廠房承攬加工協(xié)議書

廠房承攬加工協(xié)議書?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方有廠房加工需求，乙方具備相關(guān)加工能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方承攬廠房加工事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.廠房加工內(nèi)容乙方按照甲方提供的設(shè)計圖紙及要求，負(fù)責(zé)廠房的整體建造，包括但不限于基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)施工、屋面及墻面防水處理、門窗安裝、內(nèi)部水電線路鋪設(shè)等全部工程內(nèi)容。2.廠房規(guī)格及要求建筑面積：[X]平方米，具體尺寸以設(shè)計圖紙為準(zhǔn)。廠房高度：檐口高度為[X]米，屋脊高度為[X]米。結(jié)構(gòu)形式：[具體結(jié)構(gòu)形式，如鋼結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)等]。建筑風(fēng)格：[簡要描述建筑外觀風(fēng)格]。使用功能：滿足甲方作為[具體用途，如生產(chǎn)車間、倉庫等]的需求，具備良好的采光、通風(fēng)、防火、防潮等性能。3.原材料及設(shè)備要求乙方應(yīng)采用符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計要求的原材料，如鋼材、水泥、砂石料、門窗等，并向甲方提供原材料的質(zhì)量證明文件。乙方用于廠房加工的設(shè)備應(yīng)具備良好的性能和精度，能滿足加工質(zhì)量和進(jìn)度要求，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。在加工過程中，如因設(shè)備問題導(dǎo)致質(zhì)量問題或工期延誤，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的加工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。按照本協(xié)議約定，對乙方完成的工作成果進(jìn)行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或不符合約定要求，有權(quán)要求乙方整改或返工。2.義務(wù)向乙方提供準(zhǔn)確、完整的廠房設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)要求，并對圖紙和要求的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。按照協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。協(xié)助乙方辦理與廠房加工相關(guān)的審批手續(xù)（如需），提供必要的協(xié)助和支持。在乙方加工過程中，因甲方原因?qū)е伦兏O(shè)計或增加工作量的，應(yīng)及時通知乙方，并承擔(dān)由此增加的費用和工期延誤責(zé)任。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照協(xié)議約定，要求甲方支付承攬費用。根據(jù)甲方提供的設(shè)計圖紙及要求，有權(quán)自主安排加工工藝和方法，但不得違反法律法規(guī)及本協(xié)議約定。在加工過程中，如遇甲方提供的圖紙或技術(shù)要求不合理、不明確等情況，有權(quán)要求甲方予以明確或修正。2.義務(wù)嚴(yán)格按照甲方提供的設(shè)計圖紙及要求、國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范進(jìn)行廠房加工，確保工作成果符合約定要求。自行組織施工隊伍，配備足夠的專業(yè)技術(shù)人員和施工設(shè)備，確保加工進(jìn)度和質(zhì)量。在施工過程中，應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的安全規(guī)定，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工安全，因乙方原因?qū)е碌陌踩鹿?，由乙方承?dān)全部責(zé)任。負(fù)責(zé)采購本協(xié)議約定的原材料及設(shè)備，并確保其質(zhì)量符合要求。對原材料及設(shè)備的質(zhì)量負(fù)責(zé)，如因原材料及設(shè)備質(zhì)量問題導(dǎo)致工作成果出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。在加工過程中，定期向甲方匯報工作進(jìn)展情況，接受甲方的監(jiān)督檢查。如遇重大問題或可能影響工期、質(zhì)量的情況，應(yīng)及時通知甲方，并采取有效的解決措施。按照協(xié)議約定的時間完成廠房加工任務(wù)，并向甲方提交竣工驗收報告。在質(zhì)保期內(nèi)，對工作成果承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任，因乙方原因造成的質(zhì)量問題，應(yīng)免費進(jìn)行維修或返工。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用本協(xié)議約定的廠房承攬加工總費用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。此費用為固定總價，包含乙方完成廠房加工所需的全部費用，除因甲方原因?qū)е伦兏O(shè)計或增加工作量外，不因任何因素調(diào)整。2.支付方式預(yù)付款：協(xié)議簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。進(jìn)度款：乙方完成基礎(chǔ)工程并經(jīng)甲方驗收合格后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。主體結(jié)構(gòu)完工款：乙方完成主體結(jié)構(gòu)施工并經(jīng)甲方驗收合格后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）?？⒐を炇湛睿簭S房全部完工并經(jīng)甲方及相關(guān)部門竣工驗收合格后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付至承攬費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。質(zhì)保金：承攬費用的[X]%作為質(zhì)保金，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。質(zhì)保期自竣工驗收合格之日起計算[X]年，質(zhì)保期滿且乙方無質(zhì)量問題及其他違約行為的，甲方在質(zhì)保期滿后[X]個工作日內(nèi)無息返還質(zhì)保金。乙方應(yīng)在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、工期1.本廠房承攬加工項目的總工期為自協(xié)議簽訂之日起[X]天。2.乙方應(yīng)按照協(xié)議約定的工期組織施工，確保按時完成任務(wù)。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，乙方應(yīng)按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金；如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，工期相應(yīng)順延。3.因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方應(yīng)及時通知甲方，并提供相關(guān)證明文件，經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延。五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方加工的廠房應(yīng)符合國家現(xiàn)行的建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及甲方提供的設(shè)計圖紙和技術(shù)要求。2.驗收程序乙方完成每一道工序后，應(yīng)提前通知甲方進(jìn)行中間驗收。甲方應(yīng)在接到通知后[X]個工作日內(nèi)組織驗收，經(jīng)驗收合格后方可進(jìn)行下一道工序施工。廠房全部完工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工驗收報告，并通知甲方及相關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收。甲方應(yīng)在接到乙方竣工驗收通知后[X]個工作日內(nèi)組織驗收，如驗收合格，雙方應(yīng)簽署竣工驗收合格文件；如驗收不合格，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)，整改費用由乙方承擔(dān)，且工期不順延。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照協(xié)議約定的時間和方式支付承攬費用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付已完工程費用及違約金，同時甲方應(yīng)承擔(dān)因逾期付款給乙方造成的一切損失。2.若乙方未按照協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成廠房加工任務(wù)，應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到質(zhì)量要求，由此造成的工期延誤及費用增加由乙方承擔(dān)。如因乙方加工的廠房質(zhì)量問題給甲方或第三方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若乙方未按照協(xié)議約定的工期完成廠房加工任務(wù)，應(yīng)按照本協(xié)議約定向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，乙方應(yīng)退還甲方已支付的全部費用，并按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金，同時乙方應(yīng)承擔(dān)因違約給甲方造成的一切損失。4.乙方違反本協(xié)議約定，擅自將承攬的廠房加工任務(wù)轉(zhuǎn)包或分包給第三方的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，乙方應(yīng)退還甲方已支付的全部費用，并按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金，同時乙方應(yīng)承擔(dān)因違約給甲方造成的一切損失。5.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц冻袛堎M用的[X]%作為違約金，并賠償對方因此遭受的全部損失。七、爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.