北京市施工合同規(guī)定

北京市施工合同規(guī)定合同編號：__________鑒于甲方為工程項目的業(yè)主，具備項目建設的相關資質和條件，并愿意承擔工程項目的投資和建設；乙方具備相應的施工資質和能力，愿意承擔工程項目的施工任務。根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，經友好協(xié)商，就甲方建設、乙方施工的工程項目達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內容：____________________1.5工程質量標準：____________________1.6工程總價：____________________二、工期2.1工程開工日期：____________________2.2工程竣工日期：____________________2.3工程延期及違約責任：____________________三、施工質量3.1乙方應按照甲方的要求和國家相關標準進行施工，保證工程質量。3.2乙方應承擔工程質量問題的修復和返工，并承擔相應費用。3.3乙方應保證工程的安全和環(huán)境保護，遵守國家和地方的有關法律法規(guī)。四、材料和設備4.1乙方應按照甲方的要求采購、使用材料和設備，并保證材料和設備的質量。4.2乙方應承擔因材料和設備質量問題導致的工程質量、安全問題的責任。五、工程款支付5.1甲方應按照工程進度和質量情況，及時支付乙方工程款。5.2乙方應提供合法、真實的工程進度和質量情況的報告。5.3工程款的支付方式、支付時間及比例等，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。六、違約責任6.1乙方未按照約定時間、質量完成工程的，應承擔違約責任。6.2甲方未按照約定時間支付工程款的，應承擔違約責任。七、爭議解決7.1對于因履行本合同而產生的任何爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。7.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：乙方（承包方）：一、工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程內容：________________1.4工程規(guī)模：________________1.5工程預算：________________1.6工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、甲方的權利和義務2.1甲方應向乙方提供施工所需的場地、資料、設備等，并保證提供的資料和設備符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。2.2甲方應按照合同約定的時間和金額支付工程進度款和尾款。2.3甲方應協(xié)調解決施工過程中出現的影響施工順利進行的問題，包括但不限于土地、房屋、水電、交通等方面的手續(xù)和問題。2.4甲方應按照合同約定對乙方進行安全文明施工教育，并承擔由此產生的費用。2.5甲方應承擔因不可抗力導致的工程損失。三、乙方的權利和義務3.1乙方應按照合同約定的工程內容、規(guī)模、工期進行施工，保證工程質量符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。3.2乙方應按照合同約定的時間和金額向甲方提交工程進度款和尾款申請。3.3乙方應承擔施工過程中的安全責任，嚴格按照國家安全生產法律法規(guī)和甲方提供的安全生產要求進行施工。3.4乙方應承擔因乙方原因導致的工程損失。3.5乙方應按照合同約定對甲方、甲方指定的第三人及公眾進行安全文明施工。四、合同價格4.1雙方確認，本工程合同總價為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。4.2乙方報價是基于甲方提供的工程概況、工程地點、工程內容等資料計算得出的，包括施工成本、利潤、稅費等所有費用。4.3乙方應保證報價的準確性，如因乙方報價不準確導致工程虧損，由乙方自行承擔。五、支付方式5.1甲方按照乙方提交的工程進度款申請，支付相應款項。5.2工程完工后，經甲方驗收合格，甲方支付尾款。5.3甲方支付款項時，有權扣除乙方應承擔的稅費、罰款等。六、工期延誤6.1因甲方原因導致工期延誤，甲方應按照合同約定向乙方支付違約金。6.2因乙方原因導致工期延誤，乙方應按照合同約定向甲方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程完工并驗收合格后終止。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________代表（簽名）：________________代表（簽名）：________________日期：________________日期：________________一、附件列表：1.工程設計文件2.施工圖紙3.工程量清單4.材料和設備的技術規(guī)格書5.施工組織設計6.安全生產措施方案7.工程驗收標準和方法8.合同履行過程中產生的其他相關文件和資料二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間、質量完成工程的，屬于違約行為。2.甲方未按照約定時間支付工程款的，屬于違約行為。3.乙方使用不符合約定或國家標準的材料和設備的，屬于違約行為。4.乙方未按照施工圖紙或設計文件施工的，屬于違約行為。5.乙方未按照約定履行安全生產措施的，屬于違約行為。6.其他雙方在合同中約定的違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責投資、組織和管理工程項目的實施。2.乙方：指合同中的承攬方，負責按照甲方要求完成工程項目的施工任務。3.工程質量：指工程項目的實體和功能是否符合設計文件和國家標準的要求。4.工期：指合同規(guī)定的工程開始和竣工的時間。5.工程款：指甲方根據工程進度和質量情況，支付給乙方的合同價款。7.補充協(xié)議：指雙方就合同未盡事宜，另行簽訂的具有同等法律效力的協(xié)議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應采取措施加快施工進度，并向甲方支付違約金。2.工程質量問題：乙方應負責修復和返工，并承擔相應費用。3.材料和設備質量問題：乙方應更換符合約定的材料和設備，并承擔相應費用。4.安全生產事故：乙方應立即報告甲方，并采取措施防止事故擴大，承擔相應責任。5.支付工程款糾紛：雙方應按照合同約定及時支付工程款，如有爭議可協(xié)商解決或依法解決。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑工程項目的中標單位與業(yè)主之間的施工合同簽訂。2.適用于工程項目的施工過程中，乙方未按約定完成工程的情況。3.適用于甲方未按約定時間支付工程款的情況。4.適用于工程項目的質量、安全、進度等方面的管理。5.適用于雙方在合同履行過程中產生的違約行為的認定和處理。6.適用于合同履行過程中的爭議解決和法律名詞解釋。一、附件列表：1.工程設計圖紙和技術規(guī)范2.工程預算書和報價單3.施工方案和安全施工措施4.工程進度計劃和驗收標準5.付款憑證和驗收報告6.變更協(xié)議和補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付工程進度款或尾款，視為違約。2.乙方未按約定時間和質量要求完成工程，視為違約。3.甲方未提供施工所需資料和設備，或提供的資料和設備不符合要求，視為違約。4.乙方未按照安全生產要求進行施工，導致安全事故或質量問題，視為違約。5.雙方未按約定解決爭議，一方起訴至法院，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包方（甲方）：委托他人進行建設活動的當事人。2.承包方（乙方）：接受他人委托進行建設活動的當事人。3.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。4.工程質量：指工程滿足設計要求、法律法規(guī)和行業(yè)標準的能力。5.違約金：一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定的，應支付給對方一定數額的金錢。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到工期延誤：雙方協(xié)商確定合理的工期延期，并調整工程進度計劃。2.遇到工程質量問題：及時停工整改，重新驗收合格后繼續(xù)施工。3.遇到支付糾紛：查看合同條款，按照約定支付工程進度款和尾款。4.遇