建造師繼續(xù)教育選修課培訓(xùn)題

建造師繼續(xù)教育選修課培訓(xùn)題建造師繼續(xù)教育選修課培訓(xùn)題建造師繼續(xù)教育選修課培訓(xùn)題xxx公司建造師繼續(xù)教育選修課培訓(xùn)題文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度判斷題B.11.編制項目成本計劃就是編制項目成本報表。（×）48.BIM的用途決定了BIM模型細(xì)節(jié)的精度，現(xiàn)階段一般只需一個BIM工具就能能完成所有的工作。(×)C.3.采用一般計稅程序計算工程造價，附加稅與增值稅合并計算。(×)14.承包人可以向發(fā)包人索賠，反之，發(fā)包人也可以向承包人索賠。（√）16.承包人向發(fā)包人索賠機械窩工費時，都應(yīng)按照機械租賃市場價計算。(×)41.長期以來，我國建筑業(yè)的很多問題不是孤立的，可以說是系統(tǒng)性的，與現(xiàn)有建筑市場監(jiān)管體制機制不暢密切相關(guān)。(√)D.7.電線建筑安裝與室外市政工程劃分，以建筑外墻為界，以內(nèi)為建筑安裝相應(yīng)子目，以外為市政工程相應(yīng)子目。(√)15.對于持續(xù)性索賠事件，承包人可以在索賠事件結(jié)束后的28天內(nèi)提交最終索賠報告。(√)25.當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人可以以此為由主張工期順延。(√)27.當(dāng)事人對建設(shè)工程開工日期有爭議的，承包人經(jīng)發(fā)包人同意已經(jīng)實際進場施工的，以實際進場施工時間為開工日期。(√)31.對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程，無論是否施工企業(yè)原因造成的，施工企業(yè)都應(yīng)負(fù)責(zé)返修。(√)F.30.發(fā)包人將依法不屬于必須招標(biāo)的建設(shè)工程進行招標(biāo)后，與承包人另行訂立的建設(shè)工程施工合同背離中標(biāo)合同的實質(zhì)性內(nèi)容，當(dāng)事人請求以中標(biāo)合同作為結(jié)算建設(shè)工程價款依據(jù)的，人民法院應(yīng)予支持，但發(fā)包人與承包人因客觀情況發(fā)生了在招標(biāo)投標(biāo)時難以預(yù)見的變化而另行訂立建設(shè)工程施工合同的除外。(√)32.發(fā)包人欠付工程款，實際施工人怠于追償?shù)?，承包人可以將發(fā)包人、實際施工人列為共同被告。(×)34.發(fā)包人與承包人約定放棄或者限制建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)，損害建筑工人利益，但發(fā)包人可以根據(jù)該約定主張承包人不享有建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)。(×)38.發(fā)包人在承包人提起的建設(shè)工程施工合同糾紛案件中，以建設(shè)工程質(zhì)量不符合合同約定或者法律規(guī)定為由，就承包人支付違約金提出反訴的，人民法院可以合并審理。(√)G.1.贛建價[2018]5號文規(guī)定，人工費調(diào)整日期以前簽訂的合同，只能按照簽訂合同時的定額人工費執(zhí)行。(√)5.根據(jù)增加建議法策略，可以自行修改認(rèn)為不合理的方案，然后提出報價，對原方案可不提供報價。(×)12.工程實施過程中，所有的工程變更都必須有監(jiān)理人發(fā)布的變更指示承包人才能執(zhí)行。（√）13.根據(jù)清單計價規(guī)范（2013），如果某分項工程發(fā)生變更后，其工程量增減在合同約定的幅度范圍以內(nèi)，其單價一定不需要調(diào)整。(×)26.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》,設(shè)計中對有特殊要求的專用設(shè)備,設(shè)計單位可以指定生產(chǎn)廠商或供應(yīng)商。(√)55.規(guī)范注冊建造師的執(zhí)業(yè)行為是提高工程項目管理水平、保證工程質(zhì)量和安全的前提條件。(√)56.股動脈是供應(yīng)下肢的主干動脈(√)J.2.計算建筑工程的清單綜合單價時，管理費以定額人工與定額機械費之和為計費基礎(chǔ)。(×)17.監(jiān)理人應(yīng)當(dāng)在收到承包人的工程進度款申請報表14天內(nèi)完成審查并報送發(fā)包人審批。(×)20.進行招投標(biāo)過程中，招標(biāo)文件的要求不得高于法律規(guī)定。(×)22.經(jīng)公開招標(biāo)確定中標(biāo)單位，招標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書后，中標(biāo)人拒絕簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)法律責(zé)任。(√)24.建設(shè)工程開工日期為發(fā)包人或者監(jiān)理人發(fā)出的開工通知載明的開工日期；因承包人原因?qū)е麻_工時間推遲的，以開工通知載明的時間為開工日期。(√)33.建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，經(jīng)施工單位修復(fù)后驗收合格，承包人自行承擔(dān)修復(fù)費用。(√)36.建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持。(√)39.建設(shè)工程施工合同無效,將會產(chǎn)生賠償損失、繼續(xù)履行、支付違約金等法律后果。(×)40.建筑業(yè)對國計民生關(guān)系十分重大，直接影響到國家安全和人民生命財產(chǎn)安全。(√)43.建筑業(yè)產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)交互和共享是需要有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。(√)49.建設(shè)智慧工地在實現(xiàn)綠色建造、引領(lǐng)信息技術(shù)應(yīng)用、提升社會綜合競爭力等方面具有重要意義。(×)52.建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理單位的工作人員因調(diào)動工作、退休等原因離開該單位后，被發(fā)現(xiàn)在該單位工作期間違反國家有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定，造成重大工程質(zhì)量事故的，不需要追究法律責(zé)任。(×)L.21.兩個以上不同資質(zhì)等級的單位實行聯(lián)合體共同承包的,應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)等級低的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程。(√)M.8.某中學(xué)總建筑面積12000平方米、限高24米的教學(xué)樓土建項目公開招標(biāo)，校方以確保工程質(zhì)量和便于日后維修為由，要求必須具備一級資質(zhì)且在本地注冊的建筑施工總承包企業(yè)才能參加投標(biāo)，你認(rèn)為是否合法(×)9.某建設(shè)工程為政府財政資金投資項目，其施工單項合同估算價280萬元，不需要招標(biāo)。(×)50.沒收違法所得、沒收非法財物、沒收財產(chǎn)屬于行政責(zé)任。(×)P.6.平整場地超過±30cm，清單仍舊以平整場地子目列項。(×)S.23.施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位未派駐項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人等主要管理人員，或派駐的項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人中一人及以上與施工單位沒有訂立勞動合同且沒有建立勞動工資和社會養(yǎng)老保險關(guān)系，或派駐的項目負(fù)責(zé)人未對該工程的施工活動進行組織管理，又不能進行合理解釋并提供相應(yīng)證明的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為掛靠。(×)37.施工單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程竣工驗收后，及時向建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門移交建設(shè)項目檔案。(×)T.4.投標(biāo)報價分析計算出來的挖潛盈余，用于企業(yè)投標(biāo)的最高報價。(×)W.28.未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字,建筑材料不得在工程上使用，施工企業(yè)不得進入下一道工序的施工。(√)35.屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，保修期限為5年。(√)42.我們要堅持標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、一體化裝修、信息化管理、智能化應(yīng)用，推動建造方式創(chuàng)新。(√)46.無論組織設(shè)計得如何完美，在運行了一段時間以后都必須進行變革。(√)X.10.項目成本計劃由項目組織機構(gòu)負(fù)責(zé)編制。（√）44.項目經(jīng)理需要掌握項目管理知識和工程項目相關(guān)的技術(shù)知識、經(jīng)濟知識和法律知識，只要滿足會干的知識要求就行。(×)47.項目管理的目標(biāo)是又快、又好、又便宜。(√)Y.45.一個施工企業(yè)如有多個項目同時在施工，則可按企業(yè)經(jīng)營管理的需要選擇若干個項目，組成一個或多個項目組合，以便相對集中進行有效管理。(√)Z.18.在進行結(jié)算價格調(diào)整時，在按月結(jié)算模式下，2018年12月進度款的結(jié)算價格以2018年12月的價格信息為準(zhǔn)。(×)19.只有一般納稅人才可以開具增值稅專用發(fā)票。(√)29.在中華人民共和國境內(nèi)從事建設(shè)工程的新建、擴建、改建和救火等有關(guān)活動及實施對建設(shè)工程安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，適用《建設(shè)工程安全生產(chǎn)條例》。(√)51.注冊建造師沒有按照要求提供注冊建造師信用檔案信息的，由縣級以上地方人民政府建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門責(zé)令限期改正，逾期未改正的可以罰款1000元至10000元。(×)53.注冊建造師在執(zhí)業(yè)過程中按照規(guī)定應(yīng)組織對所使用的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行檢驗，檢驗不合格應(yīng)謹(jǐn)慎使用。(×)54.注冊建造師是工程項目實施管理的核心崗位，其職業(yè)道德素質(zhì)的高低直接影響到工程項目建設(shè)順利運作，其執(zhí)業(yè)行為直接關(guān)系到工程項目的成敗。(×)57.50-60公斤傷病員急性出血量一般超過80-100毫升可引起輕度休克。(×)單選題C.57.成人心肺復(fù)蘇時每循環(huán)的胸外按壓的次數(shù)(B)次次次次F.52.發(fā)生重大工程質(zhì)量事故隱瞞不報、謊報或者拖延報告期限的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員依法給予（B）。A.民事處分B.行政處分C.刑事處分D.黨紀(jì)處分G.1.根據(jù)《工程量清單計價規(guī)范》（2013）規(guī)定，投標(biāo)人應(yīng)該承擔(dān)的漲價風(fēng)險是[A]。A.材料價格上漲6%B.機械臺班費價格上漲12%C.工程設(shè)備價格上漲4%D.增值稅率上調(diào)2%3.根據(jù)江西省現(xiàn)行規(guī)定，材料費扣稅執(zhí)行3%稅率的是[D]。A.鋁合金門窗B.鋼筋C.木材D.混凝土4.根據(jù)江西省2017費用定額清單計價程序，土建工程管理費、附加稅和利潤計算基礎(chǔ)是[A]。A.定額人工費B.定額人工費+定額機械費C.定額人工+定額材料+定額機械D.定額機械費12.根據(jù)工程量清單計價規(guī)范（2013），某分項工程的實際工程量為清單工程量的112%，下列說法正確的是（A）。A.該分項工程按合同約定單價結(jié)算B.該分項工程結(jié)算單價需重新認(rèn)定C.該分項工程超過工程量清單部分需要重新認(rèn)定單價D.該分項工程按工程量清單工程量結(jié)算21.關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法,正確的是(C)A.招標(biāo)人接受聯(lián)合體投標(biāo)并進行資格預(yù)審的,聯(lián)合體可以在資格預(yù)審后組成B.資格預(yù)審后聯(lián)合體增減、更換成員的,應(yīng)當(dāng)書面通知招標(biāo)人C.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在資格預(yù)審公告、招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標(biāo)D.聯(lián)合體各方在同招標(biāo)項月中可以以自己名義單獨投標(biāo)22.關(guān)于開標(biāo)的說法,正確的是（D）A.開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在據(jù)標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間之后公開進行B.開標(biāo)地點不必為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點C.開標(biāo)由招標(biāo)人以外的人主持,邀請所有投標(biāo)人參加D.開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)記錄,并存檔備查24.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，中標(biāo)通知書自（A）發(fā)生法律效力。A.發(fā)出之日B.作出之日C.蓋章之日D.收到之日25.關(guān)于留置的說法，正確的是(D)。A.留置權(quán)屬于債權(quán)B.債權(quán)人不負(fù)責(zé)保管留置物C.設(shè)工程合同可以適用留置權(quán)D.留置權(quán)基于法定而產(chǎn)生28.關(guān)于建設(shè)工程依法實行工程監(jiān)理的說法,正確的是（B）。A.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托該工程的設(shè)計單位進行工程監(jiān)理B.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的工程監(jiān)理單位進行監(jiān)理C.工程監(jiān)理單位不能與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系D.工程監(jiān)理單位不能與該工程的設(shè)計單位有利害關(guān)系29.關(guān)于履約保證金的說法,正確的是（C）。A.履約保證金不得低于中標(biāo)合同金額的10%B.中標(biāo)人不履行與招標(biāo)人訂立的合同的,履約保證金不予退還,給招標(biāo)人造成的損失超過履約保證金數(shù)額的,對超過部分不予賠償C.招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約保證金的,中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提交D.施工企業(yè)不得以銀行保函或擔(dān)保公司保函的形式,向建設(shè)單位提供履約擔(dān)保31.關(guān)于工程總承包的說法,正確的是（A）A.采購-施工總承包（P-C）是指工程總承包企業(yè)按照合同約定,承擔(dān)工程項目采購和施工,并對承包工程的采購和施工的質(zhì)量、安全、工期、造價負(fù)責(zé)B.工程總承包是指發(fā)包人將全部施工任務(wù)發(fā)包給具有工程總承包資質(zhì)的企由該企業(yè)按照合同的約定向建設(shè)單位負(fù)責(zé),承包完成施工任務(wù)C.設(shè)計采購施工總承包（EPC）是指工程總承包企業(yè)按照合同約定,承擔(dān)工程目設(shè)計和施工,并對承包工程的設(shè)計和施工的質(zhì)量、安全、工期、造價負(fù)責(zé)D.交鑰匙總承包的施工必須由總承包企業(yè)自行完成33.關(guān)于總分包單位的質(zhì)量責(zé)任的說法，正確（B）。A.分包工程質(zhì)量由分包單位自行向建設(shè)單位負(fù)責(zé)B.分包單位應(yīng)當(dāng)接受總承包單位的質(zhì)量管理C.總承包單位與分包單位對分包工程的質(zhì)量各自向建設(shè)單位承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任D.分包工程發(fā)生質(zhì)量問題，建設(shè)單位只能向總承包單位請求賠償J.27.建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起（B）個月內(nèi)開工。34.建設(shè)單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)的，不得出具（A）報告。A.竣工驗收合格B.建筑節(jié)能合格C.建筑節(jié)能達(dá)標(biāo)D.能耗驗收合格44.建筑業(yè)改革發(fā)展的核心是（C）A.集約化B.市場化C.專業(yè)化D.信息化54.《建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人及項目負(fù)責(zé)人施工現(xiàn)場帶班暫行辦法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)法定代表人是落實企業(yè)負(fù)責(zé)人及項目負(fù)責(zé)人施工現(xiàn)場帶班制度的第一責(zé)任人，對落實帶班制度（A）負(fù)責(zé)。A.全面B.主要C.首要D.不需M.14.某項目在實際施工過程中，由于地質(zhì)環(huán)境等問題，發(fā)現(xiàn)原設(shè)計中的50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板不能夠滿足質(zhì)量要求，為了更好地保質(zhì)保量，建設(shè)單位向施工單位出具了設(shè)計變更，聚苯乙烯泡沫塑料板厚度由50mm變更為70mm，其他做法不變。此項變更適用于變更項目估價的（B）。A.適用原則B.類似原則C.新綜合單價原則D.以上都可以15.某承包商把屋面防水工程分包給某分包商A，施工過程中因業(yè)主原因?qū)е路职藺費用增加，下列說法中正確的是（C）。A.分包商A可以向業(yè)主索賠B.分包商A不能索賠C.分包商A可以向承包商索賠，承包商向業(yè)主索賠D.分包商A不可以向承包商索賠，承包商可以向業(yè)主索賠18.某工程合同總額300萬元，合同中約定的工程預(yù)付款額度為15%，主要材料和構(gòu)配件所占的比重為60%，合同約定預(yù)付款從未施工工程的材料和構(gòu)配件的價值剛好等于預(yù)付款時開始起扣，則預(yù)付款的起扣點為（C）萬元。19.某施工合同規(guī)定，因材料價格波動超過5%從而影響合同價格時，采用造價信息進行價格調(diào)整。已知某材料在投標(biāo)時的基準(zhǔn)價格為200元/m，承包商的材料報價為180元/m，下列關(guān)于該項材料結(jié)算價的說法正確的是（D）。A.當(dāng)實際材料價格低于180元/m時，超過部分據(jù)實調(diào)整B.當(dāng)實際材料價格高于200元/m時，超過部分據(jù)實調(diào)整C.當(dāng)實際材料價格低于190元/m時，超過部分據(jù)實調(diào)整D.當(dāng)實際材料價格高于210元/m時，超過部分據(jù)實調(diào)整30.某施工企業(yè)對某市轄區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站以該區(qū)建設(shè)行政主管部門名義作出的通報批評結(jié)果不服而申請復(fù)議，該復(fù)議可以向（B）提出A.市質(zhì)量監(jiān)督站B.市建設(shè)行政主管部門C.區(qū)質(zhì)量監(jiān)督站D.區(qū)建設(shè)行政主管部門35.某項目施工完畢，發(fā)包人拒付工程款，（D）可以根據(jù)合同法第二百八十六條規(guī)定請求其承建工程的價款就工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償A.與承包人訂立分包合同的實際施工人。B.防水專業(yè)分包人。C.項目材料供應(yīng)商。D.與發(fā)包人訂立施工合同的承包人。37.某項目承包人起訴發(fā)包人要求支付工程款，一審訴訟中，經(jīng)法院釋明，承包人申請鑒定但未支付鑒定費用，二審訴訟中承包人再次申請鑒定的，人民法院下列處理方法中哪種是不正確的（A）A.不予準(zhǔn)許承包人的鑒定申請。B.人民法院認(rèn)為確有必要的，發(fā)回重審。C.人民法院認(rèn)為確有必要的，同意鑒定。D.法院認(rèn)為無必要的，不予準(zhǔn)許承包人的鑒定申請。38.某施工單位經(jīng)正常招投標(biāo)程序中標(biāo)某市政項目，隨后跟建設(shè)單位簽訂了與中標(biāo)通知書關(guān)于工期、價款約定不一致的建設(shè)工程施工合同并進行了備案，項目開工之前又跟建設(shè)單位簽訂了與備案合同、中標(biāo)通知書關(guān)于工期、價款約定不一致的補充合同作為實際履行的合同。后雙方因工程款結(jié)算發(fā)生糾紛，施工單位欲起訴建設(shè)單位，應(yīng)當(dāng)以（B）為結(jié)算依據(jù)A.實際履行的補充合同。B.招投標(biāo)文件。C.備案的施工合同。D.視實際情況選擇對自身結(jié)算工程款有利的。P.23.評標(biāo)委員會由（A）組建。A.招標(biāo)人B.招標(biāo)代理機構(gòu)C.投標(biāo)人推薦D.招標(biāo)人和投標(biāo)人共同確定系統(tǒng)的主要功能包括（C）控制線和費用控制線等二條控制主線、八條管理副線A.質(zhì)量B.安全C.進度D.信息S.10.施工成本由直接成本和間接成本所組成，其中間接成本主要是指（B）。A.人工費、材料費、機具使用費B.企業(yè)管理費C.企業(yè)管理費、利潤D.施工措施費11.施工成本計劃管理機構(gòu)一般由（A）擔(dān)任組長。A.項目經(jīng)理B.商務(wù)經(jīng)理C.項目總工D.項目部預(yù)算員32.設(shè)備采購合同約定，任何一方不履行合同應(yīng)當(dāng)支付違約金20萬元。采購人按照約定向供應(yīng)商交付定金15萬元，合同履行期限屆滿，供應(yīng)商未能交付設(shè)備，則采購人能獲得法院支持的最高請求額是(D)萬元。39.施工企業(yè)將工程隱蔽部位覆蓋后，建設(shè)單位對質(zhì)量有疑問并要求施工企業(yè)對已覆蓋的部位揭開重新檢查的，其費用、工期和利潤的承擔(dān)原則是（A）。A.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔(dān)由此增加的費用和延誤的工期B.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔(dān)由此增加的費用，建設(shè)單位承擔(dān)延誤的工期C.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，建設(shè)單位承擔(dān)由此延誤的工期并支付施工企業(yè)合理的利潤D.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，建設(shè)單位只承擔(dān)由此增加的費用和延誤的工期40.施工企業(yè)在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件和圖紙有差錯的,應(yīng)當(dāng)(D)A.繼續(xù)按設(shè)計文件和圖紙施工B.對設(shè)計文件和圖紙進行修改,按修改后的設(shè)計文件和圖紙進行施工C.對設(shè)計文件和圖紙進行修改,征得設(shè)計單位同意后按修改后的設(shè)計文件和圖紙進行施工及時提出意見和建議D.及時提出意見和建議41.（A）是建筑工業(yè)化的重要組成部分，勢必極大地提升我國建筑業(yè)的生產(chǎn)效率。A.裝配式建筑技術(shù)C.大數(shù)據(jù)公司D.互聯(lián)網(wǎng)購物42.隨著全國統(tǒng)一建筑市場的推進，資質(zhì)管理和行政審批等措施的改革，必將為建筑業(yè)帶來更為（C）的發(fā)展環(huán)境。A.高效B.嚴(yán)格C.寬松D.國際化45.隨著項目經(jīng)理能力的不斷提升，會有機會進入組織（企業(yè)）的（A）工作，應(yīng)重視逐步培養(yǎng)項目經(jīng)理的宏觀思維、戰(zhàn)略分析和經(jīng)營管理能力A.高層B.中層C.基層D.底層50.（D）是運用信息化手段，通過三維設(shè)計平臺對工程項目進行精確設(shè)計和施工模擬，圍繞施工過程管理，建立互聯(lián)協(xié)同、智能生產(chǎn)、科學(xué)管理的施工項目信息化生態(tài)圈。A.文明工地B.秀美鄉(xiāng)村C.舒美公路D.智慧工地W.53.違反《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位的主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人未履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)，尚不夠刑事處罰的，處2萬元以上20萬元以下的罰款或者按照管理權(quán)限給予撤職處分;自刑罰執(zhí)行完畢或者受處分之日起，（D）年內(nèi)不得擔(dān)任任何施工單位的主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人。年年年年X.2.下列選項不屬于措施費的是[B]。A.排水降水B.工程暫估價C.模板D.腳手架5.下列報價技巧可以提供兩個報價的是[B]。A.不平衡報價法B.多方案報價法C.突然降價法D.許諾優(yōu)惠條件6.下列選項不屬于評標(biāo)形式審查內(nèi)容的是[C]。A.投標(biāo)人的名稱是否一致B.投標(biāo)函的簽字蓋章是否完整C.投標(biāo)報價的范圍是否符合D.投標(biāo)文件的格式是否符合7.下列關(guān)于砌筑工程的基礎(chǔ)與墻身劃分，正確的是[A]。A.使用相同材料有地下室者，以地下室室內(nèi)設(shè)計地面為界B.使用相同材料，基礎(chǔ)與墻身以設(shè)計室外地坪為界C.使用不同材料，位于設(shè)計室內(nèi)地面±300mm以內(nèi)，以室內(nèi)地坪為界D.使用不同材料，超出設(shè)計室內(nèi)地面±300mm，以不同材料為分界線8.下列關(guān)于防水工程的說法錯誤的是[A]A.屋面防水伸縮縫、女兒墻、天窗的彎起部分按500mm計算，并入平面工程量B.卷材防水附加層套用卷材防水相應(yīng)項目，人工乘以相應(yīng)的系數(shù)C.零星部位防水，人工乘需乘以相應(yīng)的系數(shù)D.單個房間樓地面面積≤8m2時，人工乘以相應(yīng)的系數(shù)16.下列關(guān)于索賠意向通知的說法正確的是（B）。A.索賠意向通知需要計算詳細(xì)的工期損失和費用損失B.索賠意向通知需要說明索賠的依據(jù)和理由C.索賠意向通知應(yīng)當(dāng)在索賠事件發(fā)生后14天內(nèi)向監(jiān)理人提交D.索賠意向通知不需要描述索賠事件17.下列不可抗力事件發(fā)生后產(chǎn)生的后果中，應(yīng)當(dāng)由承包人承擔(dān)的是（A）。A.承包人施工用設(shè)備損壞B.發(fā)包人人員傷亡C.永久工程的損壞D.不可抗力事件后發(fā)包人要求趕工而增加的趕工費20.現(xiàn)行的建筑業(yè)增值稅稅率為（D）。項目組合關(guān)注確保項目集和項目能夠按照組織戰(zhàn)略的關(guān)聯(lián)與一致性進行（C）地資源配置A.統(tǒng)一B.分散C.優(yōu)先級D.智能化47.《項目組合、項目集合項目治理實踐指南》指出，治理和管理是兩個不同的概念，管理的核心是關(guān)注（B）,包括工作的組織和實踐。A.做什么B.怎么做C.為誰做D.哪里做49.現(xiàn)階段，大家越來越清楚BIM的價值所在，BIM應(yīng)該是以（B）為源頭，要從設(shè)計開始貫徹應(yīng)用BIM，最終的目的是縮短工期、減少拆改、節(jié)約財務(wù)成本，提高品質(zhì)。A.政府B.業(yè)主C.設(shè)計D.施工51.項目負(fù)責(zé)人是工程項目質(zhì)量安全管理的第一責(zé)任人，應(yīng)對工程項目落實帶班制度負(fù)責(zé)。項目負(fù)責(zé)人在同一時期只能承擔(dān)（A）工程的管理工作。A.一個B.二個C.三個D.最多不超過三個58.心肺復(fù)蘇中必須開放氣道的原因是（D）A便于判斷呼吸B.便于觀察傷員C.防止頸椎損傷D.防止舌根后墜阻塞氣道Y.43.要縮小必須招標(biāo)的工程建設(shè)項目范圍，讓社會投資工程的建設(shè)單位自主決定發(fā)包方式。充分尊重市場主體意愿，體現(xiàn)“誰（D）、誰決策”的理念。A.管理B.負(fù)責(zé)C.使用D.投資Z.9.《中華人民共和國政府采購法》規(guī)定的政府采購方式有幾種[D]種種種種13.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》于1999年8月30日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議通過，自年月日起施行。[B]A.1999年12月1日年1月1日年3月1日年6月1日26.在施工合同中,就施工行為而言，債權(quán)人是（C）A.建設(shè)單位B.設(shè)計單位C.施工企業(yè)D.監(jiān)理單位36.注冊建造師擔(dān)任施項目負(fù)責(zé)人,在其承建的工程項目竣工驗收手續(xù)辦結(jié)前,可以變更注冊至另一個企業(yè)的情形是（B）。A.同一工程分期施工B.發(fā)包方同意更換項目負(fù)責(zé)人C.承包方同意更換項目負(fù)責(zé)人D.停工超過120天承包方認(rèn)為需要調(diào)整的55.職業(yè)道德依靠文化、內(nèi)心信念和習(xí)慣，通過員工的（A）實現(xiàn)。A.自律B.教育C.制裁D.學(xué)習(xí)56.注冊建造師應(yīng)廉潔自律，嚴(yán)格按照（D）規(guī)定履行義務(wù)，不得索取、受賄或謀取合同約定費用以外的其他禮金、財務(wù)等利益A.法律B.法規(guī)C.規(guī)則D.合同多選題B.技術(shù)在不斷創(chuàng)新，BIM與（ABCDE）技術(shù)融合更能發(fā)揮其價值。打印C.3.采用一般計稅程序投標(biāo)報價時，下列選項需要扣除進項稅的是[ACD]。A.人工費B.管理費C.其他總價措施費D.規(guī)費E.安全文明施工費15.承包人向發(fā)包人索賠成立的必要條件包括（BCD）。A.與合同對照，事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出和直接工期損失B.與合同對照，事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出，或直接工期損失C.造成費用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人的行為責(zé)任或風(fēng)險責(zé)任D.承包人按合同規(guī)定的程序提交索賠意向通知和索賠報告E.監(jiān)理人同意承包人提出索賠申請18.采用價格指數(shù)調(diào)整公式進行價格調(diào)整時，需要確定時點價格，這里的時點價格包括（CE）。A.開工時的市場價格B.政府指定價格C.基準(zhǔn)日期對應(yīng)的時點價格D.工程價款結(jié)算時的價格E.與特定付款證書相關(guān)的期間最后一天42天前的時點價格29.存在下列哪些情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為轉(zhuǎn)包（ABC）A.承包單位將其承包的全部工程轉(zhuǎn)給其他單位（包括母公司承接建筑工程后將所承接工程交由具有獨立法人資格的子公司施工的情形）或個人施工的B.承包單位將其承包的全部工程肢解以后，以分包的名義分別轉(zhuǎn)給其他單位或個人施工的C.合同約定由承包單位負(fù)責(zé)采購的主要建筑材料、構(gòu)配件及工程設(shè)備或租賃的施工機械設(shè)備，由其他單位或個人采購、租賃，或施工單位不能提供有關(guān)采購、租賃合同及發(fā)票等證明，又不能進行合理解釋并提供相應(yīng)證明的D.沒有資質(zhì)的單位或個人借用其他施工單位的資質(zhì)承攬工程的E.有資質(zhì)的施工單位相互借用資質(zhì)承攬工程的，包括資質(zhì)等級低的借用資質(zhì)等級高的，資質(zhì)等級高的借用資質(zhì)等級低的，相同資質(zhì)等級相互借用的D.44.德國的AHO標(biāo)準(zhǔn)將與建設(shè)項目控制和管理服務(wù)相關(guān)的工作階段分為（ABCD）A.建設(shè)項目準(zhǔn)備階段B.設(shè)計階段C.施工階段D.項目完成E.使用階段F.50.法律責(zé)任分為:(ABCDE)。A.刑事法律責(zé)任B.民事法律責(zé)任C.行政法律責(zé)任D.違憲法律責(zé)任E.國家賠償責(zé)任G.4.根據(jù)贛建價[2019]1號文以及江西2017費用定額的規(guī)定，下列說法正確的是[BCE]。A.材料費歸類匯總，分別按各自所屬材料的平均稅率除稅B.材料費可抵扣進項稅計算是將含稅材料價格變?yōu)椴缓悆r格，再乘以稅率C.安全文明施工費中沒有可抵扣進項稅D.規(guī)費計算依據(jù)的定額機械費包含有進項稅E.其他總價措施費以人工費為計費基礎(chǔ)，沒有可抵扣的進項稅5.關(guān)于不平衡報價技巧，下列說法正確的是[ACDE]。A.總價不變，某些項目報價調(diào)高，某些項目報價調(diào)低B.適用于總價合同C.一般早期完工的項目報價調(diào)高，后期完工的項目報價調(diào)低D.預(yù)計以后工程量增加的項目提高報價，工程量減少的項目降低報價E.施工方案實施可能性較大的項目提高報價，對實施可能性較小的項目降低報價7.根據(jù)江西省2017定額規(guī)定，下列關(guān)于混凝土板的說法正確的是[BCDE]。A.無次梁現(xiàn)澆板，板和梁可以合并計算執(zhí)行有梁板子目B.沒有現(xiàn)澆板的梁，執(zhí)行現(xiàn)澆單梁子目C.有柱和柱帽的板，執(zhí)行無梁板子目D.有主次梁的現(xiàn)澆板，主、次梁和板合并計算，執(zhí)行有梁板子目E.以墻為支撐的現(xiàn)澆板，執(zhí)行現(xiàn)澆平板子目13.根據(jù)清單計價規(guī)范（2013），在確定工程變更項目單價時，下列屬于在已標(biāo)價工程量清單中有類似于變更工程項目的有（ABC）。A.變更項目綜合單價的組價內(nèi)容沒有變化，只是人工、材料、機械的消耗量按比例改變，而施工工藝、材料、施工條件未發(fā)生變化B.變更項目改變施工工藝和方法，但所用人工、材料和機械沒有變化C.變更項目在原項目的基礎(chǔ)上增加工作內(nèi)容D.變更項目只改變材質(zhì)，但人工、機械、材料消耗量不變，施工方法、施工條件不變E.變更項目的項目特征沒有變化，人工、材料、機械的消耗量沒有變化，施工工藝、材料、施工條件沒有變化17.工程預(yù)付款額度的確定，一般應(yīng)考慮的因素有（BCDE）。A.質(zhì)量要求B.施工工期C.建安工程量D.材料儲備周期E.主要材料和構(gòu)件占建安費的比重19.根據(jù)江西省2017年費用定額，當(dāng)采用一般計稅模式時，在計算銷項稅額時，應(yīng)扣除進項稅的項目有（BCD）。A.人工費B.材料費C.施工機具費D.企業(yè)管理費27.根據(jù)《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，建筑起重機械不得出租、使用的情形有（ACE）。A.經(jīng)檢驗未達(dá)到安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的B.屬于國家不鼓勵使用的C.沒有完整安全技術(shù)檔案的D.安全保護裝置齊全有效的E.超過安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者制造廠家規(guī)定的使用年限的28.根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》,發(fā)包人的下列行為中,造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷,應(yīng)承擔(dān)過錯責(zé)任的有（ABCE）。A.提供的設(shè)計有缺陷B.提供的建筑材料不符合強制標(biāo)準(zhǔn)C.指定購買的建筑構(gòu)配件不符合強制標(biāo)準(zhǔn)D.同意總承包人依法選擇的分包人分包專業(yè)工程E.直接指定分包人分包專業(yè)工程30.關(guān)于質(zhì)量保證責(zé)任的說法,正確的有（BDE）。A.因建設(shè)單位錯誤管理造成的質(zhì)量缺陷，由施工企業(yè)負(fù)責(zé)維修和承擔(dān)費用B.質(zhì)量保修有保修期限和保修范圍的雙重約束C.因地震、臺風(fēng)、洪水等原因造成的永久工程損壞，先由施工單位負(fù)責(zé)維修，建設(shè)參與各方再根據(jù)國家具體政策分擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任D.建設(shè)工程質(zhì)量保證金是從建設(shè)單位應(yīng)付的工程款中預(yù)留的資金E.缺陷責(zé)任期內(nèi)預(yù)留質(zhì)量保證金的，施工企業(yè)履行合同約定的責(zé)任，到期后施工企業(yè)可以向建設(shè)單位申請返還質(zhì)量保證金31.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》,屬于建設(shè)單位安全責(zé)任的有（BC）。A.編制施工安全生產(chǎn)規(guī)章制B.向施工企業(yè)提供準(zhǔn)確的地下管線資料C.將拆除工程的有關(guān)資料報送有關(guān)部門備案D.保證設(shè)計文件符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)E.為從事特種作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險39.關(guān)于建設(shè)工程保修責(zé)任的說法,正確的是(CDE)。A.因建設(shè)單位使用不當(dāng)造成的工程損壞,由施工企業(yè)負(fù)責(zé)維修,其費用由施工企業(yè)向建設(shè)單位承擔(dān)B.由于設(shè)計問題造成的質(zhì)量缺陷,施工企業(yè)有義務(wù)維修,其費用由材料采購單位承擔(dān)C.因建筑材料質(zhì)量不合格引起的質(zhì)量缺陷,由施工企業(yè)負(fù)責(zé)維修,其費用由材料采購單位承擔(dān)D.因地震等自然災(zāi)害造成工程損壞,由施工企業(yè)負(fù)責(zé)維修,其費用由建設(shè)單承擔(dān)E.因施工企業(yè)違反有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)佳規(guī)范施工導(dǎo)致質(zhì)量缺陷,由施工企業(yè)負(fù)責(zé)維修J.9.建設(shè)工程施工招投標(biāo)，投標(biāo)人必須提供的證件證明至少包括：[ACE]A.營業(yè)執(zhí)照B.主要設(shè)備清單C.有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證D.財務(wù)審計報告E.資質(zhì)證書25.建設(shè)工程施工合同簽訂后，承包人以發(fā)包人未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證為由，請求確認(rèn)建設(shè)工程施工合同無效的，人民法院如何處理（AD）A.予以支持。B.不予支持。C.人民法院視工程進度情況綜合考慮。D.發(fā)包人在起訴前取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證的，不予支持。E.發(fā)包人在判決前取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證的，不予支持。34.建設(shè)工程價款優(yōu)先受償?shù)姆秶ǎ˙CD）A.違約金B(yǎng).承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報酬。C.承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的材料款。D.依照國務(wù)院有關(guān)行政主管部門關(guān)于建設(shè)工程價款范圍的規(guī)定確定。E.利息40.建筑業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展對于我國成功實施“一帶一路”有著重大影響。國家“一帶一路”倡議要在（ABCDE）等方面互聯(lián)互通。A.政策B.設(shè)施C.資金D.貿(mào)易E.民心42.今后要鼓勵（ABCDE）等企業(yè)采取聯(lián)合經(jīng)營、并購重組等方式發(fā)展全過程工程咨詢，培育一批具有國際水平的全過程工程咨詢企業(yè)。A.投資咨詢B.勘察設(shè)計C.監(jiān)理D.招標(biāo)代理E.造價52.《建設(shè)工程五方責(zé)任主體項目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任追究暫行辦法》明確了建筑工程的責(zé)任主體，主要指（ABCDE）。在工程設(shè)計使用年限內(nèi)，工程項目發(fā)生質(zhì)量事故或者嚴(yán)重質(zhì)量問題，該五方主體對工程質(zhì)量有最重要和最直接的責(zé)任。A.建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人B.勘察單位項目負(fù)責(zé)人C.設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人D.施工單位項目經(jīng)理E.監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師M.26.某項目開工通知發(fā)出后，現(xiàn)場實際上尚不具備開工條件，后發(fā)承包雙方因工期發(fā)生糾紛，法院如何確定開工日期（ABC）A.以承包人實際進場施工的時間為開工日期。B.以開工條件具備的時間為開工日期。C.如因承包人原因?qū)е麻_工時間推遲，以開工通知載明的時間為開工日期。D.如因承包人原因?qū)е麻_工時間推遲，以合同約定的開工時間為開工日期。E.如因承包人原因?qū)е麻_工時間推遲，以有利于發(fā)包人的時間為開工日期。S.35.施工合同中對應(yīng)付款時間約定不明時，關(guān)于付款起算時間的說法，正確的有(ABE)。A.工程已實際交付的，為交付之日B.工程未交付的，為提交峻工結(jié)算文件之日C.工程已交付，工企業(yè)主張工程款的，為提出主張之日D.工程未交付的，為提交竣工驗收報告之日E.工程未交付，工程程價款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日37.實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院應(yīng)當(dāng)追加（AC）為本案第三人，在查明發(fā)包人欠付建設(shè)工程價款的數(shù)額后，判決發(fā)包人在欠付建設(shè)工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任。A.轉(zhuǎn)包人B.分包人C.違法分包人D.違法轉(zhuǎn)包人。E.監(jiān)理49.數(shù)字化施工系統(tǒng)是指依托建立數(shù)字化地理基礎(chǔ)平臺、（ABCDE），整合工地信息資源，突破時間、空間的局限，而建立一個開放的信息環(huán)境，以使工程建設(shè)項目的各參與方更有效地進行實時信息交流，利用BIM模型成果進行數(shù)字化施工管理。A.地理信息系統(tǒng)B.遙感技術(shù)C.工地現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)D.工地現(xiàn)場機械引導(dǎo)與控制系統(tǒng)E.全球定位系統(tǒng)等基礎(chǔ)平臺T.投標(biāo)前所作的合同分析內(nèi)容包括[ABD]。A.合同背景分析B.合同形式分析C.合同擔(dān)保分析D.合同條款分析E.合同糾紛解決38.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報價,損害招標(biāo)人利益,情節(jié)嚴(yán)重的,可能承擔(dān)的刑事責(zé)任有（BCD）。A.沒收財產(chǎn)B.拘役C.有期徒刑D.罰金E.管制W.54.我國公民道德建設(shè)實施綱要中職業(yè)道德的基本內(nèi)容包括（ABCDE）。A.愛崗敬業(yè)B.服務(wù)群眾C.奉獻(xiàn)社會D.誠實守信E.辦事公道X.2.下列選項屬于清單綜合單價組成部分的是[ABCD]。A.人工費B.材料費C.機械費D.管理費E.計日工6.下列關(guān)于溝槽、基坑的說法正確的是[ACDE]。A.挖基坑清單子目基坑底面積應(yīng)小于等于20m2B.槽長大于槽寬3倍以上屬于挖溝槽子目C.槽寬3m以內(nèi)的屬于挖溝槽子目D.基坑底面積大于20m2屬于挖土方子目E.槽寬3m以上的屬于挖土方子目10.下列屬于成本計劃編制依據(jù)的有（ABCE）。A.合同文件B.設(shè)計文件C.相關(guān)定額D.工程變更E.價格信息12.下列關(guān)于變更權(quán)的說法正確的有（ACE）。A.發(fā)包人可以提出變更B.監(jiān)理人有變更決策權(quán)C.監(jiān)理人可以提出變更D.承包人沒有變更建議權(quán)E.承包人有變更反對權(quán)14.下列屬于承包人可以向發(fā)包人索賠的情形有（ABDE）。A.監(jiān)理人指示錯誤、延誤導(dǎo)致費用增加、工期延誤B.發(fā)現(xiàn)化石、文物等導(dǎo)致工期延誤，人員、機械窩工C.承包人租賃機械故障導(dǎo)致停工D.發(fā)包人提前向承包人提供材料、工程設(shè)備E.發(fā)包人提前使用工程16.下列選項中，承包商可以提出材料費索賠的有（CD）。A.由于承包商責(zé)任導(dǎo)致工程延期引起的材料價格上漲和超期存儲費B.施工中材料消耗增大而增加的費用C.完成合同外工程所用的材料款D.材料價格漲幅超過合同約定的幅度E.由于倉庫被盜造成的材料損失22.下列情形中，視為投標(biāo)人相互串通投標(biāo)的有（ABC）。A.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一人編制B.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件的報價呈規(guī)律性差異C.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝D.屬于同一組織的成員按照該組織要求協(xié)同投標(biāo)E.投標(biāo)人之間約定部分投標(biāo)人放棄投標(biāo)24.下列施工合同中，屬于無效合同的有（ABCD）。A.施工企業(yè)借用他人資質(zhì)簽訂的B.施工企業(yè)與建設(shè)單位串通投標(biāo)，中標(biāo)后簽訂的C.建設(shè)工程依法必須進行招標(biāo)而未招標(biāo)的D.施工企業(yè)超越資質(zhì)等級與建設(shè)單位簽訂的E.施工企業(yè)將其承包的部部分非主體工程分包的33.下列屬于建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當(dāng)具備的條件有（ACDE）。A.有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料B.完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的主要內(nèi)容C.有勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件D.有施工企業(yè)簽署的工程保修書E.有工程使用的主要建筑材料，建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告46.《項目組合、項目集合項目治理實踐指南》指出，治理的核心是關(guān)注做什么，主要的治理職能包括（ABCDE）。A.研究職能B.監(jiān)督職能C.控制職能D.決策職能E.整合職能47.項目管理信息系統(tǒng)（PMIS）主要包括(ABCDE)等功能模塊。A.投資控制B.進度控制C.質(zhì)量控制D.合同管理E.系統(tǒng)維護51.信息公開對注冊建造師的過程監(jiān)管發(fā)揮了不可替代的作用，2016年，住建部啟用了全國建筑市場監(jiān)管服務(wù)平臺，公開（ABDE），并定期公布企業(yè)和個人的不良行為信息，在一定程度上規(guī)范了建筑市場主體的行為。A.企業(yè)注冊信息B.個人注冊信息C.建造師家庭信息D.工程項目信息E.資質(zhì)信息53.縣級以上人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門及其工作人員，在注冊建造師管理工作中，有下列（ABCDE）