違約金合同（5篇）

違約金合同（精選5篇）違約金合同篇1甲方(借款人)_____________身份證號碼：___________________乙方(貸款人)_____________身份證號碼：_____________甲乙雙方就借款事宜，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議，以資雙方共同遵守。乙方貸給甲方人民幣(大寫)________________，于__________年__________月__________日前交付甲方。借款利息：________________借款期限：_________________還款日期：_________________年__________月__________日。還款方式：_________________現(xiàn)金/_________________支付。違約責任：_________________爭議解決方式：_雙方協(xié)商解決，解決不成，提交_________________人民法院。本合同自_______________生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，合同文本具有同等法律效力。甲方(蓋章)___________法定代表人(簽章)___________乙方(簽章)_______________年_____月_____日違約金合同篇2一、合同履行，經營業(yè)務發(fā)生，購買方違約的。1、銷售方：取得違約金，屬于增值稅應稅銷售額的價外費用，可開具專票或普票。2、購買方：超出合同金額支付的違約金，可計入購進貨物、服務及相關資產成本。二、合同履行，經營業(yè)務發(fā)生，銷售方違約的1、購買方：取得違約金，購買方相對于銷售方，未發(fā)生銷售行為，不繳增值稅。2、銷售方：支付的違約金，不得沖減銷售額。可憑合同或協(xié)商紀要計入營業(yè)外支出，準予作企業(yè)所得稅的稅前扣除，屬于在經營活動中實際發(fā)生的，與取得收入有關、合理的支出。三、合同未履行，購買方或銷售方違約的。違約金合同篇3甲方(出賣人)：_______________物業(yè)發(fā)展有限公司乙方(買受人)：______________________________業(yè)主鑒于：1、__________年__________月__________日，甲、乙雙方共同簽訂了《__________市商品房預售合同》(合同編號：_______________)，乙方購買______________________________小區(qū)住宅樓(____________________)，乙方已向甲方支付購房款人民幣__________元。2、甲方應于__________年__________月__________日前向乙方交付商品房。3、__________小區(qū)住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自__________年__________月__________日起辦理入住手續(xù)，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至__________年__________月__________日。5、乙方已于__________年__________月__________日辦理了入住手續(xù)，接收了商品房。6、自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，甲方逾期交房__________日，對照《__________市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之__________的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣__________元。甲乙雙方經協(xié)商，達成以下協(xié)議共同執(zhí)行：一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣__________元，于__________年__________月__________日前以現(xiàn)金方式一次付清。二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。五、本協(xié)議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。甲方：______________________乙方：____________________________________年_____________月_____________日違約金合同篇4申請執(zhí)行人(下稱甲方)：_______________，男，漢族，__________公司職工，________年________月________日生，_____________人，住_____________。被執(zhí)行人(下稱乙方)：_______________，男，漢族，農民，________年________月________日生，_______________鎮(zhèn)人，住_____________。甲方與乙方為交通事故賠償糾紛一案，經大理市人民法院(__________)__________民一初字第_______________號民事判決，判決生效后，雙方自愿協(xié)商，達成和解協(xié)議，共同信守，決不反悔。一、__________市__________區(qū)人民法院(__________)__________民一初字第_____號民事判決書判令：_______________乙方賠償甲方因交通事故造成的經濟損失__________元，并承擔案件受理費__________元，訴訟保全費__________元，合計_______________元。現(xiàn)乙方一次性支付給甲方_______________元即案結事了，其他費用均由甲方負責，甲方完全同意，并自愿放棄不足部份。二、上述款項在簽訂本協(xié)議書時當場付清，雙方不得再為此事發(fā)生糾紛。三、本協(xié)議書經雙方簽字確認從簽定之日起生效。四、本協(xié)議書一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，報_______________人民法院終結本案執(zhí)行程序一份，內容相同，具有同等效力。甲方：_______________乙方：_______________________年________月________日________年________月________日違約金合同篇5尊敬的__________經理：_________________我叫_______________，在本公司__________部門從事__________崗位工作。我于__________年_____月與公司簽訂了_____年勞動合同。工