C62、由于業(yè)主原因造成未經竣工試驗而接收工程，應在缺陷通知期內進行竣工試驗的，工程師應按提前()天通知承包商進行竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B63、根據(jù)《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列投標文件中，開標時應當作為廢標處理的是()。A.逾期送達的投標文件B.沒有送到指定地點的投標文件C.關鍵內容字跡模糊、無法辨認的投標文件D.未通過資格預審的申請人提交的投標文件【答案】C64、對于業(yè)主按照合同規(guī)定免費提供的材料，承包商在接收時，應進行()，并將結果通知工程師。A.目視檢查B.化學試驗C.物理實驗D.性能檢查【答案】A65、一般情況下，設備工程在試運行期間生產的產品都屬于()的財產。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.指定分包商【答案】A66、某設備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D67、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設備工程合同必須采用書面形式B.未經定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當予以賠償【答案】D68、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結審理D.缺席判決【答案】D69、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人認為招標活動不符合法律規(guī)定進行投訴的，應當在自知道或者應當知道之日起10日內，向()投訴。A.有關行政監(jiān)督部門B.仲裁機構C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會【答案】A70、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C71、在委托代理中，代理人享有代理權的依據(jù)是()。A.委托合同B.委托授權行為C.人民法院指定D.法律規(guī)定【答案】B72、根據(jù)《仲裁法》，一方當事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應當裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行【答案】C73、發(fā)包方在與承包方結算工程款時，發(fā)包方的財務人員誤將核定的工程結算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復核中發(fā)現(xiàn)該錯誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務關系屬于()之債。A.合同B.侵權行為C.不當?shù)美鸇.無因管理【答案】C74、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應當向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A75、因產品缺陷導致?lián)p害的受害人依法提出賠償請求時，該產品責任法律關系的外部責任主體是()。A.產品的生產者和運輸者B.產品的銷售者和運輸者C.產品的生產者和銷售者D.產品的倉儲者和銷售者【答案】C76、承包商按照工程師的指示更新了進度計劃，并按照新的進度計劃實施設備工程。承擔由此帶來的風險和費用的是()。A.工程師承擔風險，承包商承擔費用B.工程師承擔風險，業(yè)主承擔費用C.承包商承擔風險和費用D.業(yè)主承擔風險和費用【答案】C77、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關術語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據(jù)經驗確定沖突解決方式【答案】A78、根據(jù)《物權法》的規(guī)定，下列關于質權的說法，正確的是()。A.質物可以是正在建造的建筑物B.質權分為動產質權和不動產質權C.質權人對質物孳息享有收取權D.質權人有權使用質物【答案】C79、下列關于聯(lián)營體的說法，錯誤的是()。A.聯(lián)營體的各成員在履行合同上對業(yè)主負有連帶責任B.聯(lián)營體的牽頭方應由聯(lián)營體各方認可C.如果承包商是依法組建的聯(lián)營體，應向工程師通知誰是聯(lián)營體的牽頭方D.未經業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營體的法律地位【答案】C80、業(yè)主為了確保設備工程合同有效并順利實施，在正式簽署設備工程合同前，要求中標的承包商提供履約擔保，該履約擔保一般是()。A.銀行保函B.匯票C.土地所有權D.債券【答案】A81、與指定分包商簽訂分包合同的當事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D82、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉讓給丙兩套重要設備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權請求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉讓設備的行為D.變更甲轉讓設備的價格【答案】C83、下列關于訴訟時效的表述中，正確的是()。A.訴訟時效期間從權利人的權利被侵害之日起算B.權利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內發(fā)生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進行D.訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經過去的時效期間統(tǒng)歸無效【答案】C84、當工程施工過程中有分包商參與時，應掌握各分包商的HSE管理情況，避免可能發(fā)生的不利事件對整個工程的實施和其他人員造成影響的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D85、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產許可證延期手續(xù)的期限是()。A.期滿前3個月內B.期滿前6個月內C.期滿后15日內D.期滿后3個月內【答案】A86、合同法律關系，是指由合同法律規(guī)范調整的在民事流轉過程中形成的()關系。A.社會B.權利義務C.道德D.人際【答案】B87、如果業(yè)主打算更換工程師，應提前()天向承包商通知有關擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D88、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C89、資金安排證明的應當由()出具。A.工程師B.業(yè)主C.業(yè)主開戶銀行D.保險公司【答案】C90、根據(jù)《產品質量法》，下列產品中，屬于該法所稱“產品”的是()。A.鍋爐輔機B.天然氣C.軍工產品D.鐵礦石【答案】A91、工程師將其權利委托給其助手時，授權委托書的生效時間是()。A.工程師向助手簽發(fā)授權委托書時B.業(yè)主和承包商收到授權委托書副本時C.工程師向助手簽發(fā)授權委托書后第14天D.業(yè)主和承包商收到授權委托書副本后第14天【答案】B92、設備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責C.承攬人應就該部分工作對定作人負責D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質量起關鍵性的工作【答案】C93、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔了設備工程項目的所有風險的是()。A.固定總價合同B.純單價合同C.單價與包干混合式合同D.成本加固定費用【答案】A94、根據(jù)《招標投標法實施條例》，依法必須公開招標的，應當在()發(fā)布招標公告。A.國務院發(fā)展改革部門依法指定的媒介B.全國發(fā)行量最大的報紙、雜志C.全國影響最大的門戶網站D.國務院建設行政主管部門指定的媒介【答案】A95、下列關于承包人的工程價款優(yōu)先權的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權的期限為1年B.行使優(yōu)先權的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權不得對抗交付該商品房全部價款的消費者D.抵押權人優(yōu)先于承包人的工程價款受償【答案】C96、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應保存在現(xiàn)場，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時B.竣工試驗開始前C.通過竣工試驗后D.申請簽發(fā)接收證書時【答案】B97、根據(jù)《產品質量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。A.產品責任的訴訟時效期間為1年B.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品最初使用之日起滿5年喪失C.產品只要在明示的安全使用期內因存在缺陷造成損害，生產者和銷售者都應承擔產品責任D.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品交付最初消費者之日起滿20年喪失【答案】C98、設備監(jiān)理工程師的合同管理對象是()。A.合同內容B.設備工程C.監(jiān)理合同D.設備合同【答案】D99、對基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)的錯誤，應由()承擔責任。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】B100、由于業(yè)主原因造成未經竣工試驗而接收工程，應在缺陷通知期內進行竣工試驗的，工程師應按提前()天通知承包商進行竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B多選題（共40題）1、對于使用國有資金投資的項目，評標委員會推薦多名中標候選人的，招標人確定中標人的原則有()。A.招標人應當確定報價最低的中標候選人為中標人B.排名第一的中標候選人因不可抗力提出不能履行合同的，招標人應當確定排名第二的中標候選人為中標人C.排名第一的中標候選人放棄中標的，招標人可以確定排名第二的候選人為中標人D.排名第一的中標候選人在招標文件規(guī)定的期限內未能提交履約保證金的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人E.排名第二的中標候選人因故不能簽訂合同時，招標人應重新招標【答案】BCD2、在設備工程合同履行過程中，設備監(jiān)理工程師合同管理的主要工作包括()、索賠管理等。A.審查承包商的履約能力B.變更管理C.監(jiān)督管理承包商的履約行為D.協(xié)調管理合同關系E.支付工程款【答案】BCD3、根據(jù)有關規(guī)定，依法必須招標的項目，評標委員會推薦三名中標候選人的，排名第一的中標候選人有下列情形的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人的有()。A.資質等級由二級晉升一級B.因不可抗力提出不能履行合同C.參與其他同類工程項目投標D.投標期間與另一投標人協(xié)商投標報價E.放棄中標【答案】BD4、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，工程師簽發(fā)第一筆預付款的付款證書的前提條件有()。A.承包商提交了申請支付的報表B.承包商收到了開工通知C.業(yè)主收到合格的履約保證D.業(yè)主收到合格的預付款保函E.工程設備已經起運【答案】ACD5、專利權的客體包括()。A.計算機軟件B.發(fā)明C.實用新型D.工程設計E.外觀設計【答案】BC6、下列有關承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時生效B.采用電報形式作出承諾的，電報到達要約人時生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進入要約人指定的郵箱時生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內容時生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時生效【答案】BC7、設備工程發(fā)生質量缺陷時，如果承包商未按設備監(jiān)理師的指示及時進行處理，則業(yè)主可采用的處理方法有()。A.自己修補，由承包商承擔費用B.終止合同，收回相關費用C.讓他人修補，由承包商承擔費用D.退還缺陷設備或材料，自行購買，并對承包商加倍索賠E.相應減少合同價格【答案】ABC8、在設備工程設計合同中，未經設計人同意，委托人對設計人提交的設計資料及文件不得()。A.修改B.復制C.借閱D.向第三方轉讓E.用于本合同以外的項目【答案】ABD9、處理下列事項時，工程師不能將要求其作決定的權力委托給助手行使的有()。A.業(yè)主要求中出現(xiàn)錯誤B.業(yè)主向承包商提出索賠C.對單位工程進行竣工試驗D.承包商暫停工作E.承包商無法按合同約定進入現(xiàn)場【答案】ABD10、下列關于委托合同中，受托人義務與責任正確的是()。A.受托人要根據(jù)委托人的指示的內容、范圍、方式、目的等行事，不得違反、變更、曲解委托人指示B.受托人可將受托事務轉交他人處理C.受托人向委托人報告受托事務處理情況是一種默示義務D.受托人依照合同處理委托事務所取得的各種財產，要及時移交給委托人E.有償?shù)奈泻贤?，因受托人過錯致使委托人受到經濟損失的，受托人要承擔賠償責任【答案】ACD11、業(yè)主針對履約保證可提出索賠的情形包括()。A.未能在竣工時間內完成工程B.承包商未能確保履約保證在缺陷通知期期滿前持續(xù)有效C.拒絕按照合同向業(yè)主支付其應付的金額D.未能在收到業(yè)主要求其糾正違約的通知后的合同規(guī)定時間內糾正違約E.發(fā)生了業(yè)主有權終止合同的情形【答案】BCD12、按照我國《民法通則》的規(guī)定，無權代理的表現(xiàn)形式有()。A.無代理權人以他人名義實施的代理行為B.代理人在代理權限內以被代理人的名義實施的代理行為C.代理人超越代理權限實施代理的行為D.代理人代理權終止后實施的代理行為E.代理人與第三人惡意串通的代理行為【答案】ACD13、投標人提交的投標文件有下列情形的，招標人不得拒絕接收的有()。A.未經法定代表人簽字B.未送達指定地點C.逾期送達D.未按照招標文件要求密封E.未按招標文件要求編制【答案】A14、在買賣合同中，出賣人就交付標的物負有保證第三人不得向買受人主張任何權利的義務，該義務的內容有()。A.出賣人對該標的物擁有所有權或處分權B.該標的物未侵犯第三人的知識產權C.出賣人對該標的物擁有租賃權并告知買受人D.出賣人將該標的物抵押給銀行并告知買受人E.出賣人將該標的物質押給銀行未告知買受人【答案】ABD15、當權利人的物權受到他人侵犯時，權利人可以行使的權利包括()。A.請求確認物權B.請求恢復原狀C.請求支付違約金D.請求賠償損失E.請求排除妨礙【答案】ABD16、地方政府部門造成的工程中斷，承包商有權延長工期的條件有()。A.業(yè)主未將地方政府部門制定的新規(guī)定告知承包商B.承包商已經采取措施，仍不能避免工程延誤C.承包商已經遵守了地方政府部門制定的程序D.地方政府的行為延誤或干擾了承包商的工作E.承包商無法提前預見此類延誤或中斷【答案】CD17、根據(jù)《民法通則》，下列情形中，可導致委托代理終止的有()。A.代理人喪失民事行為能力B.被代理人恢復民事行為能力C.被代理人被剝奪政治權利D.代理期限屆滿E.代理人死亡【答案】AD18、《招投標法》規(guī)定，投標文件()的投標人應確定為中標人。A.滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準的最低要求B.最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準C.滿足招標文件各項要求，并且報價最低D.滿足招標文件各項要求，并且經評審的價格最低E.滿足招標文件各項要求，并且經評審價格最高【答案】BD19、承包商應向業(yè)主方提供保障責任的情況有()。A.因承包商的工程設計、施工、竣工以及修補缺陷等活動引起的任何人員的人身傷害、疾病或死亡B.由于承包商違約行為造成的任何財產損失C.由于承包商及其人員的疏忽行為造成的任何財產損失D.承包商履行其合同義務導致的不可避免的損害E.不包括在保險中的業(yè)主風險所引起的損害【答案】ABC20、按照我國《民法通則》的規(guī)定，無權代理的表現(xiàn)形式有()。A.無代理權人以他人名義實施的代理行為B.代理人在代理權限內以被代理人的名義實施的代理行為C.代理人超越代理權限實施代理的行為D.代理人代理權終止后實施的代理行為E.代理人與第三人惡意串通的代理行為【答案】ACD21、依照《民法通則》的規(guī)定，法人應具備的基本條件包括()。A.依法成立B.有必要的財產和經費C.有自己的名稱、組織機構和場所D.注冊登記，領取營業(yè)執(zhí)照E.能夠獨立承擔民事責任【答案】ABC22、根據(jù)《合同法》，下列合同中，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構撤銷的合同有()。A.一方以脅迫手段訂立的合同B.附生效條件的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.一方以欺詐手段訂立的合同E.在訂立合同時顯失公平【答案】AD23、判斷生產設備所有權歸屬業(yè)主的時間界限的情況有()。A.生產設備起運B.生產設備運至現(xiàn)場C.承包商向制造商付款D.業(yè)主向承包商付款E.生產設備經工程師檢驗認可【答案】BD24、下列選項中，屬于行政責任方式的有()。A.罰款B.拘留C.管制D.責令停產停業(yè)E.消除危險【答案】AD25、根據(jù)《合同法》對相關合同的規(guī)定，下列說法正確的有()。A.建設工程合同分為工程咨詢合同、勘察合同、設計合同和施工合同B.委托合同無論是否有償，委托人都有義務預付或補償委托事務所必要的費用C.出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈?，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔D.承攬人可將對工作成果質量起關鍵作用的工作交由第三人完成E.承攬合同履行中，定作人享有任意解除權【答案】BC26、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，應詳細說明給業(yè)主帶來好處的方面有()。A.降低設備制造成本B.加速竣工C.降低業(yè)主實施、維護或運行工程的費用D.提高設備工程的效率E.提高設備工程的價值【答案】BCD27、對于分段移交的設備工程，保留金的退還程序有()。A.單位工程移交時，退還與該單位工程價值相當?shù)谋Ａ艚鸬?0%B.單位工程移交時，退還與該單位工程價值相當?shù)谋Ａ艚鸬?0%C.單位工程缺陷通知期期滿時，再退還40%D.單位工程缺陷通知期期滿時，再退還50%E.在最后一個單位工程的缺陷通知期期滿時