2025承包工程不包含材料合同模板

2025承包工程不包含材料合同模板合同編號：簽訂地點：簽訂日期：本合同由以下雙方于年月日在平等、自愿的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國安全生產法》等相關法律法規(guī)及政策規(guī)定，經友好協(xié)商，茲達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：1.4承包范圍：1.5工程規(guī)模：雙方確認，本工程由承包人按照發(fā)包人提供的設計文件、技術要求及相關規(guī)定進行施工，具體內容詳見本合同附件《工程量清單》（以下簡稱“附件”）。發(fā)包人確認已向承包人提供完整、準確的設計文件及相關資料。第二條合同價款2.1本合同采用固定單價承包方式，合同總價暫定為人民幣元（大寫：），具體以實際結算為準。2.2單價：詳見附件《工程量清單》。2.3工程款支付方式：預付款：合同簽訂后日內，發(fā)包人支付合同總價的%作為預付款；進度款：按照工程進度支付，具體支付節(jié)點為；結算款：工程竣工驗收合格后日內，發(fā)包人支付至結算總價的%；質保金：結算總價的%作為工程質量保證金，質保期滿后無質量問題一次性無息返還。發(fā)包人應按約定時間支付工程款，若逾期支付，承包人有權要求發(fā)包人支付逾期利息，利息按照同期銀行貸款利率計算。第三條工期3.1開工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3總工期：日歷天3.4工期順延的情形：不可抗力事件；發(fā)包人未能按約定支付工程款；發(fā)包人提供的材料、設備或施工條件不符合約定；其他非承包人原因導致的停工。承包人應合理安排施工進度，確保工程按期竣工。若因承包人原因導致工期延誤，每延誤一日，承包人應向發(fā)包人支付違約金人民幣元。第四條材料供應4.1本工程所需材料由發(fā)包人提供，承包人僅負責施工。發(fā)包人應按照合同約定的時間、數量及質量要求提供材料，具體詳見附件《材料清單》。4.2材料進場時間：4.3材料質量要求：4.4發(fā)包人提供的材料若不符合質量要求，承包人有權拒絕使用，并要求發(fā)包人更換或補充。由此產生的費用及工期延誤由發(fā)包人承擔。第五條施工要求5.1承包人應具備相應的資質，并嚴格遵守國家及地方的法律法規(guī)，確保施工安全、文明施工。5.2承包人應按照設計文件、技術規(guī)范及施工標準進行施工，確保工程質量符合國家及行業(yè)標準。5.3承包人應做好施工現(xiàn)場的揚塵治理、噪聲控制及環(huán)境保護工作，符合相關環(huán)保要求。5.4承包人應對其施工人員進行安全教育和培訓，確保施工安全，防止事故發(fā)生。第六條工程質量與驗收6.1工程質量標準：執(zhí)行國家及地方的相關施工規(guī)范及質量驗收標準；達到設計文件要求及發(fā)包人驗收標準。6.2驗收程序：工程竣工后，承包人應向發(fā)包人提交完整的竣工資料，包括但不限于施工記錄、檢測報告、竣工圖等；發(fā)包人應在收到竣工資料后日內組織驗收，驗收合格后簽署《竣工驗收報告》；若驗收不合格，承包人應按發(fā)包人要求進行整改，整改產生的費用及工期延誤由承包人承擔。6.3質量保修：工程質量保修期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算；在保修期內，若出現(xiàn)質量問題，承包人應在接到發(fā)包人通知后小時內到達現(xiàn)場進行維修；維修費用由承包人承擔，但因發(fā)包人使用不當或不可抗力造成的質量問題除外。第七條雙方責任與義務7.1發(fā)包人的責任與義務：按時支付工程款；按時提供材料及施工條件；及時組織工程驗收；協(xié)調施工現(xiàn)場的外部關系。7.2承包人的責任與義務：按照合同約定完成施工任務；保證施工安全，防止事故發(fā)生；保護發(fā)包人的財產及施工現(xiàn)場環(huán)境；按時提交竣工資料。第八條違約責任8.1發(fā)包人違約責任：未能按約定支付工程款，每逾期一日，按應付未付款的%支付違約金；提供的材料不符合約定，導致工程延誤或質量問題的，承擔相應賠償責任。8.2承包人違約責任：工期延誤，每逾期一日，支付違約金人民幣元；質量不符合要求，承擔修復費用及違約金；擅自轉包或分包，發(fā)包人有權解除合同，承包人需承擔合同總價%的違約金。第九條爭議解決9.1本合同履行過程中若發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；9.2協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十條合同生效與其他條款10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2本合同一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。10.3未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。發(fā)包人（蓋章）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：日期：