工程承攬安全協(xié)議書(shū)

工程承攬安全協(xié)議書(shū)?甲方（承攬方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（定作方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方具備完成特定工程承攬工作的專業(yè)能力和資質(zhì)，乙方擬將特定工程交由甲方承攬實(shí)施，為明確雙方在工程承攬過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，確保工程安全順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點(diǎn)：[詳細(xì)工程地點(diǎn)]3.工程內(nèi)容及要求：工程內(nèi)容應(yīng)明確具體，包括但不限于[詳細(xì)列舉工程涉及的各項(xiàng)工作任務(wù)，如建筑物的建造范圍、裝修項(xiàng)目的具體內(nèi)容、設(shè)備安裝的規(guī)格和要求等]。工程要求應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，例如[明確各項(xiàng)工程指標(biāo)應(yīng)達(dá)到的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方另行約定的特殊標(biāo)準(zhǔn)]。4.工程期限：開(kāi)工日期：[具體年/月/日]竣工日期：[具體年/月/日]總工期：[工期總天數(shù)]天。如遇不可抗力或因乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`等特殊情況，工期相應(yīng)順延。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：按照本協(xié)議約定及乙方要求，獲取與工程承攬相關(guān)的合理報(bào)酬。要求乙方提供開(kāi)展工程所需的相關(guān)資料和協(xié)助，如施工場(chǎng)地的基礎(chǔ)資料、設(shè)計(jì)圖紙等，并有權(quán)對(duì)資料的真實(shí)性、完整性進(jìn)行核實(shí)。在工程實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況提出合理的工程變更建議，但需經(jīng)乙方書(shū)面同意。2.義務(wù)：具備并向乙方出示履行本工程承攬合同所需的合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證照文件，并確保在有效期內(nèi)。組建專業(yè)的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，配備具備相應(yīng)資格和經(jīng)驗(yàn)的管理人員及技術(shù)人員，負(fù)責(zé)工程的組織實(shí)施、質(zhì)量控制、安全管理等工作。嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及本協(xié)議約定的工程內(nèi)容、要求和期限組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)完成工程任務(wù)。制定并執(zhí)行完善的施工安全管理制度，建立健全安全管理體系，加強(qiáng)對(duì)施工人員的安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)和操作技能，確保施工過(guò)程安全無(wú)事故。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全負(fù)責(zé)，采取必要的安全防護(hù)措施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)用品和消防器材等。在施工現(xiàn)場(chǎng)周圍設(shè)置圍擋等設(shè)施，避免對(duì)周邊環(huán)境和人員造成影響。定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查和隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，應(yīng)立即停止施工，并及時(shí)向乙方報(bào)告，采取有效的防范措施。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為施工人員繳納工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用，并為施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備等購(gòu)買足額的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，確保施工人員及財(cái)產(chǎn)安全。在工程竣工后，按照乙方要求及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng)，做到工完場(chǎng)清。接受乙方及相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，對(duì)提出的問(wèn)題及時(shí)整改落實(shí)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：對(duì)甲方的工程承攬工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出合理的意見(jiàn)和建議，要求甲方按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度和安全要求進(jìn)行施工。有權(quán)要求甲方提供工程進(jìn)度報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全檢查記錄等相關(guān)資料，以便及時(shí)了解工程進(jìn)展情況。在甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)或工程質(zhì)量、安全等不符合要求時(shí)，有權(quán)要求甲方限期整改，如甲方拒不整改或整改后仍不符合要求，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.義務(wù)：向甲方提供開(kāi)展工程所需的相關(guān)資料，包括但不限于施工場(chǎng)地的基礎(chǔ)資料、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求等，并確保資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。按照本協(xié)議約定及時(shí)向甲方支付工程承攬費(fèi)用。協(xié)助甲方辦理與工程相關(guān)的各類審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)周邊關(guān)系，為甲方施工創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。在工程施工過(guò)程中，如因乙方原因?qū)е鹿こ套兏蚬て谘诱`等情況，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。對(duì)甲方提交的工程進(jìn)度報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全檢查記錄等資料進(jìn)行審核，并及時(shí)給予反饋意見(jiàn)。在工程竣工后，按照本協(xié)議約定及時(shí)組織驗(yàn)收。三、工程承攬費(fèi)用及支付方式1.工程承攬費(fèi)用：本工程承攬費(fèi)用總計(jì)為人民幣[大寫(xiě)金額]元整（小寫(xiě)：￥[具體金額]元）。該費(fèi)用為固定總價(jià)，包含完成本協(xié)議約定工程內(nèi)容所需的全部費(fèi)用，除因乙方原因?qū)е碌墓こ套兏猓灰蛉魏我蛩卣{(diào)整。工程承攬費(fèi)用明細(xì)如下：[詳細(xì)列出各項(xiàng)費(fèi)用的組成及金額，如工程直接費(fèi)、間接費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等]2.支付方式：合同簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付工程承攬費(fèi)用的[預(yù)付款比例]作為預(yù)付款，即人民幣[大寫(xiě)金額]元整（小寫(xiě)：￥[具體金額]元）。工程進(jìn)度達(dá)到[具體進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，如基礎(chǔ)完工、主體結(jié)構(gòu)完成一半等]后，經(jīng)乙方審核確認(rèn)，乙方向甲方支付工程承攬費(fèi)用的[進(jìn)度款比例]，即人民幣[大寫(xiě)金額]元整（小寫(xiě)：￥[具體金額]元）。工程竣工并經(jīng)乙方驗(yàn)收合格后[X]個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付至工程承攬費(fèi)用的[驗(yàn)收款比例]，即人民幣[大寫(xiě)金額]元整（小寫(xiě)：￥[具體金額]元）。工程竣工驗(yàn)收合格滿[質(zhì)保期期限]個(gè)月，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題及其他違約情形，乙方在[X]個(gè)工作日內(nèi)將剩余工程承攬費(fèi)用（即工程承攬費(fèi)用的[質(zhì)保金比例]）支付給甲方，即人民幣[大寫(xiě)金額]元整（小寫(xiě)：￥[具體金額]元）。四、工程質(zhì)量及驗(yàn)收1.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行的施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)以及本協(xié)議約定的質(zhì)量要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。工程質(zhì)量應(yīng)符合[具體列舉適用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件，如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)及名稱、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)及名稱等]的規(guī)定。2.質(zhì)量保證措施：甲方應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量責(zé)任，確保工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。在施工過(guò)程中，甲方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的檢驗(yàn)檢測(cè)，確保其質(zhì)量符合要求。所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的材料、構(gòu)配件和設(shè)備必須具有質(zhì)量合格證明文件，并按規(guī)定進(jìn)行見(jiàn)證取樣送檢。甲方應(yīng)按照施工工藝要求和操作規(guī)程進(jìn)行施工，每道工序完成后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量自檢，合格后方可報(bào)乙方及監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收程序：工程竣工后，甲方應(yīng)提前[X]日向乙方提交工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并通知乙方及相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。乙方在收到甲方提交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，應(yīng)在[X]日內(nèi)組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方簽署工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)書(shū)面通知甲方整改，甲方應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并重新申請(qǐng)驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格為止。工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定整理工程竣工資料，并移交乙方存檔?？⒐べY料應(yīng)包括工程竣工報(bào)告、圖紙會(huì)審記錄、施工技術(shù)交底、材料設(shè)備質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄等。五、安全管理1.安全責(zé)任：甲方對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全負(fù)總責(zé)，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保施工安全。乙方有權(quán)對(duì)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題和隱患，甲方應(yīng)立即整改，整改不力的，乙方有權(quán)責(zé)令其停工整頓。2.安全措施：甲方應(yīng)制定施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度和安全操作規(guī)程，加強(qiáng)對(duì)施工人員的安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。施工人員必須經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)用品和消防器材等。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)用電、機(jī)械設(shè)備、腳手架、高處作業(yè)等危險(xiǎn)部位，應(yīng)采取有效的安全防護(hù)措施。甲方應(yīng)定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查和隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。對(duì)重大安全隱患，應(yīng)立即停止施工，并采取有效的防范措施，同時(shí)及時(shí)向乙方報(bào)告。3.安全事故處理：如發(fā)生安全事故，甲方應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速組織救援，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)向乙方及相關(guān)部門報(bào)告。甲方負(fù)責(zé)對(duì)安全事故進(jìn)行調(diào)查處理，承擔(dān)事故造成的全部損失，包括但不限于人員傷亡賠償、財(cái)產(chǎn)損失賠償、事故罰款等，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故處理情況。因甲方原因?qū)е掳踩鹿实陌l(fā)生，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。乙方有權(quán)從應(yīng)支付給甲方的工程承攬費(fèi)用中扣除相應(yīng)的賠償款，不足部分甲方應(yīng)另行支付。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任：若甲方未按照本協(xié)議約定的工程內(nèi)容、要求、期限完成工程任務(wù)，每逾期一天，應(yīng)按照工程承攬費(fèi)用的[逾期違約金比例]向乙方支付違約金；逾期超過(guò)[約定的逾期天數(shù)上限]天的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已支付的預(yù)付款項(xiàng)，同時(shí)甲方應(yīng)按照工程承攬費(fèi)用的[違約賠償比例]向乙方支付違約金，如違約金不足以彌補(bǔ)乙方損失的，甲方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若甲方提供的工程質(zhì)量不符合本協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償返工直至達(dá)到質(zhì)量要求，由此造成的工期延誤和費(fèi)用增加由甲方承擔(dān)。如因質(zhì)量問(wèn)題給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若甲方違反本協(xié)議約定的安全管理規(guī)定，導(dǎo)致發(fā)生安全事故，甲方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，如因安全事故給乙方造成損失的，甲方應(yīng)按照實(shí)際損失金額進(jìn)行賠償。同時(shí)，乙方有權(quán)根據(jù)事故嚴(yán)重程度扣除甲方相應(yīng)的工程承攬費(fèi)用，直至解除本協(xié)議。甲方未按照本協(xié)議約定履行其他義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失，并按照工程承攬費(fèi)用的[違約賠償比例]向乙方支付違約金。2.乙方違約責(zé)任：若乙方未按照本協(xié)議約定及時(shí)向甲方支付工程承攬費(fèi)用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[逾期違約金比例]向甲方支付違約金。若乙方未按照本協(xié)議約定提供開(kāi)展工程所需的相關(guān)資料或協(xié)助辦理審批手續(xù)等，導(dǎo)致工程延誤或無(wú)法正常進(jìn)行的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。乙方未按照本協(xié)議約定履行其他義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的損失，并按照工程承攬費(fèi)用的[違約賠償比例]向甲方支付違約金。七、爭(zhēng)議解決本協(xié)議在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。3.本協(xié)