2025電氣安裝工程合同模板

2025電氣安裝工程合同模板本合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于年月日簽訂：甲方（發(fā)包人）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡(luò)方式：乙方（承包人）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡(luò)方式：根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就電氣安裝工程相關(guān)事項達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內(nèi)容：乙方負(fù)責(zé)甲方委托的電氣安裝工程，包括但不限于配電系統(tǒng)安裝、電纜敷設(shè)、照明系統(tǒng)安裝、接地系統(tǒng)安裝及相關(guān)配套設(shè)施的安裝調(diào)試工作。1.4工程范圍：以雙方確認(rèn)的施工圖紙、技術(shù)要求及工程量清單為準(zhǔn)。第二條工程工期2.1開工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3總工期為：天（日歷天），工期如有調(diào)整，雙方應(yīng)另行協(xié)商并簽訂書面補充協(xié)議。2.4乙方應(yīng)合理安排施工進度，確保工程按期完成。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。第三條工程質(zhì)量3.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方相關(guān)電氣工程施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及甲方提供的施工圖紙進行施工，確保工程質(zhì)量符合《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)》GB50303-2025《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.2材料要求：乙方使用的材料及設(shè)備應(yīng)符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并提供相關(guān)質(zhì)量證明文件及檢測報告。3.3工程驗收：工程竣工后，乙方應(yīng)提前個工作日通知甲方進行驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)以國家及地方相關(guān)規(guī)范為準(zhǔn)。3.4質(zhì)量保修：乙方承諾對本工程提供質(zhì)量保修服務(wù)，保修期限為自工程竣工驗收合格之日起年。在保修期內(nèi)，若因乙方施工原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量問題，乙方應(yīng)無償修復(fù)。第四條合同價款與支付4.1合同總價：人民幣元（大寫：佰拾萬仟佰拾元整）。4.2付款方式：第一期付款：合同簽訂后，甲方支付合同總價的%作為預(yù)付款，計人民幣元；第二期付款：工程進度達到%時，甲方支付合同總價的%；第三期付款：工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價的%；余款：質(zhì)保金為合同總價的%，待質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題后一次性支付。4.3甲方付款前，乙方應(yīng)提供相應(yīng)金額的合法發(fā)票。4.4逾期付款違約金：若甲方無正當(dāng)理由逾期付款，每逾期一日，按逾期金額的‰支付違約金。第五條雙方權(quán)利與義務(wù)5.1甲方權(quán)利與義務(wù)5.1.1甲方應(yīng)按合同約定支付工程款，并提供施工場地及相關(guān)資料。5.1.2甲方有權(quán)對施工過程進行監(jiān)督，提出合理建議，并對施工質(zhì)量進行檢查。5.1.3甲方應(yīng)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的其他施工單位，確保乙方施工順利進行。5.2乙方權(quán)利與義務(wù)5.2.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工任務(wù)，并確保施工現(xiàn)場安全。5.2.2乙方應(yīng)負(fù)責(zé)施工期間的材料保管、設(shè)備維護及施工現(xiàn)場清理工作。5.2.3乙方應(yīng)為其施工人員辦理相關(guān)保險，承擔(dān)施工期間因乙方人員造成的安全事故責(zé)任。5.2.4乙方有權(quán)要求甲方按合同約定支付工程款，并有權(quán)拒絕甲方提出的違反合同約定的不合理要求。第六條工程驗收與保修6.1工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料，包括但不限于施工記錄、檢測報告、竣工圖紙等。6.2工程驗收：由甲乙雙方及相關(guān)部門共同進行，驗收合格后簽署《竣工驗收報告》。6.3質(zhì)量保修：在保修期內(nèi)，若出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后小時內(nèi)到達現(xiàn)場修復(fù)，費用由乙方承擔(dān)。6.4因不可抗力或甲方使用不當(dāng)造成的質(zhì)量問題，乙方不承擔(dān)責(zé)任。第七條違約責(zé)任7.1乙方違約責(zé)任7.1.1因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤一日，乙方應(yīng)按合同總價的‰向甲方支付違約金。7.1.2因乙方施工質(zhì)量不符合要求導(dǎo)致返工的，相關(guān)費用由乙方承擔(dān)，且工期不予順延。7.1.3乙方擅自轉(zhuǎn)包或分包工程的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)按合同總價的%向甲方支付違約金。7.2甲方違約責(zé)任7.2.1甲方未按合同約定支付工程款的，每逾期一日，按逾期金額的‰向乙方支付違約金。7.2.2甲方無正當(dāng)理由解除合同的，應(yīng)按合同總價的%向乙方支付違約金。第八條爭議解決8.1本合同履行過程中若發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。8.2訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，除非法院另有判決。第九條其他條款9.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.3本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表簽字：日期：