上傳人：r***

認證信息

認證類型：個人認證

認證主體：李**（實名認證）

IP屬地：山東

IP屬地：山東 上傳時間：2023-02-06 格式：DOCX 頁數(shù)：63 大?。?8.59KB 積分：12 舉報 版權申訴

PAGEPAGE632023年一級建造師《建設工程法規(guī)及相關知識》考前?？荚嚲恚ǘ└皆斀庖弧芜x題1.關于無資質的“實際施工人”利益受到侵害時處理的說法，正確的是（）。A、無資質承包主體簽訂的勞務分包合同無效，其合同權益不受法律保護B、實際施工人不能向沒有合同關系的建設工程項目的發(fā)包方主張權利C、實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利時，則與轉包人、違法分包人無關D、建設工程項目發(fā)包人只在欠付工程價款的范圍內對實際施工人承擔責任答案：D解析：2013年建設工程法規(guī)真題第7題本題考查的知識點是禁止無資質承攬工程。CD項：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件施工法律問題的解釋第26條規(guī)定，“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人，發(fā)包人只在欠付工程價款的范圍內對實際施工人承擔責任”。所以D項正確，C項錯誤。AB項：無資質承包主體簽訂的專業(yè)分包合同或者勞務分包合同都是無效合同。但是，當作為無資質的“實際施工人”的利益受到侵害時，其可以向合同相對方（即轉包方或者違法分包方）主張權利，甚至可以向建設工程項目的發(fā)包方主張權利。故AB項錯誤。綜上所訴，D項正確。2.工程質量監(jiān)督機構應當在工程竣工驗收之日起()日內，向備案機關提交工程質量監(jiān)督報告。A、5B、7C、10D、14答案：A解析：本題考察的是竣工驗收備案文件的處理。工程質量監(jiān)督機構應當在工程竣工驗收之日起5日內，向備案機關提交工程質量監(jiān)督報告。3.建筑施工企業(yè)的特種作業(yè)人員不包括（）。A、架子工B、鋼筋工C、起重信號工D、起重機械司機答案：B解析：2012年建設工程法規(guī)真題第28題本題主要考查申請領取安全生產(chǎn)許可證的條件。建筑施工企業(yè)特種工作人員是指建筑電工、建筑架子工、建筑起重信號司索工、建筑起重機械司機、建筑起重機械安裝拆卸工、高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工等。本題中，B項不屬于特種作業(yè)人員的范疇，所以當選；ACD均屬于特種作業(yè)人員的范疇，所以不選。本題為選非題，綜上所述，本題正確答案為B。4.建設單位委托招標代理機構對擬建工程建設項目進行勘察設計招標，按照我國《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》的規(guī)定，擬招標項目應當具備一定的條件，其中包括（）。A、施工組織設計已編制完成并批準B、材料、設備等物資供應合同已簽訂C、施工項目管理規(guī)劃已編制完成D、勘察設計所需資金已落實答案：D解析：2009年建設工程法規(guī)真題第66題本題考查的是招標的基本程序。根據(jù)《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》規(guī)定，依法必須進行勘察設計招標的工程建設項目，在招標時應當具備下列條件：（一）按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，已履行審批手續(xù)，取得批準；（二）勘察設計所需資金已經(jīng)落實；（三）所必需的勘察設計基礎資料已經(jīng)收集完成；（四）法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。綜上所述，本題的正確答案為D。5.根據(jù)《建筑法》，以欺騙手段取得資質證書的需承擔的法律責任是（）A、資質許可由原資質許可機關予以撤回B、吊銷資質證書，并處罰款C、給予警告，或處罰款D、申請企業(yè)5年內不得再次申請建筑業(yè)企業(yè)資質答案：B解析：本題考查的是施工企業(yè)資質違法行為應承擔的法律責任?！督ㄖā芬?guī)定，以欺騙手段取得資質證書的，吊銷資質證書，處以罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。6.施工合同的解決爭議條款約定“所有爭議提交合同履行地的仲裁委員會或人民法院管轄”。當該合同產(chǎn)生糾紛時，當事人()。（2012）A、應當向合同履行地的仲裁委員會申請仲裁B、既可以向仲裁委員會申請仲裁，也可以向人民法院起訴C、只能向合同履行地的人民法院起訴D、必須重新確定受訴人民法院答案：C解析：請求仲裁的意思表示，是指條款中應該有“仲裁”兩字，表明當事人的仲裁意愿。該意愿應當是確定的，而不是模棱兩可的。有的當事人在合同中約定發(fā)生爭議可以提交仲裁，也可以提交訴訟，根據(jù)這種約定就無法判定當事人有明確的仲裁意愿。因此，《關于適用〈中華人民共和國仲裁法〉若干問題的解釋》規(guī)定，這樣的仲裁協(xié)議無效。(2)?！睹袷略V訟法》規(guī)定，合同的當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定。《民事訴訟法解釋》規(guī)定，建設工程施工合同糾紛按照不動產(chǎn)糾紛確定管轄。不動產(chǎn)已登記的，以不動產(chǎn)登記簿記載的所在地為不動產(chǎn)所在地；不動產(chǎn)未登記的，以不動產(chǎn)實際所在地為不動產(chǎn)所在地。（這是專屬管轄的內容）7.下列關于注冊建造師信用檔案的表述中，錯誤的是()。A、信用檔案信息，主要由本人及其聘用單位向資質許可機關提供B、信用檔案的內容包括其基本情況、業(yè)績、良好行為、不良行為等C、信用檔案中的不良行為記錄，以建設單位和監(jiān)理單位提供的信息為準D、信用檔案信息按有關規(guī)定向社會公示答案：C解析：不良行為記錄是指建筑市場主體在工程建設過程中違反有關工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)章或強制性標準和執(zhí)業(yè)行為規(guī)范，經(jīng)縣級以上建設行政主管部門或者委托的執(zhí)法監(jiān)督機構查實和行政處罰所形成的不良行為記錄。8.某施工單位在道路挖掘施工中未進行圍擋防護，導致夜間一行人王某失足墜落溝槽內摔傷。施工單位對王某須承擔的責任是()。A、刑事責任B、違約責任C、侵權責任D、行政責任答案：C解析：權，是指公民或法人沒有法律依據(jù)而侵害他人的財產(chǎn)權利或人身權利的行為。侵權行為一經(jīng)發(fā)生，即在侵權行為人和被侵權人之間形成的關系。侵權行為產(chǎn)生的債被稱為侵權之債。9.王某應聘到施工單位，雙方于4月15日簽訂了為期二年的勞動合同，其中約定試用期3個月，次日合同開始履行。7月18目，王某擬解除勞動合同，則（）。A、必須取得用人單位同意B、口頭通知用人單位即可C、應提前30日以書面形式通知用人單位D、應報請勞動行政主管部門同意后以書面形式通知用人單位答案：C解析：2007年建設工程法規(guī)真題第29題根據(jù)《勞動合同法》的規(guī)定，勞動者提前三十日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動合同。勞動者在試用期內提前三日通知用人單位，可以解除勞動合同。本題中，雙方約定的試用期已滿，王某已經(jīng)成為正式員工，因此解除合同一檔提前30日書面通知用人單位。綜上所述，本題正確答案為C。說明：本題為2007年的真題，《勞動合同法》于2008年1月1日施行?！秳趧雍贤ā分幸?guī)定，勞動合同期限三個月以上不滿一年的，試用期不得超過一個月；勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得超過二個月；三年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過六個月。本題中雙方簽訂的勞動合同為2年，按照《勞動合同法》的規(guī)定，試用期不得超過2個月。題中約定適用3個月，現(xiàn)在看來是存在瑕疵的。10.某施工項目材料采購合同中，當事人對價款沒有約定，未達成補充協(xié)議，也無法根據(jù)合同有關條款或交易習慣確定，則應按照（）的市場價格履行。A、合同簽訂地B、履行義務一方所在地C、材料所在地D、訂立合同時履行地答案：D解析：2010年建設工程法規(guī)真題第47題本題主要考查工程價款的支付。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補充；不能達成補充協(xié)議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。當事人就有關合同內容約定不明確，依照上述規(guī)定仍不能確定的，適用下列規(guī)定：（1）質量要求不明確的，按照國家標準、行業(yè)標準履行；沒有國家標準、行業(yè)標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。（2）價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行；依法應當執(zhí)行政府定價或者政府指導價的，按照規(guī)定履行。（3）履行地點不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行；交付不動產(chǎn)的，在不動產(chǎn)所在地履行；其他標的，在履行義務一方所在地履行。（4）履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時要求履行，但應當給對方必要的準備時間。（5）履行方式不明確的，按照有利于實現(xiàn)合同目的的方式履行。（6）履行費用的負擔不明確的，由履行義務一方負擔。本題中，當事人對價款沒有約定，也無法達成補充協(xié)議，不能根據(jù)合同有關條款或交易習慣確定，此時根據(jù)上述（2）的情形，適用訂立合同時履行地的價格。綜上所述，本題正確答案為D。11.建筑施工企業(yè)轉讓、出借資質證書或者以其他方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程且情節(jié)嚴重的，()A、沒收違法所得B、責令停業(yè)整頓C、降低資質等級D、吊銷資質證書答案：D解析：本題考察的是承包單位違法行為應承擔的法律責任。建筑施工企業(yè)轉讓、出借資質證書或者以其他方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級;情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書。對因該項承攬工程不符合規(guī)定的質量標準造成的損失，建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個人承擔連帶賠償責任。12.甲倉庫為乙單位保管500噸水泥，雙方約定保管費用為1000元。后乙未能按約支付保管費用，則甲可以（）。A、行使質押權變賣全部水泥B、行使質押權變賣部分水泥C、行使留置權變賣全部水泥D、行使留置權變賣部分水泥答案：D解析：2007年建設工程法規(guī)真題第46題《物權法》規(guī)定，債務人不履行到期債務，債權人可以留置已經(jīng)合法占有的債務人的動產(chǎn)，并有權就該動產(chǎn)優(yōu)先受償。乙未能按約支付保管費用，因此甲可以行使留置權。變賣財產(chǎn)的，甲只能以保管費用為限，變賣部分財產(chǎn)。綜上所述，本題正確答案為D。13.關于設計單位的權利的說法，正確是（）。A、為節(jié)約投資成本，設計單位可不依據(jù)勘察成果文件進行設計B、有特殊要求的專用設備，設計單位可以指定生產(chǎn)廠商或供應商C、設計單位有權將所承攬的工程交由資質等級更高的設計單位完成D、設計深度由設計單位酌定答案：B解析：本題考察依法規(guī)范設計對建筑材料等的選用。除有特殊要求的建筑材料、專用設備、工藝生產(chǎn)線等外，設計單位不得指定生產(chǎn)廠、供應商。14.建設單位辦理工程竣工驗收備案應提交的材料不包括()。（2012）A、規(guī)劃、招投標、公安消防、環(huán)保部門的完整備案文件B、工程竣工驗收報告C、施工企業(yè)簽署的工程質量保修書D、住宅工程的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》答案：A解析：建設單位辦理工程竣工驗收備案應當提交下列文件：（1)工程竣工驗收備案表；（2)工程竣工驗收報告?？⒐を炇請蟾鎽敯üこ虉蠼ㄈ掌?，施工許可證號，施工圖設計文件審查意見，勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質量合格文件及驗收人員簽署的竣工驗收原始文件，市政基礎設施的有關質量檢測和功能性試驗資料以及備案機關認為需要提供的有關資料；（3)法律、行政法規(guī)規(guī)定應當由規(guī)劃、環(huán)保等部門出具的認可文件或者準許使用文件；（4)法律規(guī)定應當由公安消防部門出具的對大型的人員密集場所和其他特殊建設工程驗收合格的證明文件；（5)施工單位簽署的工程質量保修書；（6)法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須提供的其他文件。住宅工程還應當提交《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》2315.按照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，分部分項工程的專項施工方案實施時，由()進行現(xiàn)場監(jiān)督。A、專職安全生產(chǎn)管理人員B、項目技術負責人C、監(jiān)理工程師D、總監(jiān)理工程師答案：A解析：《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，對下列達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案，并附具安全驗算結果，經(jīng)施工單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施，由專職安全生產(chǎn)管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督：（1)基坑支護與降水工程；（2)土方開挖工程；（3)模板工程；（4)起重吊裝工程；（5)腳手架工程；（6)拆除、爆破工程；(7)國務院建設行政主管部門或者其他有關部門規(guī)定的其他危險性較大的丁程。對以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案，施工單位還應當組織專家進行論證、審查。16.下列施工中，屬于既有建筑節(jié)能改造主要內容的是既有建筑()A、承重結構改造B、圍護結構改造C、屋面防水層修復D、外墻裂縫修補答案：B解析：既有建筑節(jié)能改造，是指對不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的既有建筑的圍護結構、供熱系統(tǒng)、采暖制冷系統(tǒng)、照明設備和熱水供應設施等實施節(jié)能改造的活動。17.某用人單位招聘一名員工，由于工作疏忽一直未與其簽訂勞動合同；一年后，用人單位決定辭退該員工，在用人單位應承擔的法律后果中錯誤的是()。A、可提前30日書面通知，并額外支付一個月工資后解除勞動關系B、如果該員工被迫究刑事責任，用人單位可以解除勞動合同C、應視為用人單位已于該員工訂立無固定期限勞動合同D、用人單位應每月向該員工支付兩倍的工資答案：A解析：需要注意的是，按照《勞動合同法》規(guī)定，用人單位自用工之日起滿1年不與勞動者訂立書面合同的，則視為用人單位與勞動者已訂立無固定期限勞動合同?！秳趧雍贤ā返?9條規(guī)定，勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同：（6）被依法追究刑事責任的?！秳趧雍贤ā返?0條規(guī)定，有下列情形之一的，用人單位提前30日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者1個月工資后，可以解除勞動合同：（1）勞動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的；（2）勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；（3）勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀客氣發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經(jīng)用人單位與勞動者協(xié)商，未能就變更勞動合同內容達成協(xié)議的。18.甲是政府安全生產(chǎn)檢查人員，則其在行使現(xiàn)場處理權時不可以()。A、對安全生產(chǎn)違法作業(yè)當場糾正B、對現(xiàn)場檢查出的隱患責令停止使用C、責令緊急避險D、將不合格的安全設施查封扣押答案：D解析：三、政府主管部門實施安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作的法定職權《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門依法開展生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，對生產(chǎn)經(jīng)營單位執(zhí)行有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準的客氣進行監(jiān)督檢查，行使以下職權：（1）進入生產(chǎn)經(jīng)營單位進行檢查、調閱有關資料，想有關單位和人員了解情況；（2）對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違法行為，當場予以糾正或者要求限期改正；（3）對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應當責令立即排除，重大安全事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當責令從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，責令暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關設施、設備；重大事故隱患排查后，經(jīng)審查同意，方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營和使用；（4）對有根據(jù)認為不符合安全生產(chǎn)的國家標準或者行業(yè)標準的設施、設備、器材以及違法生產(chǎn)、儲存、使用、經(jīng)營、運輸?shù)奈ｋU物品予以查封或者扣押，對違法生產(chǎn)、儲存、使用、經(jīng)營危險物品的作用場所予以查封，并依法作出處理決定。19.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，二級總承包資質施工企業(yè)（）。A、應當建立應急救援組織B、可不建立應急救援組織，但應指定專職應急救援人員C、可不建立應急救援組織，但應指定兼職應急救援人員D、可不建立應急救援組織，但應當配備必要的應急救援器材答案：A解析：2006年建設工程法規(guī)真題第14題危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、建筑施工單位應當建立應急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應急救援組織的，應當指定兼職的應急救援人員。生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的企業(yè)主要是指一些企業(yè)規(guī)模小，從業(yè)人員少，營業(yè)額在300萬元以下或者總資產(chǎn)在300萬元以下的企業(yè)。二級總承包資質企業(yè)指：企業(yè)近5年承擔過下列6項中的4項以上工程的施工總承包或主體工程承包，工程質量合格。（1）12層以上的房屋建筑工程；（2）高度50米以上的構筑物或建筑物；（3）單體建筑面積1萬平方米以上的房屋建筑工程；（4）單跨跨度21米以上的房屋建筑工程；（5）建筑面積5萬平方米以上的住宅小區(qū)或建筑群體；（6）單項建安合同額3000萬元以上的房屋建筑工程。本題中，二級總承包資質企業(yè)不屬于生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的，所以A項正確，BCD項錯誤。綜上所述，本題正確答案為A。20.以下規(guī)范性法律文件中，不屬于我國法律體系民商法的是（）。A、合同法B、公司法C、城鄉(xiāng)規(guī)劃法D、侵權責任法答案：C解析：我國采用的是民商合一的立法模式。民法是規(guī)定并調整平等主體的公民間、法人間及公民與法人間的財產(chǎn)關系和人身關系的法律規(guī)范的總稱。商法是調整市場經(jīng)濟關系中商人及其商事活動的法律規(guī)范的總稱。C項：《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》是屬于行政法而不屬于民商法。行政法是調整行政主體在行使職權和接受行政法制監(jiān)督過程中而與行政相對人、行政法制監(jiān)督主體之間發(fā)生的各種關系，以及行政主體內部發(fā)生的各種關系的法律規(guī)范的總稱。因此，C項符合題目要求。ABD：《合同法》、《公司法》、《侵權責任法》和《招標投標法》等均屬于民商法。故ABD不符合題目要求。本題為選非題，綜上所述，本題的正確答案為C。21.根據(jù)《標準化法》，關于團體標準的說法，正確的是（）。2018真題A、僅供本團體成員約定采用B、由社會團體協(xié)調相關市場主體共同制定C、技術要求不得髙于強制性國家標準D、應當免費向社會公開標準文本答案：B解析：本題考查的是工程建設標準的分類。在標準制定主體上，鼓勵具備相應能力的學會、協(xié)會、商會、聯(lián)合會等社會組織和產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟協(xié)調相關市場主體共同制定滿足市場和創(chuàng)新需要的標準，供市場自愿選用。22.當事人協(xié)商一致,可以變更合同。下列事項的變更,需要當事人協(xié)商一致進行合同變更的是()。A、采購數(shù)量變更B、公司名稱變更C、合同簽約人員變更D、公司法定代表人變更答案：A解析：《合同法》規(guī)定，當事人應當按照約定全面履行自己的義務。當事人應當遵循誠實信用原則，根據(jù)合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務。合同生效后，當事人不得因姓名、名稱的變更或者法定代表人、負責人、承辦人的變動而不履行合同義務。合同變更的內容必須明確約定。如果當事人對于合同變更的內容約定不明確，則將被推定為未變更。任何一方不得要求對方履行約定不明確的變更內容。采購數(shù)量屬于合同約定內的具體內容，如果需要變更必須經(jīng)當事人協(xié)商一致。23.關于安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定中，下列理解正確的是()。A、施工企業(yè)法定代表人變更的不影響安全使用許可證的效力B、施工企業(yè)破產(chǎn)倒閉，應當將安全生產(chǎn)許可證交回注銷C、企業(yè)丟失安全生產(chǎn)許可證，補辦后應立即到公眾媒體上聲明作廢D、在安全生產(chǎn)許可證有效期內，施工單位未發(fā)生死亡事故，安全生產(chǎn)許可證期滿后自動延期答案：B解析：二、安全生產(chǎn)許可證的有效期安全生產(chǎn)許可證的有效期為3年。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應當于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，未發(fā)生死亡事故的，安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時，經(jīng)原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關同意，不再審查，安全生產(chǎn)許可證有效期延期3年。建筑施工企業(yè)變更名稱、地址、法定代表人等，應當在變更后10日內，到原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關辦理安全生產(chǎn)許可證變更手續(xù)。施工企業(yè)破產(chǎn)倒閉，應當將安全生產(chǎn)許可證交回原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關予以注銷。建筑施工企業(yè)遺失安全生產(chǎn)許可證，應當立即向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關報告，并在公眾媒體上聲明作廢后，方可申請補辦。24.投標文件應當由（）負責評審和比較。A、招標人B、招標代理機構C、評標委員會D、建設行政主管部門答案：C解析：評標委員會應當按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。綜上所述，本題正確答案為C。25.某設備采購合同中約定：甲公司向乙公司訂購5臺設備，由于乙公司的庫存只有3臺約定剩余的2臺設備由丙公司交付給甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付設備。則合同中應（）承擔違約責任。A、乙向丙B、乙向甲C、丙向甲D、丙向乙答案：B解析：《合同法》規(guī)定，當事人約定由第三人向債權人履行債務的，第三人不履行債務或者履行債務不符合約定，債務人應當向債權人承擔違約責任。本題中，甲乙作為合同的當事人約定，由第三人丙向甲交付2臺設備，丙一直未交付，因此應由合同的債務人乙向甲承擔違約責任。綜上所述，本題正確答案為B。26.A公司與B公司共同承包了某大型建筑工程，并簽訂了聯(lián)合承包協(xié)議。其中，A公司資質為施工總承包特級，B公司資質為施工總承包一級。下列關于該承包行為的說法中，正確的是()。A、該行為屬于肢解工程發(fā)包的違法行為B、A公司就工程質量和安全對建設單位承擔連帶責任C、B公司應按照聯(lián)合承包協(xié)議的約定對建設單位負責D、建設單位必須與B分別簽訂承包合同答案：B解析：本題考核的是共同承包。共同承包是指由兩個以上具備承包資格的單位共同組成非法人的聯(lián)合體，以共同的名義對工程進行承包的行為。聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。27.（2020年真題）根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》，建筑施工企業(yè)申請安全生產(chǎn)許可證時，應當向住房城鄉(xiāng)建設主管部門提供的材料是（）。A、企業(yè)資質證書B、營業(yè)執(zhí)照C、審計報告D、安全生產(chǎn)承諾書答案：B解析：P225建筑施工企業(yè)申請安全生產(chǎn)許可證時,應當向住房城鄉(xiāng)建設主管部門提供下列材料:

（1）建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證申請表;

（2）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;

（3）與申請安全生產(chǎn)許可證應當具備的安全生產(chǎn)條件相關的文件、材料。

建筑施工企業(yè)申請安全生產(chǎn)許可證,應當對申請材料實質內容的真實性負責,不得隱瞞有關情況或者提供虛假材料。28.下列進項稅額不得從銷項稅額中抵扣的是（）。A、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進交通運輸服務B、自境外單位購進無形資產(chǎn),從稅務機關或者扣繳義務人取得的代扣代繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額C、從海關取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額D、從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額答案：A解析：稅人購進貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)，取得的增值稅扣稅憑證不符合法律、行政法規(guī)或者國務院稅務主管部門有關規(guī)定的，其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣：（1)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)；(2)非正常損失的購進貨物，以及相關的勞務和交通運輸服務；（3)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物（不包括固定資產(chǎn)）、勞務和交通運輸服務；（4）國務院規(guī)定的其他項目。29.工傷保險按照()計提保險費。A、職工人數(shù)B、工資總額C、施工合同額D、建筑面積答案：B解析：用人單位應當按時繳納工傷保險費。職工個人不繳納工傷保險費。用人單位繳納工傷保險費的數(shù)額為本單位職工工資總額乘以單位繳費費率之積。30.甲乙雙方因工程施工合同發(fā)生糾紛，甲公司向法院提起了民事訴訟。審理過程中，在法院的主持下，雙方達成了調解協(xié)議，法院制作了調解書并送達了雙方當事人。雙方簽收后，乙公司又反悔，則下列說法正確的是（）。A、甲公司可以向人民法院申請強制執(zhí)行B、人民法院應當根據(jù)調解書進行判決C、人民法院應當認定調解書無效并及時判決D、人民法院應當認定調解書無效并重新進行調解答案：A解析：2009年建設工程法規(guī)真題第4題本題考查的是法院調解。法院調解，是指在人民法院的主持下，在雙方當事人自愿的基礎上，以制作調解書的形式，從而解決糾紛的方式。調解書經(jīng)雙方當事人簽收后，即具有法律效力。根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，調解書和其他應當由人民法院執(zhí)行的法律文書，當事人必須履行。一方拒絕履行的，對方當事人可以向人民法院申請執(zhí)行。綜上所述，本題的正確答案為A。31.下列材料不屬于《民事訴訟法》中規(guī)定的證據(jù)種類的是（）。A、書證B、證人證言C、律師代理意見D、鑒定結論答案：C解析：2006年建設工程法規(guī)真題第57題《民事訴訟法》規(guī)定，民事訴訟證據(jù)包括：（一）當事人的陳述；（二）書證；（三）物證；（四）視聽資料；（五）電子數(shù)據(jù)；（六）證人證言；（七）鑒定意見；（八）勘驗筆錄。本題為選非題，綜上所述，本題正確答案為C。32.勞動爭議仲裁委員會由勞動行政部門代表、同級工會代表、用人單位方面的代表組成。勞動爭議仲裁委員會主任由（）擔任?！?014真題A、同級工會代表B、勞動行政部門代表C、用人單位代表D、人民法院指定的人員答案：B解析：本題考查的是勞動爭議的解決方式。勞動爭議仲裁委員會由勞動行政部門代表、同級工會代表、用人單位方面的代表組成。勞動爭議仲裁委員會主任由勞動行政部門代表擔任。33.甲公司因擬開發(fā)某住宅小區(qū)工程，向B市規(guī)劃委員會申請辦理《建設工程規(guī)劃許可證》。B市規(guī)劃委員會經(jīng)審查認為：甲公司申報工程的建筑密度不符合城鄉(xiāng)規(guī)劃的要求，依法向甲公司做出不予行政許可的決定，則下列表述錯誤的是()。A、甲公司有權對不予行政許可的決定提出行政復議B、甲公司有權對不予行政許可的決定直接提起行政訴訟C、甲公司提出行政復議后對復議決定不服的，不能再提起行政訴訟D、甲公司不服不予行政許可的決定，有權選擇提起行政復議或行政訴訟答案：C解析：本題考察的是行政復議。行政復議的結論作出后，即具有法律效力。只要法律未規(guī)定復議決定為終局裁決的，當事人對復議決定不服的，仍可以按《行政訴訟法》的規(guī)定，向人民法院提請訴訟。34.施工人員對設計結構安全的試塊、試件以及有關材料，應當在（）監(jiān)督下現(xiàn)場取樣并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。A、施工企業(yè)質量管理部門B、設計單位或監(jiān)理單位C、工程質量監(jiān)督機構D、建設單位或監(jiān)理單位答案：D解析：2013年建設工程法規(guī)真題第20題本題考查的知識點是施工檢測的見證取樣和送檢制度?！督ㄔO工程質量管理條例》規(guī)定，施工人員對設計結構安全的試塊、試件以及有關材料應當在建設單位或者工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。D項：建設單位和監(jiān)理單位表述無誤，故D項正確。ABC項：和建設單位和監(jiān)理單位表述不符，故ABC項錯誤。綜上所述，D項正確。35.關于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的說法，正確的是（）。2017A、未取得安全生產(chǎn)許可證從事施工活動不會產(chǎn)生行政責任B、申請補辦安全生產(chǎn)許可證應當在公眾媒體上聲明原許可證作廢C、只有經(jīng)過再次審查，安全生產(chǎn)許可證有效期才可能延期D、施工企業(yè)是否具有安全生產(chǎn)許可證不影響施工許可證的核發(fā)答案：B解析：本題考查的是安全生產(chǎn)許可證的有效期和政府監(jiān)管的規(guī)定。選項A，建筑施工企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證的，不得從事建筑施工活動；選項C，企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，未發(fā)生死亡事故的，安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時，經(jīng)原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關同意，不再審查；選項D，施工企業(yè)具備了安全生產(chǎn)許可證中標后，建設單位才能申請施工許可證。36.某建設工程施工合同簽訂于2008年3月2日，合同約定工程開、竣工日期分別是2008年3月10日和2009年10月1日；后工程于2009年10月15日竣工驗收合格，先承包人欲行使工程價款優(yōu)先受償權，其最遲必須在（）前行使。A、2010年4月1日B、2010年10月1日C、2010年4月15日D、2010年10月15日答案：C解析：《最高人民法院關于建設工程價款優(yōu)先受償權問題的批復》中規(guī)定：人民法院在審理房地產(chǎn)糾紛案件和辦理執(zhí)行案件中，應當認定建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權優(yōu)于抵押權和其他債權；建設工程承包人行使優(yōu)先權的期限為6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。因此，本案中，建設工程承包人行使優(yōu)先權的期限為6個月?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》中規(guī)定，當事人對竣工日期有爭議的，建設工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期。在本案中，約定的竣工日期為2009年10月1日，實際驗收合格的日期為2009年10月15日。根據(jù)規(guī)定，應從2009年10月15日開始計算承包人6個月的優(yōu)先受償權，即到2010年4月15日。綜上所述，本題的正確答案為C。37.建設單位以工程質量不合格為由，拒絕支付工程款，施工單位訴至人民法院。向人民法院提交的下列資料中，不屬于證據(jù)的是（）。A、工程質量檢測機構出具的鑒定報告B、建設單位職工的書面證明材料C、建設單位與施工單位簽訂的施工合同D、建設單位提交的答辯狀答案：D解析：2007年建設工程法規(guī)真題第55題《民事訴訟法》規(guī)定，民事訴訟證據(jù)包括：（一）當事人的陳述；（二）書證；（三）物證；（四）視聽資料；（五）電子數(shù)據(jù)；（六）證人證言；（七）鑒定意見；（八）勘驗筆錄。D項：答辯狀屬于被告的對于起訴理由進行的回答和辯解，不屬于法定的證據(jù)種類。所以D項當選。A項：鑒定報告屬于鑒定意見。所以A項不選。B項：書面證明材料屬于書證。所以B項不選。C項：施工合同屬于書證。所以C項不選。本題為選非題，綜上所述，本題正確答案為D。38.根據(jù)《特種設備安全法》，特種設備安全管理人員、檢測人員和作業(yè)人員不履行崗位職責，違反操作規(guī)程和有關安全規(guī)程制虔，造成事故，其應承擔的法律責任是（）。（2016）A、處以一年年收入30%的罰款B、處以一年年收入40%的罰款C、降級、撤職處分D、吊銷有關人員資格答案：D解析：特種設備安全管理人員、檢測人員和作業(yè)人員不履行崗位職責，違反操作規(guī)程和有關安全規(guī)意制度，造成事故的，吊銷相關人員的資格。39.關于失業(yè)保險的繳納和領取，下列表述中正確的是()。A、失業(yè)人員失業(yè)前用人單位和個人累計繳滿1年不足5年的，領取失業(yè)保險金的期限最長為12個月B、失業(yè)人員失業(yè)前用人單位和個人累計繳費滿5年不足10年的，領取失業(yè)保險金的期限最長為24個月C、失業(yè)人員失業(yè)前用人單位和個人累計繳費10年以上的，領取失業(yè)保險金的期限最長為36個月D、失業(yè)人員失業(yè)前用人單位和個人累計繳費10年以上的，可終身領取失業(yè)保險金答案：A解析：1.累計繳費時間滿1年不足5年的，最長能夠領取12個月的失業(yè)保險金；2.累計繳費時間滿5年不足10年的，最長能夠領取18個月的失業(yè)保險金；3.累計繳費時間10年以上的，最長能夠領取24個月的失業(yè)保險金。40.在某大型項目進行施工總承包招標，其中有三家具有施工總承包資質的施工單位組成聯(lián)合體進行投標。該三家施工單位的資質等級依次為特級、一級和二級。根據(jù)有關規(guī)定，該聯(lián)合體的資質等級應當按照確定為()。A、特級B、一級C、二級D、三級答案：C解析：由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質等級較低的單位確定資質等級。41.關于工程監(jiān)理的說法，正確的是()A、監(jiān)理單位與建設單位之間是法定代理關系B、工程監(jiān)理單位可以分包監(jiān)理業(yè)務C、監(jiān)理單位經(jīng)建設單位同意可以轉讓監(jiān)理業(yè)務D、監(jiān)理單位不得與被監(jiān)理工程的設備供應商有隸屬關系答案：D解析：工程監(jiān)理單位接受建設單位的委托，代表建設單位，對建設工程進行管理。工程監(jiān)理單位不得轉讓工程監(jiān)理業(yè)務。工程監(jiān)理單位不得轉讓工程監(jiān)理業(yè)務?！督ㄖā?、《建設工程質量管理條例》都規(guī)定，工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸厲關系或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監(jiān)理業(yè)務。1042.某項目在施工過程中，施工單位在抽排地下水時未采取防護措施，致使鄰近的甲單位印刷設備基礎傾斜，因此造成甲單位損失了8萬元人民幣，根據(jù)我國《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，甲單位()。A、只能自行承擔這一損失B、可以要求施工單位賠償C、應當要求監(jiān)理單位賠償D、應當要求設計單位賠償答案：B解析：本題考核的是侵權責任的承擔。侵權，是指公民或法人沒有法律依據(jù)而侵害他人的財產(chǎn)權利或人身權利的行為。侵權行為一經(jīng)發(fā)生，即在侵權行為人和被侵權人之間形成債的關系。侵權行為產(chǎn)生的債被稱為侵權之債。建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，由建設單位與施工單位承擔連帶責任。建設單位、施工單位賠償后，有其他責任人的，有權向其他責任人追償。因其他責任人的原因，建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害，由其他責任人承擔侵權責任。43.根據(jù)《勞動合同法》，在勞務派遣用工方式中，訂立勞動合同的主體是()。A、用工單位與勞動者B、派遣單位與用工單位C、派遣單位與勞動者D、用工單位與當?shù)厝嗣裾鸢福篊解析：勞務派遣（又稱勞動力派遣、勞動派遣或人才租賃），是指依法設立的勞務派遣單位與勞動者訂立勞動合同，依據(jù)與接受勞務派遣單位（即實際用工單位）訂立的勞務派遣協(xié)議，將勞動者派遣到實際用工單位工作，由派遣單位向勞動者支付工資、福利及社會保險費用，實際用工單位提供勞動條件并按照勞務派遣協(xié)議支付用工費用的新型用工方式。44.建筑施工總承包特級資質企業(yè)，應至少配備（）名專職安全生產(chǎn)管理人員。A、8B、6C、4D、3答案：B解析：根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構設置及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構專職安全生產(chǎn)管理人員的配備應滿足下列要求，并應根據(jù)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、設備管理和生產(chǎn)需要予以增加：（一）建筑施工總承包資質序列企業(yè)：特級資質不少于6人；一級資質不少于4人；二級和二級以下資質企業(yè)不少于3人。（二）建筑施工專業(yè)承包資質序列企業(yè)：一級資質不少于3人；二級和二級以下資質企業(yè)不少于2人。（三）建筑施工勞務分包資質序列企業(yè)：不少于2人。（四）建筑施工企業(yè)的分公司、區(qū)域公司等較大的分支機構（以下簡稱分支機構）應依據(jù)實際生產(chǎn)情況配備不少于2人的專職安全生產(chǎn)管理人員。綜上所述，本題的正確答案為B。45.根據(jù)《合同法》，分期付款的買受人未支付到期價款的最低金額達到全部價款的()，出賣人即有權要求買受人支付全部價款或者解除合同。（2013）A、1/3B、1/2C、1/5D、2/3答案：C解析：分期付款的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，出賣人可以要求買受人支付全部價款或者解除合同。出賣人解除合同，可以向買受人要求支付該標的物的使用費。546.甲建筑公司是某施工項目的施工總承包單位，乙建筑公司是其分包單位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工項目發(fā)生了生產(chǎn)安全事故，應由()向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。A、甲建筑公司或乙建筑公司B、甲建筑公司C、乙建筑公司D、甲建筑公司和乙建筑公司答案：B解析：該題主要考察的是:生產(chǎn)安全事故報告?！栋踩a(chǎn)法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即報告本單位負責人。單位負責人接到事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，并按照國家有關規(guī)定立即如實報告當?shù)刎撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門，不得隱瞞不報、謊報或者遲報，不得故意破壞事故現(xiàn)場、毀滅有關證據(jù)?！督ㄔO工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，實行施工總承包的建設工程，由總承包單位負責上報事故。本題中，甲建筑公司是施工總承包單位，就應該由甲建筑公司向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。47.根據(jù)《合同法》關于定做人權利和義務的說法，正確的是()（2013）A、定做人有權隨時解除承攬合同，造成損失的應當賠償B、沒有約定報酬支付期限的，定作人應當先行預付C、報酬約定不清的，定做人有權拒付D、因定做人提供的圖紙不符合導致?lián)p失的，定作人與承攬人承擔連帶責任答案：A解析：定做人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人的損失的，應當賠償損失定作人應當按照約定的期限支付報酬。對支付報酬的期限沒有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補充；不能達成補充協(xié)議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。對于不能達成補充協(xié)議，也不能按照合同有關條款或者交易習慣確定的，定作人應當在承攬人交付工作成果時支付；工作成果部分交付的，定作人應當相應支付。承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的，在通知定作人后，因定作人怠于答復等原因造成承攬人損失的，定作人應當賠償損失。48.無證經(jīng)營的包工頭王某的農民工建筑隊，掛靠在具有二級資質的某建筑公司下承包了一棟住宅樓工程，因工程質量不符合質量標準而給業(yè)主造成了較大的經(jīng)濟損失，此經(jīng)濟損失應由()承擔賠償責任。A、王某B、某建筑公司C、某建筑公司和王某連帶D、雙方按事先的約定答案：C解析：建筑法》第六十六條建筑施工企業(yè)轉讓、出借資質證書或者以其他方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書。對因該項承攬工程不符合規(guī)定的質量標準造成的損失，建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個人承擔連帶賠償責任。49.以下原因造成質量缺陷，施工單位應承擔保修責任的是()A、建設單位擅自改動結構、設備位置B、住戶裝修過程中破壞防水層造成滲漏C、地震造成墻體裂縫D、設計承載力不足造成柱體彎曲答案：D解析：本題考察的是質量保修責任。如果是因建設單位或者用戶使用不當或擅自改動結構、設備位置以及不當裝修等造成質量問題的，施工單位不承擔保修責任;由此而造成的質量受損或者其他用戶損失，應當由責任人承擔相應的責任。50.（2019年真題）關于工程分包的說法，正確的是()A、分包單位應當具有相應的資質條件B、中標人可以將中標項目肢解后分別向他人分包C、專業(yè)分包工程可以再次分包D、分包單位就分包工程承擔按份責任答案：A解析：P71-72分包工程承包人必須具有相應的資質，并在其資質等級許可的范圍內承攬業(yè)務。嚴禁個人承攬分包工程業(yè)務。A正確。《招標投標法實施條例》進一步規(guī)定，中標人不得向他人轉讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。B錯誤?！督ㄖā芬?guī)定，禁止分包單位將其承包的工程再分包?！墩袠送稑朔ā芬惨?guī)定，接受分包的人不得再次分包?！斗课萁ㄖ褪姓A設施工程施工分包管理辦法》中規(guī)定，除專業(yè)承包企業(yè)可以將其承包工程中的勞務作業(yè)發(fā)包給勞務分包企業(yè)外，專業(yè)分包工程承包人和勞務作業(yè)承包人都必須自行完成所承包的任務。C錯誤?？偝邪鼏挝缓头职鼏挝痪头职こ虒ㄔO單位承擔連帶責任。D錯誤。51.甲公司投標承包了一棟高檔寫字樓的施工總承包業(yè)務，經(jīng)業(yè)主方認可將其中的專業(yè)工程分包給了具有相應資質等級的乙公司，工程施工中因乙分包的工程發(fā)生了質量事故給業(yè)主造成了10萬元的損失而產(chǎn)生了賠償責任。對此，正確的處理方式應當是（）。A、業(yè)主方只能要求乙賠償B、如果業(yè)主方要求甲賠償，甲可以以乙是業(yè)主認可的分包商為由而拒絕C、甲不能拒絕業(yè)主方的10萬元賠償要求，但賠償后可按分包合同的約定向乙追賠D、乙可以拒絕甲的追賠要求答案：C解析：《建筑法》規(guī)定，建筑工程實行總承包的，工程質量由工程總承包單位負責，總承包單位將建筑工程分包給其他單位的，應當對分包工程的質量與分包單位承擔連帶責任。分包單位應當接受總承包單位的質量管理。甲乙公司承擔的是連帶責任，業(yè)主可以要求甲或者乙單獨賠償，也可以要求甲乙共同賠償，業(yè)主向甲乙要求單獨賠償?shù)?，任何一方不得拒絕。業(yè)主要求甲賠償?shù)?，甲應先賠償，然后可以按照合同的約定向乙追償。綜上所述，本題正確答案為C。52.關于地方性法規(guī)批準和備案的說法，正確的是（）。（2016）A、設區(qū)的市的地方性法規(guī)應當報省級人大常委會備案B、自治州的單行條例報送備案時，應當說明作出變通的情況C、省級人大常委會的地方性法規(guī)應報全國人大常委會批準D、自治縣的單行條例由自治州人大常委會報送全國人大常委會和國務院備案答案：B解析：行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、規(guī)意應當在公布后的30日內依照下列規(guī)定報有關機關備案：（1）行政法規(guī)報全國人民代表大會常務委員會備案；（2）省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會及其常務委員會制定的地方性法規(guī)，報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案；設區(qū)的市、自治州的人民代表大會及其常務委員會制定的地方性法規(guī)，由省、自治區(qū)的人民代表大會常務委員會報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案；（3）自治州、自治縣的人民代表大會制定的自治條例和單行條例，由省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會常務委員會報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案；自治條例、單行條例拫送備案時，應當說明對法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)作出變通的情況；（4）部門規(guī)意和地方政府規(guī)意報國務院備案；地方政府規(guī)定應當同時報本級人民代表大會常務委員會備案；設區(qū)的市、自治州的人民政府制定的規(guī)定應當同時報省、自治區(qū)的人民代表大會常務委員會和人民政府備案。-7。53.根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》,在中華人民共和國境內從事各類房屋建筑及其附屬設施的建造、裝飾裝修和與其配套的線路、管道、設備的安裝,以及城鎮(zhèn)市政基礎設施工程的施工,建設單位在開工前應當依照本法的規(guī)定,向工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取()。A、工商登記證B、施工許可證C、規(guī)劃許可證D、土地使用證答案：B解析：014年6月住房城鄉(xiāng)建設部經(jīng)修改后發(fā)布的《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，在中華人民共和國境內從事各類房屋建筑及其附屬設施的建造、裝修裝飾和與其配套的線路、管道、設備的安裝，以及城鎮(zhèn)市政基礎設施工程的施工，建設單位在開工前應當依照本辦法的規(guī)定，向工程所在地的縣級以上地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門中請領取施工許可證。54.（2020年真題）李某借用甲公司的資質承執(zhí)了乙公司的裝修工程，因為偏工減料不符合規(guī)定的質量標準，所造成的損失（）承擔賠償責任。A、僅由甲公司B、由甲公司和李某共同C、僅由乙公司D、僅由李某答案：B解析：P73-75《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)轉讓、出借資質證書或者以其他方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書。對因該項承攬工程不符合規(guī)定的質量標準造成的損失，建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個人承擔連帶賠償責任。55.根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》,施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證有效期滿,未辦理延期手續(xù)的,應責令停止生產(chǎn),限期補辦延期手續(xù),沒收違法所得,并處()罰款。A、5萬元以上,10萬元以下B、5萬元以上,20萬元以下C、10萬元以上,20萬元以下D、10萬元以上,50萬元以下答案：A解析：《安全生產(chǎn)許可證條例》規(guī)定，安全生產(chǎn)許可證有效期滿未辦理延期手續(xù)，繼續(xù)進行生產(chǎn)的，責令停止生產(chǎn)，限期補辦延期手續(xù)，沒收違法所得，并處5萬元以上10萬元以下的罰款；逾期仍不辦理延期手續(xù)，繼續(xù)進行生產(chǎn)的，依照未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進行生產(chǎn)的規(guī)定處罰。56.審判監(jiān)督程序適用的對象是（）的判決、裁定。A、一審法院B、中級人民法院C、已經(jīng)發(fā)生法律效力D、已經(jīng)發(fā)生法律效力但發(fā)現(xiàn)確有錯誤答案：D解析：2005年建設工程法規(guī)真題第28題根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》規(guī)定，各級人民法院院長對本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、調解書，發(fā)現(xiàn)確有錯誤，認為需要再審的，應當提交審判委員會討論決定。最高人民法院對地方各級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、調解書，上級人民法院對下級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、調解書，發(fā)現(xiàn)確有錯誤的，有權提審或者指令下級人民法院再審。當事人對已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，認為有錯誤的，可以向上一級人民法院申請再審。由這兩條可知，審判監(jiān)督程序是以發(fā)生法律效力的有錯誤的判決、裁定為對象。綜上所述，本題正確答案是D。57.關于工程質量檢測機構的說法，錯誤的是（）。A、可以轉包檢測業(yè)務B、具有獨立的法人資格C、是中介機構D、分為專項檢測機構資質和見證取樣檢測機構資質答案：A解析：2013年建設工程法規(guī)真題第21題本題考查的知識點是施工檢測的見證取樣和送檢制度。A項：檢測機構不得轉包檢測業(yè)務。檢測機構應當對其檢測數(shù)據(jù)和檢測報告的真實性和準確性負責。檢測機構違反法律、法規(guī)和工程建設強制性標準，給他人造成損失的，應當依法承擔相應的賠償責任。故A項錯誤，當選。BCD項：建設部《建設工程質量檢測管理辦法》規(guī)定，工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構。按照其承擔的檢測業(yè)務內容分為專項檢測機構資質和見證取樣檢測機構資質。檢測機構未取得相應的資質證書，不得承擔本辦法規(guī)定的質量檢測業(yè)務。故BCD項正確，不當選。本題是選非題，綜上所述，A項正確。58.某材料供應商由于自身原因,沒有按照合同約定及時提供原材料,給工程建設項目造成了經(jīng)濟損失,該供應商應該承擔()。A、行政處分B、違約責任C、行政處罰D、停止侵權答案：B解析：約責任是指合同當事人違反法律規(guī)定或合同約定的義務而應承擔的責任。59.（2020年真題）民事訴訟活動中，訴訟代理人代為承認、放棄、變更訴訟請求的，必須有委托人的授權，該授權屬于（）A、一般授權B、特別授權C、無條件授權D、全面授權答案：B解析：P338-339《民事訴訟法》規(guī)定,"訴訟代理人代為承認、放棄、變更訴訟請求,進行和解,提起反訴或者上訴,必須有委托人的特別授權"。60.施工單位應當組織專家對專項施工方案進行論證、審查的專項工程是()。A、爆破工程B、腳手架工程C、模板工程D、地下暗挖工程答案：D解析：對下列達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案，并附具安全驗算結果，經(jīng)施工單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施，由專職安全生產(chǎn)管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督：(一)基坑支護與降水工程；(二)土方開挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊裝工程；(五)腳手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)國務院建設行政主管部門或者其他有關部門規(guī)定的其他危險性較大的工程。對前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案，施工單位還應當組織專家進行論證、審查。61.甲、乙兩公司簽訂一份建筑材料采購合同，合同履行期間因兩公司合并致使該合同終止。該合同終止的方式是（）。A、免除B、抵銷C、混同D、提存答案：C解析：2006年建設工程法規(guī)真題第48題C項：混同是指債權和債務同歸一人，原則上致使債的關系消滅的事實。甲乙公司合并，所以該合同終止的方式屬于混同。所以C項當選。A項：免除指債權人拋棄債權，從而全部或部分消滅債的關系的單方行為。所以A項不選。B項：當事人互負債務，標的物種類、品質不相同的，經(jīng)雙方協(xié)商一致，也可以抵銷。所以B項不選。D項：有下列情形之一，難以履行債務的，債務人可以將標的物提存：（一）債權人無正當理由拒絕受領；（二）債權人下落不明；（三）債權人死亡未確定繼承人或者喪失民事行為能力未確定監(jiān)護人；（四）法律規(guī)定的其他情形。所以D項不選。綜上所述，本題正確答案為C。62.根據(jù)《建設工程質量管理條例》，關于工程監(jiān)理職責和權限的說法，錯誤的是()（2013）A、未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用B、未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建設單位不得撥付工程款。C、C隱蔽工程驗收未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，不得進入下一道工序D、未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不進行竣工驗收答案：B解析：《建設工程質量管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位應當選派具備相應資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進駐施工現(xiàn)場。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。1163.不可以成為保險合同受益人的包括()。A、投保人B、被保險人C、受益人D、保險人答案：D解析：益人是指人身保險合同中由被保險人或者投保人指定的享有保險金請求權的人，投保人、被保險人可以為受益人64.關于行政行為特征的說法，錯誤的是（）。A、行政行為的主體是法定的B、實施行政行為具有單方意志性C、行政行為多屬于無償行為D、行政行為具有不可裁量性答案：D解析：2013年建設工程法規(guī)真題第41題本題考查的知識點是建設工程行政糾紛。行政機關的行政行為具有以下特點：（1）行政行為是執(zhí)行法律的行為。任何行政行為均須有法律根據(jù)，具有從屬法律性，沒有法律的明確規(guī)定或授權，行政主體不得作出任何行政行為。（2）行政行為具有一定的裁量性。這是由立法技術本身的局限性和行政管理的廣泛性、變動性、應變性所決定的。（3）行政主體在實施行政行為時具有單方意志性，不必與行政相對方協(xié)商或征得其同意，便可依法自主作出。（4）行政行為是以國家強制力保障實施的，具有強制性。行政相對方必須服從并配合行政行為，否則行政主體將予以制裁或強制執(zhí)行。（5）行政行為以無償為原則，以有償為例外，只有當特定行政相對人承擔了特別公共負擔，或者分享了特殊公共利益，方可為有償?shù)?。D項：和（2）不符合，故D項錯誤。ABC項：分別對應（1）、（3）、（5），故ABC項不選。本題是選非題，綜上所述，D項正確。65.關于建設用地使用權流轉、續(xù)期和消滅的說法，正確的是（）。(2015真題)A、建設用地使用權流轉時附著于該土地上的建筑物，構筑物及附屬設施應一并處分B、建設用地使用權流轉時使用期限的約定不得超過50年C、建設用地使用權期間屆滿的，自動續(xù)期D、建設用地使用權消滅的，建設用地使用權人應當及時辦理注銷登記答案：A解析：本題考查的是土地所有權、建設用地使用權和地役權。建設用地使用權人有權將建設用地使用權轉讓、互換、出資、贈與或者抵押，但法律另有規(guī)定的除外。建設用地使用權人將建設用地使用權轉讓、互換、出資、贈與或者抵押，應當符合以下規(guī)定：（1）當事人應當采取書面形式訂立相應的合同。使用期限由當事人約定，但不得超過建設用地使用權的剩余期限。（2）應當向登記機構申請變更登記。（3）附著于該土地上的建筑物、構筑物及其附屬設施一并處分。住宅建設用地使用權期間屆滿的，自動續(xù)期。非住宅建設用地使用權期間屆滿后的續(xù)期，依照法律規(guī)定辦理。該土地上的房屋及其他不動產(chǎn)的歸屬，有約定的，按照約定；沒有約定或者約定不明確的，依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定辦理。建設用地使用權消滅的，出讓人應當及時辦理注銷登記。登記機構應當收回建設用地使用權證書。66.承包人如未在規(guī)定時間內提供完整的工程竣工結算資料，經(jīng)發(fā)包人催促后14日內仍未提供或沒有明確答復，發(fā)包人有權根據(jù)已有資料進行審查，責任由()。A、發(fā)包人承擔B、承包人自負C、承包人與發(fā)包人按比例承擔D、承包人與發(fā)包人承擔連帶責任答案：B解析：承包人如未在規(guī)定時間內提供完整的工程竣工結算資料，經(jīng)發(fā)包人催促后14天仍未提供或沒有明確答復，發(fā)包人有權根據(jù)已有資料進行審查，責任由承包人自負。67.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，不需要按照國家有關規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)的人員是()。A、垂直運輸機械作業(yè)人員B、登高架設作業(yè)人員C、爆破作業(yè)人員D、鋼筋作業(yè)人員答案：D解析：考察知識點是施工單位安全生產(chǎn)教育培訓的規(guī)定。《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，垂直運輸機械作業(yè)人員、安裝拆卸工、爆破作業(yè)人員、起重信號工、登高架設作業(yè)人員等特種作業(yè)人員，必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)?！督ㄖ┕ぬ胤N作業(yè)人員管理規(guī)定》規(guī)定，建筑施工特種作業(yè)包括：(1)建筑電工；(2)建筑架子工；(3)建筑起重信號司索工；(4)建筑起重機械司機；(5)建筑起重機械安裝拆卸工；(6)高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工；(7)經(jīng)省級以上人民政府建設主管部門認定的其他特種作業(yè)。68.建設單位在施工合同履行中未能按約定付款，由此可能承擔的法律責任是（）。A、警告B、支付違約金C、罰款D、賠禮道歉答案：B解析：2006年建設工程法規(guī)真題第67題B項：建設單位未按約付款，屬于違約行為，應當支付違約金。所以B項正確。AC項：屬于行政責任。所以AC項錯誤。D項：屬于民事侵權的責任。所以D項錯誤。綜上所述，本題正確答案為B。69.關于要約法律效力的表述中，不正確的是()A、要約到達受要約人時生效B、要約的有效期間由要約人在要約中規(guī)定C、要約不可以撤銷D、要約可以撤回，但撤回要約的通知應當在要約到達受要約人之前或者與要約同時到達受要約人答案：C解析：該題主要考察的是：要約的法律效力《合同法》規(guī)定，要約到達受要約人時生效，如投標人向招標人發(fā)出的投標文件，自到達招標人時起生效。要約的有效期間由要約人在要約中規(guī)定。要約人如果在要約中定有存續(xù)期間，受要約人必須在此期間內承諾。要約可以撤回，但撤回要約的通知應當在要約到達受要約人之前或者與要約同時到達受要約人。要約可以撤銷，但撤銷要約的通知應當在受要約人發(fā)出承諾通知之前到達要約人。70.甲建筑公司計劃于2008年3月7日澆筑混凝土，由于現(xiàn)場施工場地原因，甲建筑公司決定購買商品混凝土進行施工，對此下面的說法正確的是()。A、商品混凝土必須要有出廠合格證，施工單位不需要對此進行檢驗B、施工單位需要對此商品混凝土進行檢驗，但是可以自行取樣C、施工單位需要對此商品混凝土進行檢驗，同時要在監(jiān)理單位和建設單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣D、施工單位需要對此商品混凝土進行檢驗，接受委托的檢驗單位必須要具有相應的資質等級答案：D解析：《建設工程質量管理條例》規(guī)定，施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料應當在建設單位或工程監(jiān)理單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。多選題1.根據(jù)《行政訴訟法》，下列情形中屬于行政訴訟受案范圍的是（）。A、對于限制人身自由的行政強制措施不服的B、國防、外交等國家行為C、發(fā)改委宣布油價統(tǒng)一上調的決定D、行政機關對行政機關人員的獎懲、任免等決定E、施工企業(yè)對于建設主管部門給予降低資質等級處罰不服答案：AE解析：行政訴訟受案范圍針對于具體的行政行為不服，對于抽象的行政行為、行政處分等不能進行行政訴訟。2.關于招標程序,下列選項中正確的有()A、招標人終止招標的,應當及時發(fā)布公告,或者以書面形式通知被邀請的或者已經(jīng)獲取資格預審文件、招標文件的潛在投標人B、依法必須進行招標的項目,其評標委員會由招標人的代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成C、投標人對開標有異議的,應當在開標現(xiàn)場提出,招標人可以日后作出答復D、國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目,招標人應當組建資格審查委員會審查資格預審申請文件E、投標人對開標有異議的,應當在開標之后提出,招標人必須立即作出答復答案：ABD解析：招標投標法實施條例》進一步規(guī)定，招標人應當按照招標文件規(guī)定的時間、地點開標。投標人少于3個的，不得開標；招標人應當重新招標。投標人對開標有異議的，應當在開標現(xiàn)場提出，招標人應當當場作出答復，并制作記錄。3.（2020年真題）刑罰中附加刑的種類有（）。A、罰款B、管制C、拘役D、剝奪政治權利E、沒收財產(chǎn)答案：DE解析：P53-54附加刑的種類如下:（1）罰金;（2）剝奪政治權利;（3）沒收財產(chǎn);（4）驅逐出境。4.關于勞動爭議解決方式的說法，正確的是（）。A、用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，勞動者應當先申請本單位勞動爭議調解委員會調解B、用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議，勞動者可以依法申請調解、仲裁、提起訴訟，也可以自行和解C、企業(yè)勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表、勞動行政部門代表組成D、用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，勞動者申請仲裁的時效為1年E、用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，勞動者可以選擇進行仲裁或直接提起訴訟答案：BD解析：A錯誤B正確，用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議，當事人可以依法申請調解、仲裁、提起訴訟，也可以協(xié)商解決；C錯誤，企業(yè)勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表和工會代表組成;D正確，勞動爭議申請仲裁的時效期間為1年；E錯誤，勞動爭議當事人對仲裁裁決不服的，可以自收到仲裁裁決書之日起15日內向人民法院提起訴訟5.當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的。在合同對違約責任沒有具體約定的情況下，違約方應當承擔的法定違約責任有（）。A、繼續(xù)履行B、采取補救措施C、賠償損失D、支付違約金E、定金答案：ABC解析：ABC項：根據(jù)《合同法》的規(guī)定，當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失。因此，合同當事人違反合同義務，法定違約責任主要有繼續(xù)履行、采取補救措施、賠償損失。因此，ABC項正確。DE項：根據(jù)《合同法》的規(guī)定，當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法；當事人可以依照《擔保法》約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后，定金應當?shù)肿鲀r款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。由此可知，違約金和定金是當事人約定的違約責任的承擔方式，不屬于法定的方式。故DE項錯誤。綜上所述，本題的正確答案為ABC。6.某施工單位分別與設計、施工和監(jiān)理等單位簽訂工程合同。根據(jù)我國《民用節(jié)能管理規(guī)定》，各單位在工程實施中負有應當執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標準的責任，下面有關對各單位執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標準行為的表述，正確的是（）。A、監(jiān)理單位對節(jié)能工程實施監(jiān)理時，不得違反有關法律、法規(guī)和標準B、建設單位不得以任何理由要求施工單位修改經(jīng)審查合格的節(jié)能設計文件C、民用建筑工程在改建、擴建時，設計單位不得對原建筑進行節(jié)能改造D、施工單位進行施工時，不得違反審查合格的設計文件和建筑節(jié)能施工標準E、在竣工驗收中，建設單位有違反強制性標準的，應當重新組織驗收答案：ABDE解析：2009年建設工程法規(guī)真題第96題本題考查的是施工合理使用和節(jié)約能源的規(guī)定。AB項：根據(jù)《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》規(guī)定，監(jiān)理單位應當依照法律、法規(guī)以及建筑節(jié)能標準、節(jié)能設計文件、建設工程承包合同及監(jiān)理合同對節(jié)能工程建設實施監(jiān)理。建設單位應當按照建筑節(jié)能政策要求和建筑節(jié)能標準委托工程項目的設計。建設單位不得以任何理由要求設計單位、施工單位擅自修改經(jīng)審查合格的節(jié)能設計文件，降低建筑節(jié)能標準。因此，AB項正確。D項：根據(jù)《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》第20條規(guī)定，施工單位應當按照審查合格的設計文件和建筑節(jié)能施工標準的要求進行施工，保證工程施工質量。因此D項正確。E項：建設單位在竣工驗收過程中，有違反建筑節(jié)能強制性標準行為的，按照《建設工程質量管理條例》的有關規(guī)定，重新組織竣工驗收。因此E項正確。C項：根據(jù)《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》第11條規(guī)定，新建民用建筑應當嚴格執(zhí)行建筑節(jié)能標準要求，民用建筑工程擴建和改建時，應當對原建筑進行節(jié)能改造。故C項錯誤。綜上所述，本題的正確答案為ABDE。7.下列關于建筑工程一切險的說法正確的有（)。A、發(fā)包人承擔保險費及相關費用B、保險責任范圍包括因自然事件和意外事故造成的損失和費用C、在任何情況下，保險期限的起始或終止不得超出保險單明細表中列明的保險生效日或終止日D、該險種包括第三方責任險E、經(jīng)濟賠償金額不得超過保險單列明的每次事故的累計賠償限額答案：ABC解析：專用合同條款另有約定外，發(fā)包人應投保建筑工程一切險或安裝工程一切險;發(fā)包人委托承包人投保的，因投保產(chǎn)生的保險費和其他相關費用由發(fā)包人承擔。A正確保險人對下列原因造成的損失和費用，負責賠償:(1)自然事件;(2)意外事故。B正確建筑工程一切險的保險責任自保險工程在工地動工或用于保險工程的材料、設備運抵工地之時起始，至工程所有人對部分或全部工程簽發(fā)完工驗收證書或驗收合格，或工程所有人實際占用或使用或接收該部分或全部工程之時終止，以先發(fā)生者為準。但在任何情況下，保險期限的起始或終止不得超出保險單明細表中列明的保險生效日或終止日。建筑工程一切險往往還加保第三者責任險。因此D不正確在任何情況下，保險人經(jīng)濟賠償?shù)淖罡哔r償責任不得超過本保險單明細表中列明的累積賠償限額，因此E不正確8.依據(jù)不同的合同劃分標準，建設工程施工合同屬于（）。A、要式合同B、實踐合同C、單務合同D、有償合同E、完成工作成果的合同答案：ADE解析：2007年建設工程法規(guī)真題第87題A項：要式合同是指根據(jù)法律規(guī)定必須采取特定形式的合同?！逗贤ā芬?guī)定，建設工程合同應當采用書面形式。所以A項當選。D項：有償合同是指一方通過履行合同義務而給對方某種利益，對方想要得到該利益必須支付相應代價的合同。所以D項當選。E項：建設工程施工合同是施工人根據(jù)發(fā)包人的委托，完成建設工程項目的施工工作，發(fā)包人接受工作成果并支付報酬的合同。所以E項當選。B項：實踐合同是指除當事人雙方意思表示一致以外，尚須交付標的物才能成立的合同。施工合同只要當事人意思表示一致即成立。所以B項不選。C項：單務合同是指合同當事人僅有一方有負擔義務、而另一方只享有權利的合同。如贈與合同。雙務合同指當事人雙方互負對待給付義務的合同。施工合同中，承包人有獲得工程價款的權利，而發(fā)包人有按約支付工程價款的義務，屬于雙務合同。所以C項不選。綜上所述，本題正確答案為ADE。9.根據(jù)《文物保護法》的規(guī)定，屬于國家所有的不可移動文物的有()。A、古文化遺址B、古墓葬C、石窟寺D、中國境內出土的文物E、公民、法人和其他組織捐贈給國家的文物答案：ABC解析：（一）屬于國家所有的不可移動文物范圍古文化遺址、古墓葬、石窟寺屬于國家所有。國家指定保護的紀念建筑物、古建筑、石刻、壁畫、近代現(xiàn)代代表性建筑等不可移動文物，除國家另有規(guī)定的以外，屬于國家所有。國有不可移動文物的所有權不因其所依附的土地所有權或者使用權的改變而改變。10.下列關于建筑施工企業(yè)工傷保險的陳述，說法正確的是（）。A、工傷保險屬于勞動者的社會保險范疇B、職工工傷保險費用，由企業(yè)和職工共同承擔C、未參加工傷保險的職工在工作中造成傷亡的，不會得到任何賠償D、職工在工作時自殺，不會獲得工傷賠償E、職工獲得工傷賠償后，不得再提起任何賠償訴訟答案：AD解析：A項：根據(jù)《社會保險法》的規(guī)定，國家建立基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等社會保險制度，保障公民在年老、疾病、工傷、失業(yè)、生育等情況下依法從國家和社會獲得物質幫助的權利。因此，A項正確。D項：根據(jù)《社會保險法》的規(guī)定，職工因下列情形之一導致本人在工作中傷亡的，不認定為工傷：（一）故意犯罪；（二）醉酒或者吸毒；（三）自殘或者自殺；（四）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。因此，D項正確。B項：根據(jù)《社會保險法》的規(guī)定，職工應當參加工傷保險，由用人單位繳納工傷保險費，職工不繳納工傷保險費。因此，B項錯誤。C項：根據(jù)《社會保險法》的規(guī)定，職工所在用人單位未依法繳納工傷保險費，發(fā)生工傷事故的，由用人單位支付工傷保險待遇。用人單位不支付的，從工傷保險基金中先行支付。從工傷保險基金中先行支付的工傷保險待遇應當由用人單位償還。用人單位不償還的，社會保險經(jīng)辦機構可以依照規(guī)定追償。因此，未參加工傷保險的職工發(fā)生工傷事故的，也可以獲得工傷保險待遇。故C項錯誤。E項：針對工傷提起侵權損害賠償訴訟是當事人的權利，法律不得禁止。并且，《社會保險法》中并未規(guī)定此內容。故E項錯誤。綜上所述，本題的正確答案為AD。11.下列選項中屬于承擔民事責任方式的有()A、停止侵害,排除妨礙,消除影響B(tài)、恢復名譽,賠禮道歉C、繼續(xù)履行,賠償損失D、支付違約金,吊銷許可證E、處罰和處分答案：ABC解析：民法總則》規(guī)定，承擔民事責任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨礙;(3)消除危險;(4)返還財產(chǎn);(5)恢復原狀;(6)修理、重作、更換;(7)繼續(xù)履行;(8)賠償損失;(9)支付違約金;(10)消除影響、恢復名譽;(11)賠禮道歉。12.關于實際施工人的訴訟主體資格，說法正確的是（）。A、承包建筑工程的單位應當在其資質等級許可的業(yè)務范圍內承攬工程B、無資質承包主體簽訂的專業(yè)分包合同或勞務分包合同屬于無效合同C、實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理D、實際施工人不能以發(fā)包人為被告主張權利的E、發(fā)包人對實際施工人承擔全部的民事責任答案：ABC解析：實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人，發(fā)包人只在欠付工程價款的范圍內對實際施工人承擔責任。13.下列建設工程項目，必須實施工程監(jiān)理的是()。A、某成片開發(fā)建筑的住宅小區(qū)工程B、世界銀行貸款建設衛(wèi)生設施C、合資開發(fā)的生物制藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)D、合資建設的城市污水處理廠E、南水北調工程答案：ABDE解析：《建設工程質量管理條例》還規(guī)定，下列建設工程必須實行監(jiān)理：（1）國家重點建設工程；（2）大中型公用事業(yè)工程；（3）成片開發(fā)建設的住宅小區(qū)工程；（4）利用外國政府或者國際組織貸款、援助資金的工程；（5）國家規(guī)定必須實行監(jiān)理的其他工程。14.在建設工程專利保護中，專利權人有證據(jù)證明他人正在實施侵犯專利權的行為，可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為的措施。關于該專利權人向法院申請責令停止有關行為措施的說法，正確的有()。A、申請人提出申請時，應當提供擔保B、人民法院裁定責令停止有關行為的，應當立即執(zhí)行C、人民法院應當自接受申請之時起24小時內作出裁定D、人民法院因特殊情況需要延長裁定時間的，可延長12小時E、當事人對人民法院責令停止有關行為的裁定不服的，可以提出上訴答案：AB解析：本題考查的是建設工程知識產(chǎn)權的保護。專利權人或者利害關系人有證據(jù)證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權的行為，如不制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請采取停止有關行為的措施。申請人提出申請時，應當提供擔保；不提供擔保的，駁回申請。選項A正確；人民法院應當自接受申請之時起48小時內作出裁定；有特殊情況需要延長的，可以延長48小時，選項CD錯誤；裁定責令停止有關行為的，應立即執(zhí)行，選項B正確；當事人對裁定不服的，可以申請復議一次，而不是上訴，選項E錯誤。15.關于施工合同中債權債務的說法，正確的有（）。2017真題A、對于完成施工任務，建設單位是債務人