2023鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本簡單(4篇)

第頁共頁2023鋼構(gòu)造加工合同范本簡單(4篇)2023鋼構(gòu)造加工合同范本簡單(4篇)。鋼構(gòu)造加工合同范本(篇一)發(fā)包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程詳細(xì)情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1和加工及安裝、水電及安裝、消防及安裝、避雷及安裝、防火涂料及人工，一切以圖紙為標(biāo)準(zhǔn)。1.2及二次倒運(yùn)費(fèi)用，輔材費(fèi)用，不含行車及安裝費(fèi)用，不含地面材料及人工，不含圖紙以外的內(nèi)外部工程。1.3工期：本工程自年月日開工。1.4工程質(zhì)量：1.7廠房建筑面積為：1.8合同價款(人民幣大寫)(見人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)報價清單以及材料報價清單)。第二條甲方工作2.1甲方駐工地現(xiàn)場管理人員，負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)展監(jiān)視檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。2.2甲方負(fù)責(zé)制定施工工期并嚴(yán)格按照施工進(jìn)度及要求監(jiān)視乙方工作，如乙方不能按期按質(zhì)完成工作，甲方有權(quán)將合同中施工工程抽項另外包給其他施工隊，費(fèi)用從原合同中扣除。第三條乙方工作3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和方案3.2乙方必須服從現(xiàn)場施工管理人員的調(diào)度和安排，必須執(zhí)行公司制定的施工工期并嚴(yán)格按照指定的工期進(jìn)度施工，現(xiàn)場施工管理人員有權(quán)對不服從公司管理的施工隊進(jìn)展更換。3.3乙方嚴(yán)格執(zhí)行施工標(biāo)準(zhǔn)、平安操作規(guī)程、防火平安規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)展施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加開工驗收，編制工程結(jié)算。第四條關(guān)于工期及變更的約定4.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。4.2因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。4.3因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工24小時以上，工期相應(yīng)順延。4.4施工中假設(shè)出現(xiàn)變更，必須以書面形式簽字后生效，假設(shè)無變更工程結(jié)算時不增加費(fèi)用。第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定5.1本工程質(zhì)量應(yīng)到達(dá)國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)5.2甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予以成認(rèn)。假設(shè)甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。假設(shè)復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承當(dāng)復(fù)驗費(fèi)用，由此造成停工，工期順延，假設(shè)復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費(fèi)用由乙方承當(dāng)，但工期也予順延。5.3由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承當(dāng)，工期順延。5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承當(dāng)，工期不順延。5.5工程開工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)成認(rèn)開工日期，并承當(dāng)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定6.1雙方商定本合同價款采用固定價格。6.3工程開工驗收后，乙方接出工程結(jié)算并將有關(guān)資料1送交甲方。甲方自接到上述資料天審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在天內(nèi)，結(jié)清尾款。第七條關(guān)于繳納保險的約定施工隊必須將本隊的施工人員一辦理保險，費(fèi)用由甲方墊付，結(jié)算時從安裝費(fèi)中扣除。第八條爭議或糾紛處理8.1本合同在履期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)展調(diào)解。8.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商，調(diào)解解決或者協(xié)商，調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由日照仲裁委員會仲裁；當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。第九條其他約定：甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：鋼構(gòu)造加工合同范本(篇二)甲方：_________________(以下簡稱甲方)乙方：_________________(以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細(xì)那么規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品詳細(xì)情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原那么，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。一、工程名稱和地點1、工程名稱：_____型廣告塔_____座2、工程地點：__________________________。二、工程內(nèi)容1、根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的《________》施工，鋼構(gòu)造加工包括構(gòu)造外表刷兩遍_____漆(_____色)，工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《_____》型廣告塔_____座。2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼構(gòu)造配件加工及鋼構(gòu)造配件運(yùn)輸、安裝。面板、馬道、根底、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼構(gòu)造及根底施工圖)。三、承包方式和造價《_____》型廣告塔_____座，單價每座_____元(大寫：__________________)。合計人民幣____________元，大寫：____________元整;本工程由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼構(gòu)造及根底施工.。四、工程價款支付、結(jié)算方式付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_____%,計人民幣_______元(大寫:______________元整);鋼構(gòu)造配件運(yùn)到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總造價的_____%，計人民幣_____元(大寫：____________元整);之后每個廣告塔主體鋼構(gòu)造安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架局部總造價_______元(大寫：____________元整)的_____%;合計人民幣_____元(大寫：_______元整)N座廣告塔共計_____元(大寫：_______整);_____%作為乙方的保修保障金合計人民幣_____元(大寫：_______元整)，滿一年后七天內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。五、工程期限為_____天，其中加工配件_____天，運(yùn)輸_____天,安裝_____天。六、雙方責(zé)任廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告登載合同。(一)甲方責(zé)任1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助，誤工補(bǔ)助按每天每人_______元計，工期相應(yīng)順延。2、開工前甲方為乙方施工接通電，電通至施工現(xiàn)場_____米以內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管，如因看管不力造成喪失或損壞與甲方無關(guān)。4、甲方派駐工地代表，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)展監(jiān)視，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天_______元。6、甲方負(fù)責(zé)工程價款拔付和開工結(jié)算，負(fù)責(zé)組織工程開工驗收。7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進(jìn)展處理或拍賣，同時此合同終止。(二)乙方責(zé)任1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的工程內(nèi)容，并確保廣告塔(牌)構(gòu)造平安性。廣告牌設(shè)計根本風(fēng)壓為_____KN/m2(抗風(fēng)設(shè)計值為_____級)。鋼構(gòu)造廣告牌制作廣告塔質(zhì)保期為_____年，保修期為_____年，在質(zhì)保期如因鋼構(gòu)造配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生構(gòu)造破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責(zé)任由乙方承當(dāng);在施工過程中，乙方要認(rèn)真做好施工平安工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承當(dāng)全部責(zé)任。2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的_____%賠償甲方損失。3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定施行處分，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等，河北墻體廣告)或停電原因，工期順延。5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為根據(jù)。工程質(zhì)量達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼構(gòu)造配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開場(驗收日期為);如乙方工程已開工，書面通知甲方進(jìn)展驗收，甲方在收到驗收通知_______日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否那么，甲方有權(quán)拒付工程款。7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護(hù)、保養(yǎng)一次，費(fèi)用由乙方承當(dāng)。以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說明書定期檢修和維護(hù)。8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。七、違約責(zé)任：假如甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。甲方代表人簽字(蓋章)：____________乙方代表人簽字(蓋章)：____________簽訂日期：______________年_______月_______日鋼構(gòu)造加工合同范本(篇三)承攬方：________________________代表人：____________職務(wù)：____________：____________定作方：________________________地址：____________：____________定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。第一條承攬工程概況1、工程名稱：________________________。2、工程地點：________________________。3、工程內(nèi)容：________________________。4、建筑面積：________________________。5、承攬方式：承攬方包工包料。6、工期：本工程工期____________天，按甲方指定進(jìn)場日期計算。7、共計：____________元。第二條圖紙或技術(shù)資料雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取以下方式提供：定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。第三條定作方義務(wù)(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。(2)參與工程質(zhì)量和工程進(jìn)度的監(jiān)視，負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗開工驗收。第四條承攬方義務(wù)(1)按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)展加工，按期保質(zhì)完成承攬工程;(2)參加工程的開工驗收。第五條工程變更(1)承攬方在按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)展工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承當(dāng)。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進(jìn)展工作，因按定作方答復(fù)意見進(jìn)展工作導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承當(dāng)，延誤的工期相應(yīng)順延。(2)承攬方在按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)展工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)展變更，定作方應(yīng)提早____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)展工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承當(dāng)，延誤的工期相應(yīng)順延。第六條確定變更合同價款及工期(1)發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整開工日期。第七條材料的提供(1)由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運(yùn)到工程地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);(2)由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到工程地點前通知定作方，并承受定作方檢驗;第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)雙方約定本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：(1)工程質(zhì)量到達(dá)圖紙或技術(shù)資料的要求。(2)所有圖紙設(shè)計符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求第九條工程驗收和保修(1)工程開工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的，視為定作方成認(rèn)工程質(zhì)量合格，已通過驗收。第十條合同價款支付方式1、承攬方包工包料的，雙方約定按以下方式支付合同價款：雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。第十一條違約責(zé)任1、承攬方的違約責(zé)任(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方歸還合同價款____________‰違約金。2、定作方的違約責(zé)任(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。甲方：____________乙方：____________日期：____________年_______月_______日鋼構(gòu)造加工合同范本【篇四】甲方：乙方：甲方將鋼構(gòu)造工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下條款以便雙方信守。一、工程名稱：鋼構(gòu)造車間二、加工形式：包工包料三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構(gòu)件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為根據(jù))四、工程總造價整(小寫xx元)開票方式含稅。詳細(xì)數(shù)據(jù)見報價單。五、工程質(zhì)量：根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設(shè)計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認(rèn)可，本工程按照工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)在乙方廠內(nèi)驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準(zhǔn)。六、雙方責(zé)任：乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工消費(fèi)不包括運(yùn)輸及其它有關(guān)事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費(fèi)。七、加工期限：八、結(jié)算方式：工程預(yù)付款為xx元整(小寫xx元)，作為定金用于開工費(fèi)用，余款xx元整(小寫xx元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金，質(zhì)量以驗收合格為準(zhǔn)。九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協(xié)商解決。甲方(公章)乙方(公章)甲方簽字：20xx年xx月xx日訂立合同雙方：承攬方：__________________定作方：__________________定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：品名規(guī)格單位數(shù)量備注第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________?！布庸ざㄗ魑锲?，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的根據(jù)〕第三條原材料的提供方法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________〔１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須按照合同規(guī)定原材料，并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交〔提〕日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。〕第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲___________________________________________________________________________________________〔１．承攬方在按照定作方的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方答應(yīng)不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。３，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等?！车谖鍡l價款或酬金：________________________________________________________________________________________〔價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定?！车诹鶙l驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________〔１，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。２．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍虼嗽斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。３，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。〕第七條交〔提〕貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________〔１，交〔提〕定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２，交〔提〕定作物日期的計算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算?！车诎藯l包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________第十一條其他：_____________________________________________________〔如：１．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。２．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以懇求返還。等等。〕第十二條承攬方的違約責(zé)任：一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；少交局部定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；〔合同中無詳細(xì)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作方償付違約金〕以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提早交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的_____％〔１０％--３０％幅度〕或酬金總額的_____％〔２０％--６０％幅度〕違約金。六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。七，實行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位〔人〕，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點或接收單位〔人〕外，并承當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九，未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)展檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承當(dāng)責(zé)任。十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任：一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行局部價款總值的____％〔１０％--３０％幅度〕的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的__________％〔２０％６０％的幅度〕違約金。三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承當(dāng)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償缺乏局部；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六，無故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七，變更交付定作物地點或接收單位〔人〕，承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在獲得合法證明后，可免予承當(dāng)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______〔如經(jīng)簽證或公證，那么應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)〕各留存一份。定作方：____________________〔蓋章〕代表人：____________________〔蓋章〕地址：________________________________：________________________________開戶銀行：____________________________帳號：______________________________承攬方：__________________________〔蓋章〕代表人：__________________________〔蓋章〕地址：_________________________：_________________________開戶銀行：_____________________帳號：_________________________年月日訂鋼構(gòu)造產(chǎn)品加工承攬合同范本定做方：〔簡稱甲方〕承攬方：______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司〔簡稱乙方〕根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。一、加工制作內(nèi)容：1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙工程全稱為_____________________。2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。1〕主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；2〕次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價約___________；3〕其他：以上單價主構(gòu)件進(jìn)展拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。二、合同價款及結(jié)算方式：1、合同總價暫定為￥___________，〔大寫〕______________________〔以實際決算為準(zhǔn)〕。2、合同簽訂當(dāng)日甲方付￥___________，〔大寫〕______________________給乙方作為合同定金〔最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效〕。3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)展決算〔以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬〕。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否那么不得提貨。三、質(zhì)量要求：1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼構(gòu)造制作、驗收標(biāo)準(zhǔn)〔鋼構(gòu)造工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)GB5025-2023〕認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量到達(dá)鋼構(gòu)造標(biāo)準(zhǔn)要求。2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏向均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。3、要求第三方檢測單位為：1〕檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□2〕其他檢測工程：3〕試驗檢測費(fèi)用：合同價格□甲方自理□四、交貨地點和時間：1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。2、交貨時間：_______年___月___日開場提貨。五、包裝及運(yùn)輸：1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)展裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量防止運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價內(nèi)。2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要務(wù)施行〔詳細(xì)要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底〕。3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承當(dāng)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。六、雙方權(quán)利及義務(wù)：1、甲方向乙方提供完好的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)展加工制作。2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否那么由此引起的工期延誤以順延。3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)展整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承當(dāng)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。九、附那么：1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。甲方〔蓋章〕：委托代理人：聯(lián)絡(luò)方式：開戶行：賬號：_______年___月___日乙方〔蓋章〕：__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司委托代理人：聯(lián)絡(luò)方式：開戶行：賬號：鋼構(gòu)造材料加工〔制作〕合同鋼構(gòu)造材料加工〔制作〕合同需方：供方：為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務(wù)和職責(zé)，按《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，同意簽定以下合同條款，詳細(xì)如下：一、本加工產(chǎn)品全部用于，不得轉(zhuǎn)移到其它工程工程上使用，否那么造成的后果均由需方自行負(fù)責(zé)。二、材料規(guī)格和技術(shù)要求：根據(jù)需方提供的施工圖和施工變更聯(lián)絡(luò)單制作。三、需方如有圖紙變更或增加設(shè)計聯(lián)絡(luò)單，應(yīng)按合同約定在制作求前2天提供書面材料，如未按合同約定提供書面變更材料，供方概不負(fù)責(zé)，需方確需進(jìn)展變更的，所發(fā)生的費(fèi)用損失全部由需方自行承當(dāng)。四、材料制作要求：鋼材材質(zhì)按圖紙設(shè)計及設(shè)計聯(lián)絡(luò)單要求，產(chǎn)品制作應(yīng)滿足現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求，到達(dá)合格等級。五、材料數(shù)量、單價、金額:材料名稱數(shù)量單位單價〔元〕金額〔元〕備注數(shù)量按理論實際計算略合計以上產(chǎn)品包括原材料單價，制作加工工人工資、輔助材料費(fèi)用。注：本制作合同中H型鋼的價格以年月日制定的合同價格為準(zhǔn)。六、制作及提貨時間：年月日提貨。七、提貨方式：需方負(fù)責(zé)送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現(xiàn)場。八、付款方式：另行協(xié)商。九、結(jié)算方式：需方在最后一批貨出廠前2天內(nèi)與供方核對工程量，供方結(jié)算貨物按圖紙理論計算，核實后雙方在結(jié)算單上簽字或蓋章，如需方未在2天內(nèi)核對工程量，那么視為默認(rèn)，按供方提供的工程量為準(zhǔn)。十、產(chǎn)品出廠應(yīng)由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名，貨物的所有權(quán)自貨款付清后轉(zhuǎn)移，如未付清貨款，貨物屬供方所有。十一、技術(shù)要求：供方應(yīng)隨貨物提供產(chǎn)品出廠合格證或質(zhì)保書，現(xiàn)場探傷試驗由需方自行負(fù)責(zé)，供方提供地腳螺栓樣板各種規(guī)格一套，費(fèi)用需方負(fù)責(zé)。十二、違約責(zé)任：1、需方未按合同支付貨款的，按應(yīng)付貨款余款的1支付違約金。2、需方在提貨時間無故不來提貨，經(jīng)的供方催促15日內(nèi)未提貨的按500元∕天支付違約金。3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)絡(luò)單，導(dǎo)致制作工期延長的，工期予以延長。十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規(guī)格變化，那么產(chǎn)品出廠價按重新提供圖紙當(dāng)天的供方出廠價為準(zhǔn)。十四、爭議解決：未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決，協(xié)商不成，雙方約定向定海區(qū)人民法院提起訴訟。本合同一式三份，供方執(zhí)二份，需方執(zhí)一份，雙方蓋章或簽字、預(yù)付款進(jìn)入供方賬戶后生效，加工產(chǎn)品提取完畢，貨款付清后終止。需方：供方：委托代理人：委托代理人：電話：電話：訂立合同時間：年月日鋼構(gòu)造構(gòu)件加工合同書鋼構(gòu)造構(gòu)件加工合同書【合同編號：】工程名稱：安徽三建pC構(gòu)件消費(fèi)基地工程發(fā)包方：安徽三建工程工程承包方：安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司簽約日期：20xx年3月10日合同協(xié)議書發(fā)包單位：安徽三建工程〔以下簡稱甲方〕承包單位：安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司〔以下簡稱乙方〕按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和老實信譽(yù)的原那么，雙方就本建立工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。l、工程名稱：安徽建工產(chǎn)業(yè)化基地1#廠房鋼構(gòu)造及維護(hù)工程。2、工程地點：安徽肥東縣撮鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)經(jīng)一路與緯三路交口。3、工作內(nèi)容：圖紙設(shè)計、招標(biāo)文件等文件范圍內(nèi)鋼構(gòu)造消費(fèi)車間鋼構(gòu)件的采購、加工等〔不含預(yù)埋螺栓〕。詳細(xì)包括詳圖深化設(shè)計、鋼構(gòu)件制作〔含配件〕、檢測〔原材料檢驗及焊縫檢測〕等，本合同約定的招標(biāo)文件及相關(guān)資料等已明確的但乙方報價書中遺漏項那么視為乙方報價中已包括該局部，結(jié)算時合同價款不再調(diào)整?！?〕根據(jù)發(fā)包人提供的鋼構(gòu)造施工圖紙、承包人提供設(shè)計院審核的深化圖紙、技術(shù)資料、有關(guān)文件及現(xiàn)場安裝分段要求，完成承包范圍內(nèi)的鋼構(gòu)造材料采購、按發(fā)包人現(xiàn)場安裝分段分節(jié)要求進(jìn)展技術(shù)準(zhǔn)備、檢驗試驗、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、剩余應(yīng)力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗、包裝、鋼構(gòu)造運(yùn)輸前的堆放、編號、按發(fā)包人安裝進(jìn)度方案和順序的要求運(yùn)輸至工地指定的吊裝現(xiàn)場〔按圖紙編號統(tǒng)一標(biāo)注〕、工程效勞以及本合同其他條款所約定的工作內(nèi)容，并按要求做好交工資料、保修、開工圖紙等與本工程相關(guān)的所有工作及相關(guān)手續(xù)。鋼構(gòu)件必須滿足現(xiàn)場安裝的分段要求?！?〕制作之前編寫構(gòu)件制作方案，并得到發(fā)包人、設(shè)計單位及施工監(jiān)理的認(rèn)可。按發(fā)包人的要求，提供本工程中鋼構(gòu)造加工及運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)方案、資料。并于簽訂合同一周內(nèi)，提供詳細(xì)的焊接評定方案、制作方案、質(zhì)量保證體系、交工驗收時所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時的相關(guān)有效證件〔如焊工證等特殊工種上崗證〕?！?〕按發(fā)包人確認(rèn)的分段分節(jié)要求和構(gòu)件進(jìn)場方案配套供給鋼構(gòu)件，負(fù)責(zé)進(jìn)展鋼構(gòu)件必要的預(yù)拼裝?！?〕承包人按發(fā)包人要求將構(gòu)件資料準(zhǔn)備齊全，隨車發(fā)至現(xiàn)場。按發(fā)包人提供給承包人的構(gòu)件需求清單進(jìn)展構(gòu)件的裝車運(yùn)輸，發(fā)車前需將構(gòu)件進(jìn)場清單傳至發(fā)包人，并通知發(fā)包人代表相關(guān)負(fù)責(zé)人?！?〕提供鋼構(gòu)造吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時連接板、引弧板、摩擦系數(shù)檢驗、焊接試驗用的試板等，配合設(shè)計及現(xiàn)場安裝做好構(gòu)件坡口及吊耳等構(gòu)件配套加工。費(fèi)用在報價中綜合考慮?！?〕提供出廠標(biāo)識、標(biāo)志和編號，提供構(gòu)件測量基準(zhǔn)線和監(jiān)測基準(zhǔn)點的標(biāo)識等。〔7〕負(fù)責(zé)鋼構(gòu)造制作的現(xiàn)場技術(shù)支持及與設(shè)計人的技術(shù)配合，按規(guī)定完本錢工程所需的各種技術(shù)和平安措施?！?〕鋼材進(jìn)加工廠后，在下料之前必須按有關(guān)規(guī)定做原材料復(fù)檢。在鋼構(gòu)件進(jìn)場的同時，提交給發(fā)包人的資料〔一式四份〕：原材料檢驗報告〔原件一份、復(fù)印件加蓋公章三份〕、鋼構(gòu)件出廠合格證、鋼構(gòu)件制作相關(guān)檢查記錄、有探傷資質(zhì)的單位出具的構(gòu)件制作探傷檢驗報告、鋼構(gòu)造制作相關(guān)質(zhì)量驗收記錄、鋼構(gòu)造制作相關(guān)質(zhì)量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關(guān)資料等?！?〕承包人自行解決鋼構(gòu)件運(yùn)輸途中的一切問題，保證加工件不造成損壞及變形，因運(yùn)輸途中造成的構(gòu)配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。假設(shè)承包人未能按發(fā)包人要求及時整改，發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改，相關(guān)費(fèi)用由承包人承當(dāng)?！?0〕未按發(fā)包人規(guī)定的時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)件配套順序交付構(gòu)件，發(fā)包人有權(quán)拒收，承包人應(yīng)承當(dāng)質(zhì)量缺陷、整改和不按時供貨、發(fā)貨順序錯亂的責(zé)任，并承當(dāng)由此導(dǎo)致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經(jīng)濟(jì)損失?！?1〕任何工程聯(lián)絡(luò)函件必須經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可，并以發(fā)包人的名義轉(zhuǎn)發(fā)。承包人不得與監(jiān)理、設(shè)計院等相關(guān)方面單獨(dú)聯(lián)絡(luò)，否那么一切責(zé)任和損失由承包人承當(dāng)?！?2〕在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，凡屬于承包人質(zhì)量問題，承包人要負(fù)責(zé)免費(fèi)維修，并承當(dāng)相關(guān)責(zé)任。〔13〕本工程所有涉及到的主鋼構(gòu)造、圍護(hù)構(gòu)造、零星配件等必須按照設(shè)計文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)展選用，否那么乙方形成違約，按本合同第12條違約條款進(jìn)展處理?！?4〕將構(gòu)件運(yùn)輸?shù)桨l(fā)包人現(xiàn)場構(gòu)件指定堆放場地，并自行負(fù)責(zé)所有材料設(shè)備的保管和平安?！?5〕承包人負(fù)責(zé)按照發(fā)包人要求提供開工資料給發(fā)包人，并配合工程質(zhì)量驗收工作?！?6〕承包人必須服從發(fā)包人的管理，發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的管理人員?！?7〕合同中規(guī)定的其它工作。4、合同價款〔1〕總價合同：鋼構(gòu)造構(gòu)件材料、制作造價￥22451522.00元〔大寫：人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬壹仟伍佰貳拾貳元整〕乙方承諾已充分考慮本工程的實際情況，圖紙中不確定的因素乙方已清楚理解,詳細(xì)構(gòu)件的規(guī)格、材質(zhì)等相關(guān)要求根據(jù)甲方提供圖紙進(jìn)展采購、加工，必須滿足圖紙及招標(biāo)文件要求。工程開工結(jié)算時，除設(shè)計變更外，在施工圖范圍內(nèi)總價固定不變，圖紙及招標(biāo)文件所含工作內(nèi)容或費(fèi)用已含在總價中乙方投標(biāo)報價按GB50755計算，計算規(guī)那么明確構(gòu)件按矩形理算，且投標(biāo)報價重量含材料損耗，乙方承諾所有原材料偏向均符合國家標(biāo)準(zhǔn)，施工過程中甲方有權(quán)對進(jìn)場鋼構(gòu)造過磅抽查，如假設(shè)鋼構(gòu)造重量負(fù)偏向超過國家標(biāo)準(zhǔn)，甲方將對負(fù)偏向局部扣減材料工程款，并對乙方進(jìn)展處分。合同總價包括：〔1〕由乙方為鋼構(gòu)造制作需要承當(dāng)?shù)乃匈M(fèi)用，彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標(biāo)志等按照甲方要求選擇和制作：〔2〕按照國家稅法規(guī)定乙方應(yīng)繳納的各種稅金和地方政府規(guī)定的各種費(fèi)用。其中稅金包括營業(yè)稅、城市維護(hù)建立費(fèi)、教育費(fèi)附加及企業(yè)和個人所得稅。與乙方承包工程有關(guān)的所有稅費(fèi)均由乙方自行繳納；〔3〕按照標(biāo)準(zhǔn)及圖紙實際要求需要進(jìn)展的試驗、檢測費(fèi)；〔4〕現(xiàn)場施工人員及材料、設(shè)備的保險；〔5〕因市場價格波動等影響而涉及到的各種風(fēng)險及管理費(fèi)和利潤；〔6〕根據(jù)本合同其他條款由乙方承當(dāng)?shù)钠渌M(fèi)用：5、工程款支付和工程結(jié)算〔1〕本工程甲方提供合同造價20%預(yù)付款〔合同簽訂后7個工作日內(nèi)支付〕；〔2〕本工程工程款支付方式按下述規(guī)定執(zhí)行：a．工程付款方式：以6個月銀行承兌匯票形式為主。b．主體鋼構(gòu)造運(yùn)至工程現(xiàn)場內(nèi)安裝，支付合同造價20%的工程款；c．主體構(gòu)造安裝完支付合同造價20%的工程款；d．圍護(hù)構(gòu)造安裝完支付合同造價10%的工程款；e．工程開工驗收合格后支付合同造價10%的工程款；f．工程決算定案后支付至合同造價95%；g.剩余5%工程款作為質(zhì)保金，待缺陷責(zé)任期滿后一次性無息付清。〔3〕簽訂合同之日起7個日歷天內(nèi)，乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函；〔4〕支付規(guī)定：a．乙方在收取工程款時，必須同時提供等額的稅務(wù)發(fā)票，乙方在申請結(jié)算款之前必須向甲方提供施工過程中全部的且與結(jié)算總額相等完稅票據(jù)；b．乙方在收取工程款時，必須按照甲方要求履行工程款申請手續(xù)；〔5〕缺陷責(zé)任期：從開工驗收合格之日起計算，至合同規(guī)定的缺陷責(zé)任期?！?〕開工結(jié)算：開工驗收到達(dá)本合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并且資料全部交齊并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方向甲方報送結(jié)算資料，甲方在收到足夠的資料后一個月內(nèi)審核完畢，經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認(rèn)后一個月內(nèi)向乙方支付到結(jié)算總價的95%，其余5%作為質(zhì)保金。假如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期中任何項達(dá)不到業(yè)主合格要求，結(jié)算時甲方將扣除其相應(yīng)局部的保證金；〔7〕現(xiàn)場簽證及變更：發(fā)生合同外的費(fèi)用時，乙方應(yīng)注意搜集和保存證據(jù)并在3個日歷天內(nèi)讓甲方現(xiàn)場詳細(xì)指示人簽字及本合同指定的負(fù)責(zé)人確認(rèn)其工作時間、工作內(nèi)容、工作部位以及投入的設(shè)備、人員清單并附上必要的施工簡圖，乙方逾期未能以書面形式提出申請，那么視為乙方自動放棄該局部費(fèi)用，以后不得以任何理由向甲方進(jìn)展索賠。除設(shè)計變更以外，不承受任何形式的簽證索賠?！?〕開工結(jié)算：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工程量計算規(guī)那么和價格計算方法編制，不得高估冒算。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有高估冒算現(xiàn)象，甲方將組織雙方人員對乙方報送的開工結(jié)算進(jìn)展逐項核對。假如核減率在5%以內(nèi)〔含5%〕，甲方不予罰款；假如核減率超過5%，甲方除扣除核減局部外，還將按超過局部的20%金額作為處分金額進(jìn)展罰款，并直接從工程款中扣除。〔9〕免責(zé)條款：乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方財務(wù)部的有關(guān)制度規(guī)定并協(xié)助辦理有關(guān)稅務(wù)事宜，在規(guī)定的付款期限截止日后，由于乙方未及時開具足額合法稅務(wù)發(fā)票，從而導(dǎo)致甲方財務(wù)部無法按時支付乙方工程款，此項延誤不構(gòu)成甲方延期付款責(zé)任，乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或成心延緩工程進(jìn)度。6、工期〔1〕構(gòu)件到場日期：開工日期為20l5年3月10日，合同總工期90日歷天。進(jìn)場節(jié)點要求：a.20xx年4月1日，A~G軸鋼構(gòu)造主體材料進(jìn)場；b.20xx年4月10日，A~G軸鋼構(gòu)造屋面維護(hù)構(gòu)造材料進(jìn)場；c.20xx年5月10日，鋼構(gòu)造主體構(gòu)造必須全部到場〔詳細(xì)進(jìn)場日期必須符合甲方的進(jìn)度要求〕d.20xx年6日10日，本鋼構(gòu)造工程的所有材料必須進(jìn)場。〔維護(hù)構(gòu)造材料進(jìn)場日期必須符合甲方的進(jìn)度要求〕〔2〕進(jìn)度：乙方必須按甲方確認(rèn)的材料進(jìn)場方案將構(gòu)件運(yùn)至施工現(xiàn)場，承受甲方對構(gòu)件進(jìn)場時間的檢查、監(jiān)視。材料進(jìn)場方案與經(jīng)確認(rèn)的方案不符時，乙方應(yīng)按甲方的要求提出改良措施，經(jīng)甲方確認(rèn)后執(zhí)行。因乙方的原因?qū)е聦嶋H材料進(jìn)場方案與材料進(jìn)場方案不符，乙方無權(quán)就改良措施提出追加合同價款。〔4〕暫停施工：因乙方材料質(zhì)量嚴(yán)重與質(zhì)量要求不符時，甲方有權(quán)要求乙方暫停材料進(jìn)場并進(jìn)展整頓，由此造成的工期延誤由乙方負(fù)責(zé)，相關(guān)的賠償按照本合同第9條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行7、質(zhì)量驗收〔1〕質(zhì)量要求：本工程質(zhì)量應(yīng)符合現(xiàn)行的國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，國家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，施工圖及相關(guān)技術(shù)文件的要求，到達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)；〔2〕質(zhì)量等級：乙方提供的構(gòu)件必須按照國家驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格等級標(biāo)準(zhǔn)，由于乙方原因造成的不合格，乙方負(fù)責(zé)整改，整改仍達(dá)不到要求，乙方應(yīng)無條件退出，由此發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承當(dāng)?！?〕試驗與檢驗：乙方應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)展試件的取樣、檢驗?！?〕分項工程質(zhì)量檢查：上道工序施工完成，必須經(jīng)監(jiān)理工程師、甲方驗收合格簽字認(rèn)可后，乙方才能進(jìn)展下道工序的施工。〔5〕、乙方應(yīng)協(xié)助配