建材安裝承攬合同

第頁共頁建材安裝承攬合同甲方：[甲方名稱]乙方：[乙方名稱]合同編號：[合同編號]簽訂日期：[簽訂日期]鑒于甲、乙雙方就甲方需要進行建材安裝工程的承攬事宜進行協(xié)商，為明確雙方的權益和義務，特訂立本合同：第一條合同范圍1.1甲方委托乙方負責建材安裝工程的承攬，并提供必要的技術支持和協(xié)助。1.2承攬的建材安裝工程包括但不限于：[具體工程內容]。1.3工期：乙方應在合同生效后的[工期天數(shù)]內完成工程，并按約定的進度進行交付。第二條合同價格2.1本合同總價為：[總價]，以人民幣計算。2.2價格包含：材料費、人工費、運輸費、安裝費及其他費用。2.3付款方式：甲方需按以下方式支付款項：（1）合同生效后，甲方需向乙方支付合同總價的[首付款比例]%作為首付款；（2）工程進展至[指定進度節(jié)點]時，甲方需向乙方支付合同總價的[進度款比例]%作為進度款；（3）工程竣工驗收合格后，甲方需向乙方支付合同總價的[尾款比例]%作為尾款。第三條甲方義務3.1甲方應向乙方提供必要的施工條件，包括但不限于場地、材料等。3.2甲方必須提供具備法律效力的相關證明文件，包括但不限于建筑許可證、用地證等。3.3甲方應按照合同約定支付款項，并按時提供乙方所需的進度款及尾款。第四條乙方義務4.1乙方應按照合同約定的標準和質量要求，按時完成承攬的建材安裝工程，并保證工程質量符合國家相關標準。4.2乙方應按照合同約定的進度進行工程施工，如因乙方原因導致工期延誤的，乙方需承擔相應的違約責任。4.3乙方應提供具備相應資質的施工人員進行工程施工，并確保施工人員具備相應的技術水平。4.4乙方應保證所使用的材料符合相關標準，并具備質量保證書等必要文件。4.5乙方應保證工程過程中的衛(wèi)生和安全，并采取必要的防護措施。4.6乙方負責工程竣工驗收，如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應負責及時處理并保修。第五條變更和解除合同5.1雙方一致同意，在工程施工過程中如需變更合同內容，應達成書面協(xié)議。5.2如工程因不可抗力因素無法繼續(xù)施工，雙方可協(xié)商解除合同，解除合同后應按照實際施工進度進行結算。5.3雙方一致同意，在合同履行過程中如發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商方式解決。協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第六條違約責任6.1如乙方未按合同約定完成承攬工程或未按時交付的，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。6.2如甲方未按合同約定支付款項或未按時提供進度款及尾款的，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。第七條合同終止7.1合同終止的情況包括但不限于：（1）工程竣工并驗收合格；（2）雙方一致同意解除合同；（3）發(fā)生不可抗力導致無法繼續(xù)施工。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。8.2本合同未盡事宜，可雙方協(xié)商確定補充條款，并在書面形式達成協(xié)議，作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。8.3本合同的附件和補充條款為本合同不可分割的組成部分。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂地點：