建設(shè)工程索賠復(fù)習(xí)資料

1、第九章建設(shè)工程索賠一、單項選擇題【例題 1】工程施工索賠分類中，將承包商的索賠劃分為工程延誤索賠、工程變更索賠、合同被迫終止索賠、工程加速索賠、意外風(fēng)險和不可預(yù)見因素索賠等，是依據(jù)（）進行分類。（2007年真題）A. 索賠的合同依據(jù)B. 索賠的目的C.索賠事件的性質(zhì)D. 索賠的起因【正確答案】 C【答案解析】記清分類標(biāo)準(zhǔn)和類型。參見教材P179。【例題 2】某工程項目施工中現(xiàn)場出現(xiàn)了圖紙中未標(biāo)明的地下障礙物，需要作清除處理。按照合同條款的約定，承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生后28 天內(nèi)向工程師遞交（）。（ 2007 年真題）A. 索賠報告B. 索賠意向通知C.索賠依據(jù)和資料D. 工期和費用索賠的具體要

2、求【正確答案】 B【答案解析】一通知一報告，先通知后報告。參見教材P180?！纠} 3】下列有關(guān)工程師對索賠作出決定的說法中，正確的是（）。（ 2007 年真題）A. 在授權(quán)范圍內(nèi)，工程師與承包人就費用補償額達不成一致時，有權(quán)單方面作出決定B. 工程師在授權(quán)范圍內(nèi)所作出的索賠處理決定，對發(fā)包人具有強制性的約束力C.工程師的索賠處理決定對承包人是最終的決定D. 工程師的索賠處理決定不需通知發(fā)包人【正確答案】 A【答案解析】 BC 不具有強制約束力， 承包人不同意的可按爭議來處理。D 越權(quán)時需發(fā)包人批準(zhǔn)，授權(quán)范內(nèi)時，也要通知發(fā)包人。參見教材P183?！纠} 4】工程師在處理索賠時應(yīng)注意自己的職責(zé)范

3、圍，工程師無權(quán)決定的情況是（）。（ 2006年真題）A. 當(dāng)工程師與承包人就補償達不成一致做出處理決定B. 認(rèn)為必要時，要求承包人提供索賠證據(jù)的補充資料C.批準(zhǔn)承包人縮短合同工期D. 將批準(zhǔn)的索賠額納入月進度款中【正確答案】 C【答案解析】屬合同變更，不屬于審查與處理索賠。參見教材P183?！纠} 5】依據(jù)施工合同示范文本的規(guī)定，下列關(guān)于承包商索賠的說法，錯誤的是（）。（ 2005年真題）A. 只能向有合同關(guān)系的對方提出索賠B. 工程師可以對證據(jù)不充分的索賠報告不予理睬C.工程師的索賠處理決定不具有強制性的約束力D. 索賠處理應(yīng)盡可能協(xié)商達成一致【正確答案】 B【答案解析】 B 證據(jù)不充分必須

4、要求對方補充證據(jù)，如對方無法補充證據(jù)工程師可作出不同意索賠的處理意見，但不能不理睬。參見教材P180、 181。【例題 6】某工程項目施工過程中，承包人運料車由于公共道路斷路不能向工地運送材料，致使工期拖延5 天，承包人就此向發(fā)包人提出工期索賠。其理由是發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)外部協(xié)調(diào)不力責(zé)任。此種索賠屬于（）。（ 2005 年真題）A. 總索賠B. 道義索賠C.默示索賠D. 工程變更索賠【正確答案】 C【答案解析】合同中沒有明確的條文說當(dāng)上述情況出現(xiàn)時發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任，外部協(xié)調(diào)工作本身就是發(fā)包人的法律規(guī)定的義務(wù)，不需要在合同中一一寫明。參見教材P178?！纠} 7】承包人在索賠意向通知提交后的（）天內(nèi)遞交

5、正式的索賠報告。A.14B.28C.7D.56【正確答案】B【答案解析】索賠的程序。注意兩個28 天。參見教材P180?！纠}8】在施工索賠中，以下對網(wǎng)絡(luò)分析法的敘述錯誤的是（）。A. 網(wǎng)絡(luò)分析法是利用進度計劃的網(wǎng)絡(luò)圖，分析其關(guān)鍵路線B. 若延誤的工作為關(guān)鍵工作，則總延誤的時間為批準(zhǔn)順延的工期C.若延誤的工作為非關(guān)鍵工作，當(dāng)該工作由于延誤超過時差限制而成為關(guān)鍵工作時，可以批準(zhǔn)延誤時間與時差的差值D. 若延誤的工作為非關(guān)鍵工作，若該工作延誤后仍為非關(guān)鍵工作，則只需批準(zhǔn)順延相同的延誤工期即可【正確答案】 D【答案解析】 工期索賠的網(wǎng)絡(luò)圖分析。未超過總時差 ,不影響總工期,因此工期不延長。參見教材P

6、187?！纠} 9】施工中遇到異常惡劣的氣侯條件造成的停工屬于（）。A. 不可原諒的延期B. 可原諒并給予補償費用的延期C.承包人應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險責(zé)任D. 可原諒但不給予補償費用的延期【正確答案】 D【答案解析】一般的氣侯條件屬于承包人的風(fēng)險責(zé)任，但異常不利的氣侯條件屬于業(yè)主應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險的范圍，且只能延長工期，不予補償費用?？稍?，意味著可以順延工期，但不予費用補償。參見教材P188?！纠} 10】建設(shè)工程施工合同示范文本規(guī)定，監(jiān)理工程師收到承包人遞交的索賠報告和有關(guān)資料后，若在28 天內(nèi)既未予答復(fù)，也未對承包人作進一步要求的話，則（）。（應(yīng)試指南P205【例 3·單選題】）A. 承包人的

7、索賠要求已成立B. 需等待業(yè)主批準(zhǔn)C.監(jiān)理工程建設(shè)工程合同管理師已拒絕索賠要求D. 承包人需提交現(xiàn)場記錄和補充證據(jù)資料【正確答案】 A【答案解析】本題考查的是監(jiān)理工程師索賠處理決定。監(jiān)理工程師收到承包人遞交的索賠報告和有關(guān)資料后， 若在 28 天內(nèi)既未予答復(fù)，也未對承包人作進一步要求的話，則承包人的索賠要求已成立。參見教材P183?！纠} 11】以下說法錯誤的是（）。（應(yīng)試指南P208【例 3·單選題】）A. 監(jiān)理工程師有權(quán)要求承包商相應(yīng)地縮短合同工期B. 位于非關(guān)鍵路線上的工作內(nèi)容的滯后，不一定不會影響竣工日期C.監(jiān)理工程師的公正性主要依賴他自身的工作積極性、責(zé)任心，他的誠實和信用

8、，靠他的職業(yè)道德來維持D. 在監(jiān)理工程師與承包人共同協(xié)商確定給承包人的工期和費用的補償量達不成一致時，監(jiān)理工程師有權(quán)單方面作出處理決定【正確答案】 A【答案解析】本題考查的是工程師對工期順延要求的審查。工程師有審核、批準(zhǔn)承包人順延工期的權(quán)力，但他不可以扣減合同工期。參見教材P183。【例題 12】將施工索賠分為工期索賠和費用索賠的依據(jù)是（）。A. 索賠目的B. 合同條款C.索賠事件性質(zhì)D. 索賠客體【正確答案】 A【答案解析】本題考查的是施工索賠按照索賠目的分類。可分為工期索賠和費用索賠。參見教材 P178?！纠} 13】某工程施工過程中，施工單位和供貨分包商簽訂供貨合同，由于供貨分包商提供的

9、設(shè)備制造質(zhì)量存在缺陷，導(dǎo)致返工造成損失，施工單位應(yīng)向（）索賠，以補償自己損失。A. 建設(shè)單位B. 工程師C.設(shè)備生產(chǎn)廠D. 設(shè)備供貨商【正確答案】 D【答案解析】本題考查的是索賠程序。此事件造成的責(zé)任是由供貨分包商承擔(dān)，又因為施工單位與供貨分包商有合同約定，所以應(yīng)由設(shè)備供貨商提供索賠?！纠} 14】承包人不可索賠的費用是（）。A. 人工費B.設(shè)備費C.保險費D.稅金【正確答案】 D【答案解析】本題考查的是承包人可索賠的費用。一般還包括：材料費；保函手續(xù)費；貸款利息；利潤；管理費；人工費；設(shè)備費；保險費。參見教材P188?！纠} 15】因索賠得到的補償?shù)膬r款和補償?shù)墓て趯⒂嬋耄ǎ┲?。A. 本月的

10、工程進度款的支付證書，順延的工期不加到原合同工期中去B. 下月的工程進度款的支付證書，順延的工期加到原合同工期中去C.第 3 月的工程進度款的支付證書,順延的工期不加到原合同工期中去D.第4 月的工程進度款的支付證書,順延的工期加到原合同工期中去【正確答案】 B【答案解析】本題考查的是索賠程序。補償款將計入下月支付工程進度款的支付證書內(nèi)，順延的工期加到原合同工期中去。參見教材P183?！纠} 16】當(dāng)施工的客觀條件改變導(dǎo)致承包人增加開支，要求對超出（）的附加開支給予補償，以挽回不應(yīng)由承包人承擔(dān)的經(jīng)濟損失。A. 實際成本B. 計劃成本C.合理成本D. 成本和利潤【正確答案】 B【答案解析】本題考

11、查的是索賠的索賠分類。當(dāng)施工的客觀條件改變導(dǎo)致承包人增加開支，要求對超出計劃成本的附加開支給予補償，以挽回不應(yīng)由承包人承擔(dān)的經(jīng)濟損失。參見教材P178?！纠} 17】索賠證據(jù)必須是事件發(fā)生時的書面文件，（）的承諾不能作為索賠的證據(jù)。A. 口頭承諾B. 電報C.電子郵件D. 傳真【正確答案】 A【答案解析】 本題考查的是工程師對索賠證據(jù)的管理。索賠證據(jù)必須是事件發(fā)生時的書面文件，口頭形式的承諾不能作為索賠的證據(jù)。參見教材P186?！纠} 18】在 FIDIC 施工合同條件中，承包商不可提出工期索賠的情況是（）。A. 公共當(dāng)局引起的延誤B. 對竣工檢驗的干擾C.業(yè)主提前占用工程D. 施工中遇到古跡

12、【正確答案】 C【答案解析】本題考查的是承包商工期索賠條件。不可提出工期索賠的只有兩個，一是業(yè)主提前占用工程，一是業(yè)主辦理的保險未能人保險公司獲得補償部分。參見教材P188?！纠} 19】如果工程師認(rèn)為承包人提出的索賠證據(jù)不能足以說明其要求索賠的合理性時，工程師可以（）。A. 不批準(zhǔn)承包人的索賠要求B. 要求承包人進一步提交索賠的證據(jù)資料C.將該事件確認(rèn)為承包人的責(zé)任D. 認(rèn)定索賠不成立【正確答案】 B【答案解析】本題考查的是工程師對索賠的管理。只有要求承包人進一步提交索賠的證據(jù)資料才是正確的做法。參見教材P181?！纠} 20】索賠事件發(fā)生時，現(xiàn)場施工非常緊張，工程師不希望立即處理索賠而分散

13、各方抓施工管理的精力，工程師（）。A. 有權(quán)不馬上處理該項索賠，但承包商必須在事件發(fā)生后的28 天內(nèi)提出索賠意向通知B. 必須馬上處理該項索賠C.有權(quán)不馬上處理該項索賠，承包商也應(yīng)推遲提出索賠意向通知D. 有權(quán)不馬上處理該項索賠，但承包商必須在提交索賠意向通知的28 天內(nèi)遞送正式的索賠報表【正確答案】A【答案解析】本題考查的是工程師對索賠的管理。有權(quán)不馬上處理該項索賠，但承包商必須在事件發(fā)生后的28 天內(nèi)提出索賠意向通知。參見教材P180?！纠}21】依據(jù)FIDIC 施工合同條件，工程師審查承包商的索賠報告時，對因（）提出的索賠，不應(yīng)計入利潤損失補償。A. 延誤移交施工現(xiàn)場B. 設(shè)計圖錯誤返工

14、C.施工中遇到有文物價值的古跡所作的保護工作D. 業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商后續(xù)施工的損失【正確答案】C【答案解析】 賠償利潤的項目。 用排除法， 找出需要賠利潤的項目（一共六項） 。參見教材P188。【重點難點】可以補償利潤的項目（六個） 延誤發(fā)放圖紙 延誤移交施工現(xiàn)場 承包人依據(jù)工程師提供的錯誤數(shù)據(jù)導(dǎo)致放線錯誤 非承包人原因檢驗導(dǎo)致施工的延誤 業(yè)主提前占用工程 對竣工檢驗的干擾二、多項選擇題【例題 1】工程師對承包人提交的索賠報告進行審查時，證據(jù)材料包括（A. 合同專用條件中的條款B. 經(jīng)工程師認(rèn)可的施工進度計劃C.施工現(xiàn)場和施工會議記錄D. 工程延期審批表E.費用索賠審批表）。（ 2

15、008 年真題）【正確答案】ABC【答案解析】所有能夠證明事實真實性的材料均可以作為索賠證據(jù)。工程延期審批表和費用索賠審批表不屬于索賠證據(jù)，屬于索賠手續(xù)文件。參見教材P186?！纠} 2】依據(jù) FIDIC 的施工合同條件規(guī)定，僅給予承包人工期和費用補償而不補償利潤的事件有（）。（ 2008 年真題）A. 延誤移交施工現(xiàn)場B. 不可預(yù)見的外界條件C.施工遇到文物和古跡D. 后續(xù)法規(guī)的調(diào)整E.不可抗力事件造成的損害【正確答案】 BCDE【答案解析】選項A 的延誤移交施工現(xiàn)場應(yīng)補償工期、費用、利潤；選項B 的不可預(yù)見的外界條件只補償工期和費用；選項C 的施工遇到文物和古跡只補償工期和費用；選項D 的

16、后續(xù)法規(guī)的調(diào)整只補償工期和費用；選項E 的不可抗力事件造成的損害只補償工期和費用。因此本題答案為BCDE 。參見教材P188?！纠} 3】工程師處理索賠時，應(yīng)給予承包商利潤補償?shù)那闆r包括（）。（ 2007 年真題）A. 業(yè)主延誤移交施工現(xiàn)場B. 不可抗力造成的損失C.業(yè)主提前占用部分工程對承包商后續(xù)施工干擾的損失D. 施工中遇到圖紙未標(biāo)明需保護的地下文物導(dǎo)致施工成本增加的補償E.施工中遇到異常惡劣氣候條件的影響【正確答案】 AC【答案解析】補償利潤的情況只有六種。參見教材P188?！局攸c難點】可以補償利潤的項目（六個） 延誤發(fā)放圖紙 延誤移交施工現(xiàn)場 承包人依據(jù)工程師提供的錯誤數(shù)據(jù)導(dǎo)致放線錯誤

17、 非承包人原因檢驗導(dǎo)致施工的延誤 業(yè)主提前占用工程 對竣工檢驗的干擾【例題 4】以下對索賠的表述中，正確的是（）。（2006 年真題）A. 索賠要求的提出不需經(jīng)對方同意B. 索賠依據(jù)應(yīng)在合同中有明確根據(jù)C.應(yīng)在索賠事件發(fā)生后的28 天內(nèi)遞交索賠報告D. 工程師的索賠處理決定超過權(quán)限時應(yīng)報發(fā)包人批準(zhǔn)E.承包人必須執(zhí)行工程師的索賠處理決定【正確答案】 AD【答案解析】 B 可以有默示的索賠；C 事件發(fā)生后28 天內(nèi)遞交索賠意向通知。E 工程師的索賠處理不具有強制約束力。參見教材P180、 181。【例題 5】工程師對承包人提出的索賠進行審查時，承包人可以提供的證據(jù)包括（）。（2006年真題）A.

18、施工現(xiàn)場記錄B. 各類財務(wù)憑證C.合同履行過程中往來信函D. 招標(biāo)文件E.匯率變化表【正確答案】 ABCE【答案解析】 D 是要約邀請，不具有法律效力。參見教材P186?！纠} 6】依據(jù) FIDIC 施工合同條件規(guī)定，對承包商提出的索賠，同時給予工期和費用補償?shù)那闆r包括（）。（ 2006 年真題）A. 不可預(yù)見的外界條件B. 流行傳染病導(dǎo)致工程停工C.延誤移交施工現(xiàn)場D. 業(yè)主提前占用部分工程E.不可抗力造成的損害【正確答案】 ACE【答案解析】用排除法，不能補償費用的5 項。 B 可以補償工期，不能補償費用。D 可以補償費用和利潤，但不能補償工期。參見教材P188?！纠} 7】依據(jù) FIDI

19、C 施工合同條件規(guī)定，對于承包商提出的索賠，可能同時給予補償工期、費用和利潤的情況有（）。（ 2005 年真題）A. 對竣工檢驗的干擾B. 不可抗力造成的損失C.延誤移交施工現(xiàn)場D. 業(yè)主提前占用工程E.非承包商原因檢驗導(dǎo)致施工延誤【正確答案】 ACE【答案解析】三類全可以補的只有五類。參見教材P188。 延誤發(fā)放圖紙 延誤移交施工現(xiàn)場 承包人依據(jù)工程師提供的錯誤數(shù)據(jù)導(dǎo)致放線錯誤 非承包人原因檢驗導(dǎo)致施工的延誤 對竣工檢驗的干擾【例題 8】承包人可索賠的費用包括（）。A. 人工費B. 保函手續(xù)費C.貸款利息D. 保險費E.機會損失【正確答案】 ABCD【答案解析】承包人可索賠的費用包括人工費、

20、設(shè)備費、材料費、保函手續(xù)費、貸款利息、保險費、利潤、管理費。參見教材P188?！纠} 9】按索賠的合同依據(jù)進行分類，索賠可以分為（）。A. 工程加速索賠B. 工程變更索賠C.合同中明示的索賠D. 合同中默示的索賠E.合同外的索賠【正確答案】 CD【答案解析】按索賠的合同依據(jù)分類，分為合同明示的索賠和合同中默示的索賠；按索賠目的分類，分為工期索賠、費用索賠；按索賠事件的性質(zhì)分類，分為工程延誤索賠、工程變更索賠、合同被迫終止的索賠、工程加速索賠、意外風(fēng)險和不可預(yù)見因素索賠和其它索賠。參見教材P178?！纠} 10】工程師判定承包人索賠成立的條件包括（）。A. 超出合同的規(guī)定，事件已造成了承包人施工

21、成本的額外支出，或工期延誤B. 與合同相對照，事件已造成了承包人施工成本的額外支出，或工期延誤C.造成費用增加或工期延誤的原因，按合同約定不屬于承包人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，包括行為責(zé)任或風(fēng)險責(zé)任D. 承包人按合同規(guī)定的程序提交了索賠意向通知和索賠報告E.因不可抗力或不可預(yù)見因素造成的成本增加或額外支出【正確答案】 BCD【答案解析】判定索賠成立的條件：1.事件已造成了承包人施工成本的額外支出，或總工期延誤；2.造成費用增加或工期延誤的原因，不屬于承包人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；3.承包人按合同規(guī)定程序提交了索賠意向通知和索賠報告。參見教材P181?！纠} 11】工程師索賠管理的任務(wù)包括（）。A. 預(yù)測和分析導(dǎo)致索

22、賠的原因和可能性B. 在爭議的仲裁和訴訟過程中作為見證人C.通過有效的合同管理減少索賠事件發(fā)生D. 公平合理地處理和解決索賠E.受發(fā)包人委托進行工程管理【正確答案】 ACD【答案解析】BE兩項是工程師對索賠的影響。參見教材P184。工程師對索賠的影響工程師的索賠管理任務(wù)工程師受發(fā)包人委托進行工程項目管預(yù)測和分析導(dǎo)致索賠的原因和可能性理通過有效的合同管理減少索賠事件發(fā)工程師有處理索賠問題的權(quán)力生在爭議的仲裁和訴訟過程中作為見證公平合理地處理和解決索賠人【例題 12】根據(jù) FIDIC 施工合同條件，承包人可以提出費用補償?shù)挠校≒208【例 7·多選題】）A. 延誤發(fā)放圖紙B. 不可預(yù)見的

23、外界條件C.其他承包商的干擾D. 公共當(dāng)局引起的延誤E.異常不利的氣候條件）。（應(yīng)試指南【正確答案】 AB【答案解析】用排除法，只有五項不能進行費用補償。參見教材 變更導(dǎo)致竣工時間延長 異常不利的氣候條件 由于傳染病或其他政府行為導(dǎo)致工期延誤P188。 業(yè)主或其它承包人干擾 公共當(dāng)局引起的延誤【例題 13】當(dāng)承包人向工程師遞交索賠報告后，工程師應(yīng)認(rèn)真審核索賠的證據(jù)。承包人可以提供的證據(jù)包括（）。（應(yīng)試指南P212【同步訓(xùn)練第9 題】）A. 商務(wù)標(biāo)B. 匯率變化表D. 施工會議記錄E.合同履行中的來往信函【正確答案】 BDE【答案解析】 本題考查的是索賠程序。承包人可以提供的證據(jù)除了選項BDE

24、外，還包括下列證明材料：合同文件中的條款約定；施工現(xiàn)場記錄；工程照片；工程師發(fā)布的各種書面指令；中期支付工程進度款的單證；檢查和試驗記錄；各類財務(wù)憑證；其他有關(guān)資料。注意A 屬于投標(biāo)文件，盡管具有法律效力，但作為證據(jù)應(yīng)按合同條款。參見教材P186?！纠} 14】工期索賠計算中的比例計算法不適用（）事件的索賠。A. 刪減工程量B. 增加工程量C.受干擾延期D. 加速施工E.變更施工順序【正確答案】 ADE【答案解析】本題考查的是工期索賠計算的比例計算法。該法簡單方便，但比例計算法不適用于變更施工順序、加速施工、刪減工程量等事件的索賠。參見教材P187?！纠} 15】對索賠報告中要求順延的工期，工

25、程師在審核中應(yīng)注意（）。A. 工程師指示承包商刪減合同內(nèi)工作，同時可要求其縮短工期B. 被延誤工作只有處于原來的關(guān)鍵線路上才會影響工期C.劃清施工進度順延的責(zé)任D. 無權(quán)要求承包人縮短合同工期E.被延誤工作應(yīng)是處在施工進度計劃關(guān)鍵線路上的施工內(nèi)容【正確答案】 CDE【答案解析】本題考查的是工程師對索賠的管理。對索賠報告中要求順延的工期，在審核中應(yīng)注意以下幾點：劃清施工進度拖延的責(zé)任；被延誤的工作應(yīng)是處在施工進度計劃關(guān)鍵線路上的施工內(nèi)容；無權(quán)要求承包人縮短合同工期。B 如在非關(guān)鍵路線上，如果延誤時間超過總時差，也可以影響工期。參見教材P187。【例題 16】依據(jù) FIDIC 施工合同條件規(guī)定，對

26、于承包商提出的索賠，可能同時給予補償工期、費用和利潤的情況有（）。A. 不可抗力造成的損失B. 對竣工檢驗的干擾C.延誤移交施工現(xiàn)場D. 非承包商原因檢驗導(dǎo)致施工延誤E.業(yè)主提前占用工程【正確答案】 BCD【答案解析】本題考查的是對FIDIC 施工合同條件的熟悉。三項可以同時索賠的有五種：延誤發(fā)放圖紙；承包人依據(jù)工程師提供的錯誤數(shù)據(jù)導(dǎo)致放線錯誤；對竣工檢驗的干擾；延誤移交施工現(xiàn)場；非承包商原因檢驗導(dǎo)致施工延誤。參見教材P188?！纠} 17】建設(shè)工程施工索賠的特征有（）。A. 索賠是雙向的B. 索賠行為的結(jié)論由工程師給出C.索賠的客體是合同D. 索賠是一種未經(jīng)對方確認(rèn)的單方行為E.只有實際發(fā)生

27、了經(jīng)濟損失或權(quán)利損害，一方才能向?qū)Ψ剿髻r【正確答案】 ADE【答案解析】本題考查的是建設(shè)工程施工索賠的特征。有：索賠是雙向的；只有實際發(fā)生了經(jīng)濟損失或權(quán)利損害，一方才能向?qū)Ψ剿髻r；索賠是一種未經(jīng)對方確認(rèn)的單方行為。參見教材P177。【例題 18】工程師判定承包人索賠成立的條件為（）。A. 事件造成了承包人施工成本的額外支出，或總工期延誤B. 造成費用增加或工期延誤的原因，按合同的約定不屬于承包人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任C.承包人按合同規(guī)定的程序提交了索賠意向通知書和索賠報告D. 前提是經(jīng)濟損失或權(quán)利損害E.是單方行為【正確答案】 ABC【答案解析】本題考查的是索賠成立的條件。具體條件包括：事件造成了承包人

28、施工成本的額外支出，或總工期延誤；造成費用增加或工期延誤的原因，按合同的約定不屬于承包人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；承包人按合同規(guī)定的程序提交了索賠意向通知書和索賠報告。參見教材P181?！纠} 19】承包人的索賠程序一般分為（）。A. 事態(tài)調(diào)查B. 索賠意向通知C.索賠報告遞交D. 索賠根據(jù)E.監(jiān)理工程師審核索賠報告【正確答案】 BCE【答案解析】本題考查承包人的索賠程序。承包人的索賠程序一般分為：索賠意向通知；索賠報告遞交；監(jiān)理工程師審核索賠報告。參見教材P180?！纠} 20】停駛的機械費補償，應(yīng)按（）計算。A. 機械設(shè)備租賃費B. 運轉(zhuǎn)操作費用C.機械折舊費D. 機械設(shè)備的進出場費E.機械設(shè)備燃料費

29、【正確答案】 AC【答案解析】停工損失中，不應(yīng)以計日工費計算，不應(yīng)計算閑置人員在此期間的獎金、福利等報酬，通常采取人工單價乘以折算系數(shù)計算；停駛的機械費補償，應(yīng)按機械折舊費或設(shè)備租賃費計算，不應(yīng)包括運轉(zhuǎn)操作費用。參見教材P189?！纠} 21】審核索賠計算的正確性：所采用的費率是否合理、適度，主要注意的問題有： （）。A. 工程量表中的單價是綜合單價B. 停工損失以日工費計算C.閑置人員不應(yīng)計算在此期間的獎金、福利等報酬，通常采取人工單價乘以折算系數(shù)計算D. 停工損失不應(yīng)以日工費計算E.正確區(qū)分停工損失與因監(jiān)理工程師臨時改變工作內(nèi)容或作業(yè)方法而造成的功率降低損失【正確答案】 ACDE【答案解析

30、】本題考查的是審核索賠計算的正確性注意的事項。參見教材P189。第二章合同法律制度一、單項選擇題【例題 1】某小型施工項目，甲乙雙方只訂立了口頭合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而發(fā)生糾紛，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該合同（）。（ 2008 年真題）A. 未成立B. 補簽后成立C.成立D. 備案登記后成立【正確答案】 C【答案解析】合同法規(guī)定的合同形式的不要式原則的一個重要體現(xiàn)在于，即使法律、行政法規(guī)規(guī)定或當(dāng)事人約定采用書面形式訂立合同，當(dāng)事人未采用書面形式，但一方已經(jīng)履行了主要義務(wù)，對方接受的，該合同成立。參見教材P25?！纠} 2】依據(jù)合同法的規(guī)定，下列文件中，屬于要約的是（）。（ 2008 年真題）A

31、. 招標(biāo)公告B. 投標(biāo)書C.寄送的價目表D. 招股說明書【正確答案】 B【答案解析】要約是希望和他人訂立合同的意思表示。要約必須是對相對人發(fā)出的行為，必須由相對人承諾，雖然相對人的人數(shù)可能為不特定的多數(shù)人。另外，要約必須具備合同的一般條款。要約邀請是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。要約邀請并不是合同成立過程中的必經(jīng)過程，它是當(dāng)事人訂立合同的預(yù)備行為，在法律上無須承擔(dān)責(zé)任。這種意思表示的內(nèi)容往往不確定，不含有合同得以成立的主要內(nèi)容.也不含相對人同意后受其約束的表示。比如價目表的寄送、招標(biāo)公告、商業(yè)廣告、招股說明書等，即是要約邀請。參見教材P27?！纠} 3】甲將工程機械借給乙使用，乙卻將該工程

32、機械賣給丙。依據(jù)我國合同法的規(guī)定，乙丙之間買賣工程機械合同的效力是（）。（ 2008 年真題）A. 有效B. 無效D. 可變更或撤銷【正確答案】 C【答案解析】 該題情況屬于無處分權(quán)人處分他人財產(chǎn)訂立的合同，屬于效力待定的合同的一種，一般情況下是無效的。但是，在下列兩種情況下合同有效：（ 1）無處分權(quán)人處分他人財產(chǎn)，經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)，訂立的合同有效；（2）無處分權(quán)人通過訂立合同取得處分權(quán)的合同有效。參見教材P33?！纠} 4】下列有關(guān)合同履行中行使代位權(quán)的說法，正確的是（）。（ 2008 年真題）A. 債權(quán)人必須以債務(wù)人的名義行使代位權(quán)B. 債權(quán)人代位權(quán)的行使必須取得債務(wù)人的同意C.代位權(quán)行使的費

33、用由債權(quán)人自行承擔(dān)D. 債權(quán)人代位權(quán)的行使必須通過訴訟程序，且范圍以其債權(quán)為限【正確答案】 D【答案解析】代位權(quán)是合同不當(dāng)履行中的保全措施中的一種，是指因債務(wù)人怠于行使其到期債權(quán)，對債權(quán)人造成損害，債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義（選項A 錯誤）代位行使債務(wù)人的債權(quán)（選項B 錯誤）。但該債權(quán)專屬于債務(wù)人時不能行使代位權(quán)。代位權(quán)的行使范圍以債權(quán)人債權(quán)為限（選項D 正確），其發(fā)生的費用由債務(wù)人承擔(dān)（選項C 錯誤）。參見教材P39。【例題 5】乙訂立合同，規(guī)定甲應(yīng)于2007 年 8 月 1 日交貨，乙應(yīng)于同年8 月 7 日付款。月底，甲發(fā)現(xiàn)乙財產(chǎn)狀況惡化，已沒有支付貨款的能力，并有確切證據(jù)，遂提

34、出終止合同，但乙未允?；谏鲜銮闆r，甲于8 月 1 日未按約定交貨。依照合同法的原則，下列關(guān)于甲行為的論述中，正確的是（）。（ 2008 年真題）A. 甲必須按合同約定交貨，但可以要求乙提供相應(yīng)的擔(dān)保B. 甲有權(quán)不按合同約定交貨，除非乙提供了相應(yīng)的擔(dān)保D. 甲應(yīng)按合同約定交貨，如乙不支付貨款可追究其違約責(zé)任【正確答案】 B【答案解析】本題中甲的做法屬于的范疇。先履行抗辯權(quán)又稱不安抗辯權(quán)，是指合同中約定了履行的順序，合同成立后發(fā)生了應(yīng)當(dāng)后履行合同一方財務(wù)狀況惡化的情況，應(yīng)當(dāng)先履行合同一方在對方未履行或者提供擔(dān)保前權(quán)拒絕先為履行。本題甲屬于應(yīng)當(dāng)先履行合同一方，其發(fā)現(xiàn)乙財產(chǎn)狀況惡化， 已沒有支付貨款

35、的能力，并有確切證據(jù)， 因此甲在乙未履行或者提供擔(dān)保前權(quán)拒絕先為履行。參見教材P39?！纠} 6】某工程施工合同的發(fā)包人拖欠工程進度款，承包人按照合同的約定及時調(diào)整了施進度，放慢施工速度。依照合同法的規(guī)定，承包人行使的是（）。（ 2008 年真題）A. 不安抗辯權(quán)B. 先履行抗辯權(quán)D. 后履行抗辯權(quán)【正確答案】 C【答案解析】本題屬于同時履行抗辯權(quán)的使用。同時履行抗辯權(quán)是指當(dāng)事人互負債務(wù)，沒有先后履行順序的， 應(yīng)當(dāng)同時履行。 同時履行抗辯權(quán)包括：一方在對方履行之前有權(quán)拒絕其履行要求；一方在對方履行債務(wù)不符合約定時，有權(quán)拒絕其相應(yīng)的履行要求。該題中發(fā)包人拖欠工程進度款，承包人可以放慢施工速度，甚

36、至停止施工。所產(chǎn)生的后果，由違約方承擔(dān)。參見教材P38【例題 7】根據(jù)合同法對違約責(zé)任的規(guī)定，既具有對合同守約方給予補償，又具有對違約方實行制裁雙重性質(zhì)的承擔(dān)違約責(zé)任的方式是（）。（ 2008 年真題）A. 罰金B(yǎng). 利息C.賠償金D. 違約金【正確答案】 D【答案解析】承擔(dān)違約責(zé)任的方式包括繼續(xù)履行、采取補救措施、賠償損失、支付違約金、定金罰則五種。本題中A 、B、C選項的提法均不屬于合同法對違約責(zé)任的規(guī)定中承擔(dān)違約責(zé)任的方式。（注：本題在2004 年曾經(jīng)考過。）參見教材P46?！纠}8】甲公司與乙公司訂立了一份總貨款額為20 萬元的設(shè)備供貨合同。合同約定的違約金為貨款總值的10% 。同時，

37、甲公司向乙公司給付定金5000 元，后乙公司違約，給甲公司造成損失2萬元。乙公司應(yīng)依法向甲公司支付（）。（ 2008 年真題）A.2萬元B.2.5 萬元C.3 萬元D.3.5 萬元【正確答案】 B【答案解析】定金罰則和違約金不能同時也不能合并使用。非違約方會選擇一個對自己最有利的方案。約定的違約金為20×10%=2 萬元；如果采用定金，由于乙公司違約應(yīng)雙倍返還定金，所以應(yīng)返還 1 萬元。由于損失是2 萬元，定金不足以償付，甲方必定會選擇違約金條款。但是特別注意，選擇了違約金條款，并不是說定金就不能退還，還是可以原款退還，只不過因不采用定金條款，故不用要求雙倍退還。退還5000 元定金

38、，再支付2 萬元違約金，共2.5 萬元。參見教材 P46。【例題 9】建設(shè)工程施工合同糾紛第一審案件的管轄地為（）。（ 2008 年真題）A. 工程項目投資人所在地B. 工程項目承包人所在地C.工程項目發(fā)包方所在地D. 工程項目所在地【正確答案】 D【答案解析】建設(shè)工程合同糾紛的管轄，既涉及地域管轄，也涉及級別管轄。地域管轄是指同級人民法院在受理第一審建設(shè)工程合同糾紛的權(quán)限分工。對于建設(shè)工程合同一般都適用不動產(chǎn)所在地的專屬管轄，由工程所在地人民法院管轄。參見教材P50?！纠} 10】某工程發(fā)包人與承包人達成口頭協(xié)議但未簽訂書面施工合同，承包人就開始實際施工。工程竣工后，由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)

39、生糾紛，人民法院應(yīng)認(rèn)定該合同（ ）。（ 2007 年真題）A. 不成立B. 成立C.無效D. 可撤銷【正確答案】 B【答案解析】 合同形式欠缺的法律后果：當(dāng)事人未采用書面形式，但一方已經(jīng)履行了主要義務(wù)，對方接受的，該合同成立。參見教材P25?！纠}11】合同法規(guī)定，要約生效條件為（）。（2007 年真題）A. 要約人向受要約人發(fā)出要約B. 要約人與受要約人共同在要約文件上簽字C.受要約人作出有效承諾D. 要約以任何形式到達受要約人【正確答案】 D【答案解析】我國均是達到主義。參見教材P27。【例題 12】合同法規(guī)定，締約過失責(zé)任屬于（）責(zé)任。（2007年真題）A. 違約B. 侵權(quán)C. “先合同

40、義務(wù) ”D. 無過錯【正確答案】C【答案解析】合同尚未成立，所以是先合同義務(wù)。參見教材P30?！纠} 13】甲公司經(jīng)過資產(chǎn)重組分立為乙、丙兩家公司，乙公司與丙公司協(xié)商后將某合同的履行歸于乙公司。對此，以下說法正確的是（）。（ 2007 年真題）A. 乙、丙公司之間的協(xié)議有效，無需通知合同對方當(dāng)事人B. 乙、丙公司之間的協(xié)議有效，只需通知合同對方當(dāng)事人即可C.乙、丙公司之間的協(xié)議經(jīng)甲公司同意后通知合同對方當(dāng)事人即可D. 乙、丙公司之間的歸屬協(xié)議，若合同對方當(dāng)事人不同意，則乙丙公司對該合同承擔(dān)連帶責(zé)任【正確答案】 D【答案解析】合同分立的，除債權(quán)人和債務(wù)人另有約定外，由分立后的法人對原合同權(quán)利義務(wù)

41、承擔(dān)連帶責(zé)任。也就是說，如果合同對方當(dāng)事人同意，則乙丙兩公司的約定有效，如合同對方當(dāng)事人不同意，則只能由乙丙兩公司隨擔(dān)連帶責(zé)任。參見教材P41?！纠} 14】合同生效后，當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)合同價款約定不明確，又未能達成補充協(xié)議，也不能按照合同有關(guān)條款或交易習(xí)慣確定，則該合同價款應(yīng)按（）的市場價格履行。（2007 年真題）A. 訂立合同時訂立地B. 訂立合同時履行地C.履行合同時訂立地D. 履行合同時履行地【正確答案】 B【答案解析】價款或報酬不時，按訂立合同時履行地的市場價格履行。參見教材P37。【例題 15】某設(shè)備制造訂購合同，約定訂購方先支付合同總價10%作為預(yù)付款。訂購方在支付預(yù)付款前獲得確切證

42、據(jù)證明制造方經(jīng)營狀況惡化，訂購方未按時支付預(yù)付款，這是訂購方行使的（）。（ 2007 年真題）A. 同時履行抗辯權(quán)B. 后履行抗辯權(quán)C.不安抗辯權(quán)D. 合同中止履行的權(quán)利【正確答案】 C【答案解析】注意有確切證據(jù)證明制造方經(jīng)營狀況惡化這幾個字。參見教材P39?！纠} 16】某建設(shè)單位與設(shè)備供應(yīng)公司簽訂購買10 臺空調(diào)的設(shè)備采購合同，合同約定：設(shè)備公司向建設(shè)單位供貨2 臺空調(diào)，其余8 臺交付承建其工程的施工單位。這種情況屬于合同法規(guī)定的合同履行中的（）。（ 2007 年真題）A. 債權(quán)轉(zhuǎn)讓B. 合同變更C.債務(wù)轉(zhuǎn)移D. 合同轉(zhuǎn)讓【正確答案】 A【答案解析】 把權(quán)利交由別人享受，但合同法律關(guān)系沒有

43、變，一定要注意合同履行中這幾個字。參見教材P40?！纠} 17】設(shè)計招標(biāo)確定中標(biāo)人后，發(fā)包人與中標(biāo)人在工程設(shè)計合同上簽字、蓋章時，表明（）。（ 2007 年真題）A. 要約生效B. 承諾生效C.合同成立D. 合同生效【正確答案】 C【答案解析】書面合同自當(dāng)事人雙方簽字或者蓋章時成立，表明雙方意愿達成一致，但該合同是否符合法律的規(guī)定，還不能肯定。參見教材P32?！纠} 18】建設(shè)工程合同糾紛由（）的仲裁委員會仲裁。（2007 年真題）A. 工程所在地B. 仲裁申請人所在地C.糾紛發(fā)生地D. 雙方協(xié)商選定【正確答案】 D【答案解析】仲裁沒有屬地管轄，必須雙方約定。參見教材P48。【例題 19】某建

44、筑材料采購合同，既約定了違約金， 又約定了定金。 當(dāng)一方違約時， 守約方（）。（ 2007 年真題）A. 必須適用違約金條款B. 必須適用定金條款C.可以選擇適用違約金或定金條款D. 兩者都不能適用，因約定無效【正確答案】 C【答案解析】 違約金和定金， 不能同時使用或合并使用， 只能由守約方選定其一。【例題 20】依據(jù)合同法的規(guī)定，合同形式中不屬于書面合同形式的是（參見教材P46。）。（ 2006 年真題）A. 傳真B. 電子郵件C.登記D. 信件【正確答案】C【答案解析】C 屬于其他形式，包括公證、審批、登記等。參見教材P24。【例題21】接受要約的承諾人要使發(fā)出的承諾不產(chǎn)生法律效力，則撤

45、回承諾的通知應(yīng)當(dāng)在（）到達要約人。（2006 年真題）A. 要約到達受要約人之前B. 承諾通知到達要約人之前C.承諾通知發(fā)出之前D. 承諾通知到達要約人之后【正確答案】B【答案解析】不產(chǎn)生法律效力是承諾的撤回，承諾只有撤回沒有撤銷。撤回通知必須在承諾通知到達要約人之前到達。參見教材P28?！纠} 22】執(zhí)行政府定價的合同，當(dāng)事人一方逾期提取貨物，遇到政府上調(diào)價格時，應(yīng)當(dāng)按（）執(zhí)行。（ 2006 年真題）A. 原價格B. 新價格C.市場價格D. 原價和新價的平均價格【正確答案】 B【答案解析】逾期提取接受貨物支出貨幣要使之受懲罰就讓他多支出貨幣就高原則上調(diào)價格采用新價格高。參見教材P38。【例題

46、 23】經(jīng)發(fā)包人同意后，承包人可以將部分工程的施工分包給分包人完成。該條款所依據(jù)的法律基礎(chǔ)是合同法中有關(guān)（）的規(guī)定。（ 2006 年真題）A. 債權(quán)轉(zhuǎn)讓B. 債務(wù)承擔(dān)C.由第三人向債權(quán)人履行債務(wù)D. 債務(wù)人向第三人履行債務(wù)【正確答案】 C【答案解析】即由分包人完成工程向債權(quán)人建設(shè)單位履行債務(wù)。非債權(quán)轉(zhuǎn)讓和債務(wù)承擔(dān)，因承包合同的當(dāng)事人沒有變。參見教材P40?！纠} 24】施工合同示范文本中規(guī)定，如果發(fā)包人不按合同的約定支付工程進度款，承包人發(fā)出催付通知和停工通知后仍不能獲得工程款，可在停工通知發(fā)出7 天后停止施工。該條款依據(jù)的是合同法中關(guān)于（）的規(guī)定。（2006 年真題）A. 撤銷權(quán)B. 不安抗辯權(quán)C.后履行方抗辯權(quán)D. 同時履行抗辯權(quán)【正確答案】 D【答案解析】支付工程款這類視為無明確的先后順序。參見教材P38?！纠} 25】合同解除后，合同中的（）條款仍然有效。（2006 年真題）A. 結(jié)算和清理B. 仲裁和訴訟C.結(jié)算、清理、違約D. 結(jié)算、仲裁、違約