實(shí)用的承攬合同模板集合10篇

1、實(shí)用的承攬合同模板集合10篇承攬合同 篇1_（以下簡(jiǎn)稱甲方）_（以下簡(jiǎn)稱乙方）乙方承攬甲方_工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程量：1、_。2、_。3、_。4、_。二、工程要求：1、_。2、_。3、_。4、_。5、_。三、甲方責(zé)任范圍：1、_。2、_。3、_。四、乙方責(zé)任范圍：1、_。2、_。3、_。五、技術(shù)要求：1、_。2、_。3、_。4。六、工期、驗(yàn)收程序及質(zhì)保期：1、施工工期：自開(kāi)工之日起_日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_%。2、每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗(yàn)收合格才能進(jìn)行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項(xiàng)，結(jié)算時(shí)將從工程款直接扣除。3

2、、質(zhì)保期：質(zhì)保期_年，驗(yàn)收合格后付至工程款的_%，留_%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問(wèn)題，由乙方無(wú)償修復(fù)或更換。七、其它要求：1、施工中乙方接受甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)督。2、施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責(zé)任由乙方自負(fù)。3、乙方施工過(guò)程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無(wú)償進(jìn)行修復(fù)。4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。5、本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。甲方：_乙方：_日期：_承攬合同 篇2合同編號(hào)：_定作人：_承攬人：_簽訂地點(diǎn)：_簽訂時(shí)間：_年_月_日第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限項(xiàng)目

3、名稱及內(nèi)容計(jì)量單位數(shù)量工作量(工時(shí))報(bào)酬交付期限單價(jià)金額合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))：(注：空格如不夠用，可以另接)第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：_第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：_第五條承攬人使用的材料由_人提供。材料的檢驗(yàn)方法：_第六條定作人(是否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來(lái)完成?？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：_第八條結(jié)算方法及期限：_第九條定作人在_年_月_日前交定金(大寫(xiě))_元。第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人。第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的，承攬人(是否)可以留置

4、工作成果。第十二條違約責(zé)任：_第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_種方式解決：(一)提交 _仲裁委員會(huì)仲裁；(二)依法向人民法院起訴。第十四條其他約定事項(xiàng)：_定作人定作人(章)：住所：法定代表人：居民身份證號(hào)碼：委托代理人：電話：開(kāi)戶銀行：賬號(hào)：郵政編碼：承攬人承攬人(章)：鑒(公)證意見(jiàn)：鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)經(jīng)辦人：年月日監(jiān)制部門：_印制單位：_承攬合同 篇3內(nèi)容如下：訂立合同雙方：定作人： (以下簡(jiǎn)稱甲方)定作人法定代表(負(fù)責(zé))人： 簽約人：定作人承辦單位： 聯(lián)絡(luò)人： 聯(lián)系電話：定作人機(jī)

5、構(gòu)地址： 傳真電話：承攬方承攬裝飾郵政樓外墻工程合同合同編號(hào)：訂立合同雙方：定作人： (以下簡(jiǎn)稱甲方)定作人法定代表(負(fù)責(zé))人： 簽約人：定作人承辦單位： 聯(lián)絡(luò)人： 聯(lián)系電話：定作人機(jī)構(gòu)地址： 傳真電話：承攬方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)承攬方法定代表(負(fù)責(zé))人：簽約人：承攬方營(yíng)業(yè)執(zhí)照： 施工資質(zhì)：承攬方施工項(xiàng)目經(jīng)理： 手機(jī)：承攬方機(jī)構(gòu)地址： 傳真電話：銀行開(kāi)戶許可證：開(kāi)戶行：帳戶：根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法和建筑安裝工程承包合同條例以及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強(qiáng)雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條

6、款：第一條標(biāo)的本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為： 元。第二條制作GRC裝飾件規(guī)格、單價(jià)(單價(jià)款單位：平方米/人民幣元)序號(hào)GRC裝飾件名稱規(guī)格數(shù) 量 單 價(jià)合計(jì)123注：以上每平方米GRC裝飾件固定結(jié)算價(jià)，包含：包工、包料、包一切稅費(fèi)，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測(cè)量平方米為準(zhǔn)。第三條工程概況及承包范圍1、工程名稱：郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程2、工程地點(diǎn)郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場(chǎng)3、承包范圍：GRC裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩?zhàn)?、修磨、涂料粉?4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商： );5、工程造價(jià)：本工程總造價(jià)按乙方于 年 月日上午參加

7、組織的工程招標(biāo)會(huì)上中標(biāo)單價(jià)，竣工按中標(biāo)單價(jià)及實(shí)際工程量決算。第四條工程期限與保障責(zé)任1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計(jì)天;2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時(shí)間在原定工期外順延;3、因現(xiàn)場(chǎng)停水、停電、運(yùn)輸進(jìn)場(chǎng)障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任。第五條甲方責(zé)任1、提供現(xiàn)場(chǎng)施工用水、電、堆放材料場(chǎng)地及施工人員食、宿臨時(shí)用房;2、提供施工用雙排腳手架;3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量，組織工程驗(yàn)收。第六條乙方責(zé)任1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等;2、認(rèn)真組織施工，嚴(yán)格按GRC外

8、裝飾工程施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工。3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故，乙方負(fù)全部責(zé)任;4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護(hù)工作;5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應(yīng)無(wú)償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。第七條工程付款及結(jié)算方式1、本工程全部工程造價(jià)及結(jié)算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價(jià)、原預(yù)算單價(jià)甲方不再審計(jì)。應(yīng)甲方要求工程變更增減，其費(fèi)用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價(jià)計(jì)算工程量，據(jù)實(shí)計(jì)算匯總工程總價(jià)款;2、乙方帶料進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始施工15日內(nèi)，甲方撥付工程總價(jià)50%的工程款;3、乙方安裝完成，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告簽字之日起15日內(nèi)，再撥付工程總價(jià)45%;4、工程質(zhì)保金為工程總價(jià)5%，質(zhì)保期兩年。質(zhì)

9、保金在壹年后無(wú)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，于 年 月 日付清。第八條施工及竣工驗(yàn)收1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格，線條明暢、凹凸對(duì)正，尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實(shí)際藝術(shù)效果;2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補(bǔ)充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)代表簽字作為合同附件進(jìn)入決算，否則乙方有權(quán)拒絕施工。3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi)，組織驗(yàn)收。超過(guò)七日未予答復(fù)時(shí)，乙方有權(quán)視為已驗(yàn)收合格并要求甲方支付工程款。第九條乙方服務(wù)承諾1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方一年內(nèi)免費(fèi)為甲方更換GRC裝飾件，兩年內(nèi)免費(fèi)維修，超過(guò)兩年維修只收取材料費(fèi)，維修保

10、證24小時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng);2、乙方承諾對(duì)本單位安裝的GRC裝飾件工程，進(jìn)行終身維護(hù);3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進(jìn)行維修，但要收取材料費(fèi)。第十條雙方違約責(zé)任1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)扣減合同價(jià)款外，甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除違約金。2、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付 元的違約金。3、乙方未按合同要求的時(shí)間完工，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權(quán)停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工

11、程款時(shí)加罰違約金。第十一條糾紛的處理當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁;、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。第十二條附則、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。甲方：乙方：簽約人：簽約人：簽約地點(diǎn)：簽約日期： 年月日承攬合同 篇4簽定日期：_年_月_日定作方（甲方）：_電話：_承攬方（乙方）：_電

12、話：_經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。品名規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額定作方供應(yīng)原材料：原材料規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量1技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_。2產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：_。3交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：_。4貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：_。5本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。甲方（蓋章）：_乙方（蓋章）：_承攬合同 篇5編號(hào):_定作方(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)：_住所地址：_聯(lián)系方式：_手機(jī)號(hào)：_承攬方(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)：_單位地址：_法定代表人：_監(jiān)理人及電話：_依照中華人民共和國(guó)合同法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿

13、、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：第一條 工程概況1.1 工程地點(diǎn)及面積：_1.2 工程造價(jià)：￥_元，大寫(xiě)(人民幣)：_1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見(jiàn)附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見(jiàn)附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見(jiàn)附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。1.4工程期限_天;開(kāi)工日期_年_月_日竣工日期_年_月_日第二條 工程監(jiān)理若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方(

14、或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。第三條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_種方式提供：3.1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，交圖時(shí)間為_(kāi)月_日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份.(見(jiàn)附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);3.2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見(jiàn)附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙)，設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi));3.3施工圖紙雙方簽字后生效。第四條 甲方義務(wù)4.1開(kāi)工前_天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對(duì)只

15、能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對(duì)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù)，并且雙方簽訂“物品清單”;4.2 開(kāi)工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng);4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;4.4 禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無(wú)權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫€;4.5參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收;4. 6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用，由甲方交納(出入

16、證除外)，乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。第五條 乙方義務(wù)5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;5.2 在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴(yán)禁改動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫€等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;5.3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;5.4保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;5.5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng);5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);5.7乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙

17、方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。第六條 工程變更6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書(shū)面協(xié)議裝飾裝修工程變更單(見(jiàn)附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無(wú)效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān);6.2合同簽訂后，甲方工程減項(xiàng)超過(guò)總工程款5%以上時(shí)，須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購(gòu)或運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)，甲方需另外支付材料來(lái)回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用;若甲方要求減少的施

18、工項(xiàng)目已施工，甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi);6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。第七條 材料的提供7.1 由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求(見(jiàn)附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān);7.2 由乙方提供的材料、設(shè)備的(見(jiàn)附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收;若乙方

19、所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提;7.3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購(gòu)的(見(jiàn)附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購(gòu))，在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購(gòu)費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的_%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實(shí)際情況確定);若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔(dān)任;7.4 除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購(gòu)買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng);若需要乙方代購(gòu)，加收所購(gòu)材料款_%的采購(gòu)費(fèi)及運(yùn)

20、輸費(fèi)。第八條工期延誤8.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;(2)不可抗力;(3)甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工;(4)甲方同意工期順延的其他情況。8.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延;8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延;8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費(fèi)用由乙方承提，工期不順延。第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)9.1 雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第_項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收：(1)GB502102

21、0 xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范(2)安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定(3)其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：9.2 施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)：(1)甲乙雙方協(xié)商解決;(2)如協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。第十條 工程驗(yàn)收和保修10.1 雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收; (2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收; (3)竣工驗(yàn)收。乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收，各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單(見(jiàn)附件八：工程驗(yàn)收單)。若甲方接

22、到通知后，未按時(shí)參加驗(yàn)收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);10.2 工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見(jiàn)附件九：工程結(jié)算單)，并填寫(xiě)工程保修單(保修期為貳年)(見(jiàn)附件十：工程保修單)第十一條 工程款支付方式11.1 雙方約定按以下第_種方式支付工程款： (1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款：(2)_ 支付次數(shù) 支付時(shí)間 付款比例 支付金額 第一次 合同簽訂之日第二次 隱蔽工程驗(yàn)收后3日內(nèi) 第三次 竣工驗(yàn)收合格后4日內(nèi)(3)其他支付方式：_11.2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲

23、方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單(見(jiàn)附件九：工程結(jié)算單)上簽字，甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。11.3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開(kāi)具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。第十二條 違約責(zé)任12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的，應(yīng)及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)_%的違約金;若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償;12.2工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的，工程視為合格，

24、由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2的違約金; 12.4由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2作為違約金。 第十三條 合同爭(zhēng)議的解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第_種方式解決：(1)向_仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;(2)向_人員法院起訴。第十三條 合同爭(zhēng)議的解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第_種方式解決

25、：(1)向_仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;(2)向_人員法院起訴。第十四條 幾項(xiàng)具體規(guī)定14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi);14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn)，甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)_元，(此費(fèi)用不在工程款內(nèi));14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙_把，交給乙方施工負(fù)責(zé)人_負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_把，由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;14.4施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：上午_點(diǎn)_分至_點(diǎn)_分;下午_點(diǎn)_分至_點(diǎn)_分。第十五條 附則15.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的

26、，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場(chǎng)內(nèi)簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份;15.4合同履行完后自動(dòng)終止;15.5本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證，以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。15.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。 合同附件：附件一：家庭裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表 附件二：家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表 附件三：家庭裝飾裝修工程報(bào)價(jià)表 附件四：甲方提供裝修裝修材料明細(xì)表 附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表 附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙 附件七：裝飾裝修工程變更單 附

27、件八：工程驗(yàn)收單 附件九：工程結(jié)算單 附件十：工程保修單第十六條其它約定條款_ 甲方(簽字)：_ 乙方(蓋章)：_委托代理人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日家庭裝飾裝修市場(chǎng)合同認(rèn)證意見(jiàn)(商場(chǎng)合同認(rèn)證章)：_委托代理人(簽字)：_ 聯(lián)系電話：_年_月_日承攬合同 篇6發(fā) 包 方（簽章）：（以下稱甲方） 法定代表人：地址：聯(lián)系電話：承 包 方（簽章）：（以下稱乙方） 法定代表人：地址：聯(lián)系電話：乙方承包甲方XXXX號(hào)別墅裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照中華人民共和國(guó)合同法和建筑裝飾工程承包合同條例的規(guī)定，并結(jié)合本

28、工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條：工程概況工程地點(diǎn)： XXX市XX區(qū)XX路XXX號(hào)別墅工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；承包方式：乙方包工包料；工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫(xiě)）：施工工期： 本工程暫定自20 xx年 月 日開(kāi)工，于 20 xx年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為12個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。第二條：施工圖紙2.1 乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向甲方提供施工圖紙、施工說(shuō)明和工程報(bào)價(jià)單。2.2 甲方對(duì)乙方設(shè)計(jì)的施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報(bào)價(jià)單分別進(jìn)行書(shū)面簽字確認(rèn)。2.3 施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報(bào)價(jià)單經(jīng)甲方書(shū)面確定后作為本合同的附件和組成部分。第三條：工程變更和終

29、止3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定工程項(xiàng)目變更單，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書(shū)面簽訂工程項(xiàng)目變更單，否則該變更單無(wú)效。(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。(4)工程項(xiàng)目變更單簽定后作為本合同的附件和組成部分。3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書(shū)面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合

30、同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；（3）因一方的違約行為，相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的；（4）本合同履行期限屆滿自行終止；（5）本合同依法解除。第四條：工期延誤4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。4.4 因乙方原因不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、

31、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。5.3 甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見(jiàn)。5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后3日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購(gòu)買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書(shū)面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用；5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無(wú)關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對(duì)甲方提出的合理意見(jiàn)，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。5.

32、8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場(chǎng)地；5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式6.1 本合同根據(jù)工程施工進(jìn)度，按實(shí)際驗(yàn)收進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后，提交該階段裝修施工報(bào)告給甲方確認(rèn)。6.2 在施工過(guò)程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費(fèi)用，雙方簽定工程項(xiàng)目變更單后,視為工程款總額補(bǔ)充,費(fèi)用由雙方另計(jì)，不在總承包價(jià)范圍內(nèi)；6.3 工程款支付方式（1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價(jià)的30%作為工程預(yù)付款；（2）工程施工進(jìn)行至50% 時(shí)，甲

33、方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付工程總造價(jià)的20%作為工程進(jìn)度款；（3）工程施工進(jìn)行至80% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付給乙方工程總造價(jià)的30%作為工程進(jìn)度款；（3）本工程竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方支付乙方工程總造價(jià)的15%；（4）剩余工程總造價(jià)的5%做為質(zhì)保金，待12個(gè)月的質(zhì)量保修期經(jīng)過(guò)后，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，由乙方書(shū)面向甲方申請(qǐng)支付。（5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開(kāi)戶行：XXXX,賬戶：XXXX,賬號(hào)：XXXX，如銀行賬戶信息有變更，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知甲方。第七條：工程驗(yàn)收和工程保修7.1 工程駿工后，乙方以書(shū)面形式向甲方提出工

34、程結(jié)算，乙方應(yīng)自接到通后10天內(nèi)組織驗(yàn)收辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，填寫(xiě)工程驗(yàn)收單，不得無(wú)故拖延。（驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以施工圖紙及說(shuō)明書(shū)、國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。）如10天內(nèi)甲方不組織驗(yàn)收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗(yàn)收通過(guò)。7.2 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個(gè)月。7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍（1）因使用不當(dāng)或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。（2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺(tái)風(fēng)、地震、電力負(fù)荷超標(biāo))7.4 保修期內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)對(duì)由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行維修，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，且必須在合理時(shí)限內(nèi)完成；因非乙方原因造成的事故

35、、損壞，維修所需費(fèi)用則由責(zé)任方支付。第八條： 違約責(zé)任8.1 本合同項(xiàng)下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方承攬合同 篇7簽訂日期：_經(jīng) 甲 乙-雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。貨款共計(jì)人民幣(大寫(xiě))1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_2.交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn)：_3.質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：_4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_5.結(jié)算辦法及期限：_6.原材料供應(yīng)辦法：_7.其他：_違約責(zé)任：第一點(diǎn)：甲方承擔(dān)(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)償付乙方實(shí)際損失_(2)中途退貨的，償儲(chǔ)乙方以退貨部分貨款總值_的違約金。(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總

36、值千分之_的違約金。(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。(8)其他_第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照

37、數(shù)補(bǔ)交;不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失;不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值_的違約金。(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。(7)其他：_本合同一式_份。有效期自_年_月_日到_年_月_日止甲方：_ 乙方：_法定代

38、表人：_ 法定代表人：_電話：_ 電話：_地址：_ 地址：_開(kāi)戶銀行：_ 開(kāi)戶銀行：_帳號(hào)：_ 帳號(hào)：_承攬合同 篇8合同編號(hào)：合同簽訂地：甲方(承攬方)：法定代表人： ，職務(wù)：地址：乙方(委托方)：法定代表人： ，職務(wù)：地址：鑒于：乙方委托甲方加工如下機(jī)械設(shè)備：合計(jì)金額(含稅)：￥ 元(大寫(xiě)：人民幣 元整，大小寫(xiě)不一致的以大寫(xiě)為準(zhǔn))根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，在公平自愿、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，達(dá)成如下協(xié)議，以資雙方共同遵守。一、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方式、保修期限條款1、產(chǎn)品質(zhì)量按雙方約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件執(zhí)行，機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)完成后，由乙方在收到設(shè)備之日起

39、 日內(nèi)按照約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件進(jìn)行驗(yàn)收，甲方派員協(xié)助安裝調(diào)試，若乙方認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量存在問(wèn)題，必須在貨物驗(yàn)收之日起 日內(nèi)以書(shū)面的形式提出，如超過(guò)此期限未提出異議，則視為甲方提供的產(chǎn)品完全符合乙方質(zhì)量要求。2、乙方確認(rèn)的收貨人為，職務(wù)為號(hào)碼為： ，收貨人驗(yàn)收意見(jiàn)視為乙方的驗(yàn)收意見(jiàn)。3、甲方為設(shè)備提供但易損件除外)。二、交貨時(shí)間及交貨方式、運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān)1、甲方應(yīng)在年月日前向乙方交貨。2、乙方指定，甲方須將貨物運(yùn)輸至：3、雙方一致同意，甲方委托貨運(yùn)公司進(jìn)行運(yùn)輸，貨物運(yùn)輸至乙方指定的地點(diǎn)并交付給乙方之前，貨物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān);貨物交付給乙方之后，貨物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。4、貨物運(yùn)費(fèi)

40、由甲方承擔(dān)。三、配件提供條款甲方向乙方提供如下配件：四、定金及預(yù)付款條款1、本合同簽訂后支付定金，若乙方未按合同的約定支付后續(xù)定做款或不履行合同約定的先付款后提貨義務(wù)，無(wú)權(quán)要求返還定金，合同履行完畢后，定金折抵定做款。2、合同簽訂后日內(nèi)，乙方預(yù)付人民幣幣 元整，大小寫(xiě)不一致的以大寫(xiě)為準(zhǔn))作為預(yù)付款，?？钣糜跈C(jī)械設(shè)備生產(chǎn)的原材料采購(gòu)。若乙方不履行先付款后提貨義務(wù)或違約不履行合同其它義務(wù)，無(wú)權(quán)要求返還上述預(yù)付款。五、貨款的結(jié)算、支付方式乙方向甲方支付款項(xiàng)，必須匯入下列甲方指定的賬戶，非經(jīng)甲方書(shū)面授權(quán)，乙方不能向任何單位或者個(gè)人支付款項(xiàng)：開(kāi)戶行：賬戶名：賬號(hào)：甲方賬號(hào)發(fā)生更改的，應(yīng)提前 天書(shū)面通知乙

41、方，因甲方遲延通知或未通知導(dǎo)致甲方未能及時(shí)收到貨款的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。六、違約責(zé)任1、甲方的違約責(zé)任：甲方未能按期交付定做物機(jī)械設(shè)備，必須按逾期交貨部分的價(jià)款總額的日萬(wàn)分之 支付逾期交貨違約金。2、乙方的違約責(zé)任：(1)乙方延遲支付約定的款項(xiàng)，甲方有權(quán)延期交付定做物;(2)如乙方未按合同約定的時(shí)間付款，每逾期一日，按日萬(wàn)分之 支付逾期付款違約金;(3)乙方逾期 個(gè)月不履行先付款后提貨的義務(wù)，甲方有權(quán)變賣定作物，變賣價(jià)款歸甲方所有;(4)乙方支付定金后，超過(guò) 個(gè)月不按約定支付約定的預(yù)付款，甲方有權(quán)單方解除合同并沒(méi)收定金;(5)乙方應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收并做書(shū)面的收貨確認(rèn)，乙方遲延驗(yàn)收或不做書(shū)面收貨確認(rèn)的，每

42、遲延一日應(yīng)向甲方支付違約金人民幣 元(大寫(xiě)：人民幣 元整，大小寫(xiě)不一致的以大寫(xiě)為準(zhǔn));遲延驗(yàn)收或不做書(shū)面收貨確認(rèn)時(shí)間超過(guò)_日視為乙方無(wú)理拒收，甲方有權(quán)解除本合同，將貨物另行處置，已收取的定金和貨款不予退回。，(6)若乙方未支付全部定做款，則定做物機(jī)械設(shè)備的所有權(quán)歸屬甲方，乙方不得轉(zhuǎn)讓、抵押、轉(zhuǎn)移、變賣該機(jī)械設(shè)備，否則，乙方必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。七、合同的變更和解除合同的變更和解除依照中華人民共和國(guó)合同法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。八、其它事項(xiàng)1、保修期間，乙方不得向除甲方之外的任何人購(gòu)買零配件。2、下列電話、傳真、郵箱地址為雙方履行合同的聯(lián)絡(luò)方式，若有變動(dòng)，必須另行通知，否則必須自行承擔(dān)責(zé)任。甲方： 乙方：

43、 電話號(hào)碼： 電話號(hào)碼： 傳真號(hào)： 傳真號(hào)： 郵箱號(hào)碼： 郵箱號(hào)碼：3、本合同產(chǎn)生糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由甲方所在地的人民法院管轄。4、本合同壹式貳份，由雙方各執(zhí)壹份存檔;本合同未盡事宜，由雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，其效力與本協(xié)議一致;本協(xié)議設(shè)備清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、零配件清單、定做物機(jī)械設(shè)備交接單為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。5、本合同自雙方當(dāng)事人或委托代理人簽字或加蓋公章之日起生效。6、合同簽訂時(shí)，雙方必須相互交付營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開(kāi)戶許可證、委托代理人的身份證復(fù)印件。甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 委托代理人： 委托代理人： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí)間：

44、年 月 日承攬合同 篇9甲方：乙方：經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將_工程的_施工項(xiàng)目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法和建筑安裝工程承包合同條例的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：2.工程地點(diǎn)：3.承包范圍：4.承包方式：包工、包料、包費(fèi)用5.工期：按照甲方書(shū)面通知乙方開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)之日起個(gè)日歷天。6.工程質(zhì)量：本工程為合格工程二、合同單價(jià)和付款方式1.合同單價(jià)：2.實(shí)際結(jié)算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價(jià)為準(zhǔn)。以上價(jià)格包括含稅價(jià)，材料及其運(yùn)輸費(fèi)，人工費(fèi)，裝卸費(fèi)，設(shè)備費(fèi)等一切費(fèi)用。合同價(jià)款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后付

45、至合同價(jià)款的_%;工程竣工驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的_%;工程竣工驗(yàn)收合格年后_日內(nèi)，付至結(jié)算價(jià)款的_%;剩余_%作為質(zhì)保金在竣工驗(yàn)收合格年后_日內(nèi)一次性無(wú)息付清。4.該項(xiàng)目合同約定的款項(xiàng)由有限公司按照本合同約定支付，項(xiàng)目的發(fā)票及合格證開(kāi)具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)四、違約責(zé)任和安全責(zé)任1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價(jià)款_%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價(jià)款的_%違約金支付給甲方，并承擔(dān)由此對(duì)甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管

46、理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實(shí)施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的，因此發(fā)生的所有賠償費(fèi)用、包括給施工人員或第三方人員造成財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害的，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。五、爭(zhēng)議或糾紛處理1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可協(xié)商解決。2.當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時(shí)本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。六、保修本工程保修期為年在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問(wèn)題，在接到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)安排人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行免費(fèi)維修。若乙方不能及時(shí)維修，甲方可委托他人維修，維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。甲方：乙方：簽字簽字電話：電話：甲方駐工地代表：電話：_年_月_日承攬合同 篇10甲方： 乙方：甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共