圍欄安裝承攬合同范本7篇

圍欄安裝承攬合同范本7篇篇1合同編號(hào)：XXXXXX甲方（發(fā)包方）：XXXXXX，以下簡(jiǎn)稱甲方乙方（承包方）：XXXXXX，以下簡(jiǎn)稱乙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方安裝圍欄事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：圍欄安裝工程2.工程地點(diǎn)：甲方指定地點(diǎn)3.工程范圍：圍欄的設(shè)計(jì)、材料采購、安裝及售后維修等4.工程量：根據(jù)甲方實(shí)際需求確定二、合同價(jià)款及支付方式1.合同價(jià)款：人民幣XXXXXX元（大寫：XXXXXX元整）2.支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬3.支付節(jié)點(diǎn)：合同簽訂后，甲方需向乙方支付合同價(jià)款的XX%作為預(yù)付款，即人民幣XXXXXX元（大寫：XXXXXX元整）；工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方需向乙方支付合同價(jià)款的XX%，即人民幣XXXXXX元（大寫：XXXXXX元整）。三、工期及進(jìn)度要求1.工期：自合同簽訂之日起XX天內(nèi)完成2.進(jìn)度要求：乙方需按照甲方要求的進(jìn)度進(jìn)行安裝，確保工程按時(shí)完成。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方式1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方需按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行安裝，確保工程質(zhì)量符合要求。2.驗(yàn)收方式：工程竣工驗(yàn)收時(shí)，甲方需組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量合格。五、材料設(shè)備供應(yīng)及保管1.材料設(shè)備供應(yīng)：乙方需按照合同約定供應(yīng)圍欄材料，確保材料質(zhì)量符合要求。2.材料設(shè)備保管：甲方需妥善保管乙方提供的材料設(shè)備，防止丟失或損壞。如因甲方原因造成材料丟失或損壞，甲方需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、售后維修服務(wù)1.保修期：工程竣工驗(yàn)收之日起，乙方需提供XX個(gè)月的保修期。在保修期內(nèi)，如因乙方原因造成圍欄損壞，乙方需負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。2.保修期外維修：保修期結(jié)束后，如甲方需要繼續(xù)維修服務(wù)，乙方需提供有償維修服務(wù)。具體費(fèi)用由雙方協(xié)商確定。七、違約責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)1.甲方違約責(zé)任：如甲方未按照合同約定支付款項(xiàng)或未提供必要的工作條件，導(dǎo)致乙方無法按時(shí)完成工程，甲方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任：如乙方未按照合同約定完成工程或工程質(zhì)量不符合要求，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體賠償標(biāo)準(zhǔn)由雙方協(xié)商確定。八、爭(zhēng)議解決方式及管轄法院1.爭(zhēng)議解決方式：如雙方在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.管轄法院：本合同簽訂地為XXXXXX，故爭(zhēng)議管轄法院為XXXXXX人民法院。九、合同生效時(shí)間及份數(shù)1.合同生效時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同份數(shù)：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。甲方（發(fā)包方）：XXXXXX（簽字/蓋章）乙方（承包方）：XXXXXX（簽字/蓋章）日期：XXXX年XX月XX日篇2合同編號(hào)：[合同編號(hào)]定作人（甲方）：[甲方公司名稱]承攬人（乙方）：[乙方公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行圍欄安裝作業(yè)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點(diǎn)：[工程地點(diǎn)]3.工程內(nèi)容：圍欄安裝作業(yè)4.工程質(zhì)量：按照甲方提供的圖紙及要求施工，確保施工質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、合同價(jià)款及支付方式1.合同價(jià)款：人民幣XX元（大寫：XX元整）2.支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬3.乙方需提供相應(yīng)的發(fā)票。四、雙方權(quán)利義務(wù)1.甲方需按時(shí)提供施工所需的圖紙及相關(guān)資料，并確保其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.乙方需按照甲方提供的圖紙及要求進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。在施工過程中，乙方需嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保施工過程中的安全。3.甲方需為乙方提供必要的工作條件和支持，確保施工順利進(jìn)行。同時(shí)，甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保施工符合甲方要求。4.乙方需按時(shí)向甲方提交施工進(jìn)展報(bào)告，確保甲方及時(shí)了解施工情況。同時(shí)，乙方需積極配合甲方的監(jiān)督和檢查工作，確保施工質(zhì)量和安全。五、違約責(zé)任1.甲方如未按時(shí)提供施工所需的圖紙及相關(guān)資料，或提供的圖紙及資料不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方如未按照甲方提供的圖紙及要求進(jìn)行施工，或施工質(zhì)量不符合相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。在施工過程中，如乙方違反安全操作規(guī)程，造成安全事故，需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.甲方如未按時(shí)向乙方支付合同價(jià)款或未提供必要的工作條件和支持，需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.乙方如未按時(shí)向甲方提交施工進(jìn)展報(bào)告或未積極配合甲方的監(jiān)督和檢查工作，需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決方式1.在合同履行過程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，積極配合法院的審理工作。判決生效并執(zhí)行完畢后，雙方應(yīng)遵守執(zhí)行結(jié)果。如一方不履行判決，另一方可以向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。在強(qiáng)制執(zhí)行過程中，違反法律的一方應(yīng)當(dāng)支付由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)使用書面形式，并由雙方簽字確認(rèn)后生效。本合同的修改和補(bǔ)充與本合同具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如有其他未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。篇3合同編號(hào)：XXXXXX甲方（發(fā)包方）：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方安裝圍欄事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXXXXX圍欄安裝工程2.工程地點(diǎn)：XXXXXX3.工程內(nèi)容：圍欄安裝、維修及更換4.工程期限：自合同簽訂之日起至工程完成并驗(yàn)收合格之日止。二、工程價(jià)款及支付方式1.工程價(jià)款：人民幣XXXXXX元（大寫：XXXXXX元整）。具體價(jià)格根據(jù)工程量清單及實(shí)際工程量進(jìn)行調(diào)整。2.支付方式：合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方工程總價(jià)的XX%作為預(yù)付款，即人民幣XXXXXX元（大寫：XXXXXX元整）。剩余款項(xiàng)在工程驗(yàn)收合格后一次性支付。具體支付方式以銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金形式均可。三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.工程質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，具體要求詳見合同條款。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照合同條款及甲方要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)，乙方應(yīng)提供完整的工程資料，包括施工圖紙、材料清單、施工記錄等。甲方應(yīng)在收到乙方提交的驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并簽字確認(rèn)。四、違約責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)1.甲方違約：若甲方未能按時(shí)支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方按照銀行同期貸款利率支付利息作為違約金。同時(shí)，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方賠償因此造成的損失。2.乙方違約：若乙方未能按照合同約定完成工程任務(wù)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。具體賠償標(biāo)準(zhǔn)按照合同約定執(zhí)行。若因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、其他約定事項(xiàng)1.甲方應(yīng)提供必要的工作條件和支持，確保工程的順利進(jìn)行。乙方應(yīng)積極配合甲方的工作安排，確保工程按時(shí)完成。2.雙方應(yīng)妥善保管與本合同相關(guān)的所有文件和資料，不得泄露給第三方。本合同的變更、解除和終止均應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定。如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，具有法律約束力。雙方應(yīng)認(rèn)真履行本合同約定的義務(wù)和責(zé)任，確保工程的順利完成。甲方（發(fā)包方）：XXXXXX（簽字/蓋章）乙方（承包方）：XXXXXX（簽字/蓋章）日期：XXXXXX年XX月XX日篇4合同編號(hào)：XXXXXX甲方（發(fā)包方）：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公正、誠實(shí)守信的原則，就甲方委托乙方進(jìn)行圍欄安裝事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXXXXX圍欄安裝2.工程地點(diǎn)：XXXXXX3.工程范圍：甲方指定區(qū)域內(nèi)的圍欄安裝、維修及更換。4.工程要求：乙方需按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行圍欄安裝，確保安裝質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。二、合同價(jià)款及支付方式1.合同價(jià)款：本次圍欄安裝工程的總價(jià)為XXXXXX元（大寫：XXXXXX元整）。該價(jià)款已包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、稅費(fèi)等所有費(fèi)用。2.支付方式：合同簽訂后，甲方將款項(xiàng)的XX%支付給乙方作為預(yù)付款。工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方再支付XX%。剩余XX%的款項(xiàng)作為質(zhì)保金，在工程竣工驗(yàn)收合格后一年內(nèi)支付。三、工期及進(jìn)度1.工期：乙方需在簽訂合同后XX個(gè)工作日內(nèi)完成圍欄安裝工作。如遇特殊情況，雙方協(xié)商確定工期。2.進(jìn)度：乙方需按照甲方的要求制定詳細(xì)的工作計(jì)劃，并按時(shí)提交工作進(jìn)度報(bào)告。甲方有權(quán)對(duì)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方式1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方需按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行圍欄安裝，確保安裝質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于以下幾點(diǎn)：（1）圍欄材料應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，表面平整、光滑，無銹蝕、裂縫或變形。（2）圍欄安裝應(yīng)牢固可靠，不得出現(xiàn)松動(dòng)、傾斜或倒塌現(xiàn)象。（3）圍欄安裝高度應(yīng)一致，偏差不得超過XX厘米。（4）圍欄安裝后應(yīng)進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，確保長期穩(wěn)定運(yùn)行。2.驗(yàn)收方式：工程完工后，乙方應(yīng)提交完整的驗(yàn)收資料，包括施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、材料檢驗(yàn)報(bào)告等。甲方將在收到驗(yàn)收資料后XX個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)，乙方應(yīng)積極配合，如實(shí)回答甲方提出的問題。如驗(yàn)收不合格，乙方需按照甲方的要求進(jìn)行整改并重新驗(yàn)收。五、違約責(zé)任及賠償損失1.違約責(zé)任：如乙方未按照合同約定完成圍欄安裝工作，或安裝的圍欄質(zhì)量不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任包括但不限于以下幾點(diǎn)：（1）如乙方逾期未完成圍欄安裝工作，需按日計(jì)算向甲方支付違約金。（2）如乙方安裝的圍欄出現(xiàn)質(zhì)量問題或安全隱患，需負(fù)責(zé)維修或更換。2.賠償損失：如因乙方的過失或違約行為給甲方造成額外損失或損害，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。具體賠償責(zé)任包括但不限于以下幾點(diǎn)：（1）如乙方安裝的圍欄在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題或損壞，需負(fù)責(zé)維修或更換，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。（2）如因乙方的過失或違約行為導(dǎo)致甲方無法正常使用圍欄，需賠償甲方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。六、爭(zhēng)議解決方式及管轄法院1.爭(zhēng)議解決方式：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.管轄法院：本合同的管轄法院為甲方所在地的人民法院。如雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)以此法院為管轄法院。七、合同生效及終止條款1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行各自的義務(wù)，確保圍欄安裝工作的順利完成。2.合同終止：在合同履行過程中，如遇不可抗力或雙方協(xié)商一致的情形，可以終止合同。合同終止后，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決方案，確保雙方權(quán)益不受損失。具體解決方案包括但不限于以下幾點(diǎn)：（1）如因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方應(yīng)協(xié)商確定解決方案，并盡快恢復(fù)合同履行。（2）如雙方協(xié)商一致終止合同，雙方應(yīng)共同清理現(xiàn)場(chǎng)、移交相關(guān)材料和設(shè)備，并確保雙方權(quán)益不受損失。八、其他約定事項(xiàng)1.保密義務(wù)：雙方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及履約過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密和保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。2.不可抗力：如遇不可抗力導(dǎo)致合同履行延誤或無法履行，雙方應(yīng)及時(shí)溝通并協(xié)商解決方案。因不可抗力造成的損失由雙方共同承擔(dān)。3.爭(zhēng)議解決費(fèi)用：如發(fā)生爭(zhēng)議并提起訴訟，訴訟過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等）由敗訴方承擔(dān)。勝訴方有權(quán)要求敗訴方賠償其因訴訟而遭受的合理損失。4.合同修改與補(bǔ)充：本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致后進(jìn)行書面確認(rèn)。未經(jīng)書面確認(rèn)的任何修改和補(bǔ)充均視為無效。5.合同份數(shù)：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。合同自雙方簽字蓋章之日起生效。未盡事宜由雙方協(xié)商確定并補(bǔ)充于合同中。篇5甲方（委托方）：XXXXXX公司乙方（承攬方）：XXXXXX公司根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行圍欄安裝工程事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：圍欄安裝工程2.工程地點(diǎn)：XXXXXX3.承包范圍：圍欄的設(shè)計(jì)、安裝及調(diào)試4.承包方式：包工包料二、合同工期1.開工日期：自本合同簽訂之日起計(jì)算2.竣工日期：自開工日期起計(jì)算，工期為XX天3.延期交付：如遇不可抗力因素或其他非乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，經(jīng)甲方書面同意，可延期交付三、合同價(jià)款及支付方式1.合同總價(jià)款：人民幣XXXX元（大寫：XXXX元整）2.支付方式：（1）預(yù)付款：合同簽訂后，甲方支付合同總價(jià)款的XX%作為預(yù)付款（2）中期款：乙方完成工程進(jìn)度過半后，甲方支付合同總價(jià)款的XX%作為中期款（3）尾款：工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付合同總價(jià)款的XX%作為尾款四、雙方權(quán)利和義務(wù)1.甲方權(quán)利和義務(wù)：（1）提供施工圖紙及相關(guān)資料，并對(duì)乙方的設(shè)計(jì)、安裝進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)（2）按照合同約定支付合同價(jià)款（3）協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工，確保施工順利進(jìn)行2.乙方權(quán)利和義務(wù)：（1）按照甲方要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、安裝及調(diào)試工作（2）保證工程質(zhì)量，確保圍欄安全可靠（3）遵守施工安全規(guī)范，確保施工安全無事故（4）及時(shí)向甲方提交工程進(jìn)度報(bào)告及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告五、質(zhì)量保證與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)保證圍欄安裝質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（1）圍欄安裝牢固，無晃動(dòng)現(xiàn)象。（2）圍欄表面光滑平整，無銳角毛刺。（3）圍欄高度、顏色等符合設(shè)計(jì)要求。3.驗(yàn)收程序：（1）乙方完成圍欄安裝后，應(yīng)向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（2）甲方接到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。（3）驗(yàn)收合格后，雙方簽訂驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理相關(guān)移交手續(xù)。六、違約責(zé)任及賠償1.甲方如未按照合同約定支付合同價(jià)款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方如未能按照合同約定完成圍欄安裝工程，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。3.因乙方原因?qū)е聡鷻诎惭b質(zhì)量不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決及適用法律1.本合同在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.本合同的簽訂、履行及解釋均適用中華人民共和國的法律。八、其他事項(xiàng)1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。篇6合同編號(hào)：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方（發(fā)包方）：XXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。乙方（承攬方）：XXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行圍欄安裝事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：圍欄安裝2.工程地點(diǎn)：XXXX3.工程范圍：甲方指定區(qū)域的圍欄安裝工作4.工程要求：乙方需按照甲方提供的圖紙和要求進(jìn)行圍欄安裝，確保安裝質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。二、合同價(jià)格及支付方式1.合同價(jià)格：本合同總價(jià)為XX元（大寫：XX元整），具體價(jià)格根據(jù)工程實(shí)際發(fā)生量進(jìn)行結(jié)算。2.支付方式：合同簽訂后，甲方需向乙方支付XX元（大寫：XX元整）作為預(yù)付款。工程完工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方需向乙方支付剩余款項(xiàng)。三、工期及驗(yàn)收1.工期：乙方需在簽訂合同后XX天內(nèi)完成圍欄安裝工作。如遇特殊情況，雙方協(xié)商處理。2.驗(yàn)收：工程完工后，乙方需向甲方提交驗(yàn)收申請(qǐng)。甲方需在收到申請(qǐng)后XX天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為甲方提供的圖紙和要求。驗(yàn)收合格后，甲方需向乙方出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。四、違約責(zé)任1.甲方違約：如甲方未按照合同約定支付款項(xiàng)或未提供必要支持和資料，導(dǎo)致乙方無法按時(shí)完成圍欄安裝工作，甲方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方違約：如乙方未按照合同約定完成圍欄安裝工作，或者安裝質(zhì)量不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.爭(zhēng)議解決費(fèi)用：爭(zhēng)議解決過程中產(chǎn)生的訴訟費(fèi)用、保全費(fèi)用等由敗訴方承擔(dān)。六、合同生效及終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同終止：如一方違反合同約定，另一方有權(quán)要求終止合同。合同終止后，違約方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。七、其他約定1.保密義務(wù)：雙方需對(duì)合同內(nèi)容及履約過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)資料等保密信息保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方泄露。2.不可抗力：如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法按時(shí)履行或無法履行，雙方可協(xié)商解除合同或變更合同條款。3.合同修改：如需對(duì)合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充，雙方需協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容與原合同具有同等法律效力。4.爭(zhēng)議解決條款的法律適用：爭(zhēng)議解決條款的效力獨(dú)立于其他條款，其他條款的無效不影響爭(zhēng)議解決條款的效力。爭(zhēng)議解決條款的適用依據(jù)為《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。爭(zhēng)議解決條款的法律適用與解釋權(quán)歸甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院所有。其他未盡事宜由雙方協(xié)商處理。5.合同文本及生效條款的說明：本合同文本共XX頁，以中文書寫為主。合同生效條款說明：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。雙方需嚴(yán)格遵守合同約定，確保圍欄安裝工作的順利進(jìn)行。如一方違反合同約定，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。同時(shí)，雙方需共同維護(hù)合同的穩(wěn)定性和有效性，共同推動(dòng)圍欄安裝工作的順利進(jìn)行。篇7合同編號(hào)：XXXXXX甲方（發(fā)包方）：XXXXXX乙方（承攬方）：XXXXXX根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方本著公平、公正、誠實(shí)信用的原則，就甲方委托乙方進(jìn)行圍欄安裝施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXXXXX圍欄安裝工程2.工程地點(diǎn)：XXXXXX3.工程范圍：甲方指定的圍欄安裝施工區(qū)域4.工程要求：按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行圍欄安裝施工二、合同價(jià)款及支付方式1.合同價(jià)款：本合同價(jià)款為人民幣XXXXXX元（大寫：XXXXXX元整）。該價(jià)款已包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等所有費(fèi)用。2.支付方式：甲方在簽訂合同后支付乙方合同價(jià)款的50%作為預(yù)付款。工程完工并驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余50%的款項(xiàng)。三、工期及驗(yàn)收1.工期要求：乙方應(yīng)在簽訂合同后盡快安排施工，確保在甲方指定的工期內(nèi)完成圍欄安裝施工任務(wù)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：乙方施工完成后，應(yīng)提交驗(yàn)收申請(qǐng)。甲方在收到申請(qǐng)后7個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為甲方提供的施工圖紙和技術(shù)規(guī)范。3.驗(yàn)收程序：乙方應(yīng)提交以下文件作為驗(yàn)收依據(jù)：a.施工圖紙和技術(shù)規(guī)范；b.施工記錄；c.驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。甲方在驗(yàn)收過程中有權(quán)對(duì)施工質(zhì)量提出疑問和要求整改。乙方應(yīng)在規(guī)定