豐城花卉小鎮(zhèn)建設合同范例

豐城花卉小鎮(zhèn)建設合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方擬在豐城地區(qū)建設花卉小鎮(zhèn)，乙方愿意提供相關建設服務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：豐城花卉小鎮(zhèn)建設項目

1.2項目地點：豐城地區(qū)

1.3項目規(guī)模：_________畝

1.4項目內容：包括但不限于花卉種植、花卉銷售、觀光旅游、休閑娛樂等

二、合同雙方的權利和義務

2.1甲方權利：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定，按時、按質、按量完成建設任務；

（2）甲方有權對乙方進行監(jiān)督檢查，確保工程質量和進度；

（3）甲方有權對乙方違反合同約定的事項，提出整改要求或終止合同。

2.2甲方義務：

（1）甲方應按照合同約定，按時足額支付乙方工程款；

（2）甲方應協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)，確保項目順利實施；

（3）甲方應承擔因自身原因造成的工程延誤、停工等責任。

2.3乙方權利：

（1）乙方有權要求甲方按照合同約定，按時足額支付工程款；

（2）乙方有權對甲方違反合同約定的事項，提出整改要求或終止合同；

（3）乙方有權要求甲方協(xié)助辦理相關手續(xù)，確保項目順利實施。

2.4乙方義務：

（1）乙方應按照合同約定，按時、按質、按量完成建設任務；

（2）乙方應確保工程質量和安全，符合國家相關標準和規(guī)定；

（3）乙方應承擔因自身原因造成的工程延誤、停工等責任。

三、工程款支付及結算

3.1工程款支付方式：按工程進度分階段支付，具體支付比例及時間節(jié)點由雙方另行約定。

3.2結算方式：工程完成后，雙方應按照合同約定進行工程結算，并出具結算報告。

四、違約責任

4.1甲方違約責任：

（1）甲方未按時足額支付工程款的，應向乙方支付違約金，違約金為逾期支付金額的_________%；

（2）甲方違反合同約定，導致工程延誤、停工的，應承擔相應責任。

4.2乙方違約責任：

（1）乙方未按時、按質、按量完成建設任務的，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的_________%；

（2）乙方違反合同約定，導致工程質量和安全問題的，應承擔相應責任。

五、爭議解決

5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向豐城地區(qū)人民法院提起訴訟。

六、其他

6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.項目可行性研究報告

2.設計方案

3.施工方案

4.工程量清單

5.質量標準

6.安全生產(chǎn)措施

7.甲方委托書

8.乙方資質證明文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方擬在豐城地區(qū)建設花卉小鎮(zhèn)，乙方愿意提供相關建設服務，丙方作為項目投資方，同意投資本項目。為明確各方的權利、義務和責任，經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：豐城花卉小鎮(zhèn)建設項目

1.2項目地點：豐城地區(qū)

1.3項目規(guī)模：_________畝

1.4項目內容：包括但不限于花卉種植、花卉銷售、觀光旅游、休閑娛樂等

二、甲方的權利和義務

2.1甲方的權利：

（1）甲方有權對項目進行全面管理，包括但不限于工程設計、施工、運營等；

（2）甲方有權監(jiān)督乙方和丙方的履約情況，確保項目按計劃實施；

（3）甲方有權根據(jù)市場變化和項目需求，調整項目投資計劃；

（4）甲方有權在項目運營過程中，享有優(yōu)先購買權、優(yōu)先租賃權等權益。

2.2甲方的義務：

（1）甲方應按照合同約定，按時足額支付乙方工程款；

（2）甲方應協(xié)助乙方和丙方辦理相關手續(xù)，確保項目順利實施；

（3）甲方應承擔因自身原因造成的工程延誤、停工等責任。

三、乙方的權利和義務

3.1乙方的權利：

（1）乙方有權要求甲方按照合同約定，按時足額支付工程款；

（2）乙方有權對甲方違反合同約定的事項，提出整改要求或終止合同；

（3）乙方有權要求甲方協(xié)助辦理相關手續(xù)，確保項目順利實施。

3.2乙方的義務：

（1）乙方應按照合同約定，按時、按質、按量完成建設任務；

（2）乙方應確保工程質量和安全，符合國家相關標準和規(guī)定；

（3）乙方應承擔因自身原因造成的工程延誤、停工等責任。

四、丙方的權利和義務

4.1丙方的權利：

（1）丙方有權要求甲方按照合同約定，按時足額支付投資回報；

（2）丙方有權對項目進行監(jiān)督，確保項目投資效益；

（3）丙方有權在項目運營過程中，享有優(yōu)先購買權、優(yōu)先租賃權等權益。

4.2丙方的義務：

（1）丙方應按照合同約定，按時足額支付投資款項；

（2）丙方應承擔因自身原因造成的項目投資損失；

（3）丙方應協(xié)助甲方和乙方辦理相關手續(xù)，確保項目順利實施。

五、違約責任及限制條款

5.1甲方違約責任：

（1）甲方未按時足額支付工程款的，應向乙方支付違約金，違約金為逾期支付金額的_________%；

（2）甲方違反合同約定，導致工程延誤、停工的，應承擔相應責任；

（3）甲方擅自調整項目投資計劃，導致項目投資損失，應承擔相應責任。

5.2乙方違約責任：

（1）乙方未按時、按質、按量完成建設任務的，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的_________%；

（2）乙方違反合同約定，導致工程質量和安全問題的，應承擔相應責任；

（3）乙方擅自改變設計方案，導致項目投資增加，應承擔相應責任。

5.3丙方違約責任：

（1）丙方未按時足額支付投資款項的，應向甲方支付違約金，違約金為逾期支付金額的_________%；

（2）丙方違反合同約定，導致項目投資損失，應承擔相應責任；

（3）丙方擅自調整投資計劃，導致項目投資損失，應承擔相應責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向豐城地區(qū)人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.項目可行性研究報告

2.設計方案

3.施工方案

4.工程量清單

5.質量標準

6.安全生產(chǎn)措施

7.甲方委托書

8.乙方資質證明文件

9.丙方投資證明文件

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入為項目提供了資金支持，確保了項目的順利實施。同時，丙方作為投資方，對項目運營具有監(jiān)督權，有利于提高項目投資效益。

甲方權益主導的目的和意義：

甲方作為項目的主導方，對項目進行全面管理，有利于確保項目按照既定目標實施。甲方在合同中享有優(yōu)先購買權、優(yōu)先租賃權等權益，有利于保障甲方的長期利益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方擬在豐城地區(qū)開發(fā)一座生態(tài)旅游度假區(qū)，乙方作為專業(yè)承包商，愿意承擔度假區(qū)內的基礎設施建設及部分旅游設施的建設任務。丙方作為度假區(qū)項目的投資方，同意提供項目資金支持。為明確各方的權利、義務和責任，經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：豐城生態(tài)旅游度假區(qū)建設項目

1.2項目地點：豐城地區(qū)

1.3項目規(guī)模：包括但不限于度假酒店、溫泉中心、休閑娛樂設施、戶外運動區(qū)等

1.4項目內容：基礎設施建設、旅游設施建設及運營

二、乙方的權利和義務

2.1乙方的權利：

（1）乙方有權要求甲方按照合同約定，按時足額支付工程款；

（2）乙方有權對甲方提供的工程圖紙、技術規(guī)范等進行審查，并提出合理化建議；

（3）乙方有權要求甲方協(xié)助辦理相關施工手續(xù)，確保項目順利實施；

（4）乙方有權在項目運營階段，參與度假區(qū)運營管理，分享部分運營收益。

2.2乙方的義務：

（1）乙方應按照合同約定，按時、按質、按量完成基礎設施建設及旅游設施建設任務；

（2）乙方應確保工程質量符合國家相關標準和規(guī)定；

（3）乙方應遵守合同約定，不得擅自改變施工方案或延誤工程進度。

三、丙方的權利和義務

3.1丙方的權利：

（1）丙方有權要求甲方按照合同約定，按時足額支付投資回報；

（2）丙方有權對度假區(qū)項目進行監(jiān)督，確保項目投資效益；

（3）丙方有權在項目運營過程中，享有優(yōu)先購買權、優(yōu)先租賃權等權益。

3.2丙方的義務：

（1）丙方應按照合同約定，按時足額支付投資款項；

（2）丙方應承擔因自身原因造成的項目投資損失；

（3）丙方應協(xié)助甲方和乙方辦理相關手續(xù)，確保項目順利實施。

四、甲方的權利和義務

4.1甲方的權利：

（1）甲方有權對度假區(qū)項目進行全面管理，包括但不限于工程設計、施工、運營等；

（2）甲方有權監(jiān)督乙方和丙方的履約情況，確保項目按計劃實施；

（3）甲方有權根據(jù)市場變化和項目需求，調整項目投資計劃。

4.2甲方的義務：

（1）甲方應按照合同約定，按時足額支付乙方工程款；

（2）甲方應協(xié)助乙方和丙方辦理相關手續(xù)，確保項目順利實施；

（3）甲方應承擔因自身原因造成的工程延誤、停工等責任。

五、違約責任及限制條款

5.1甲方違約責任：

（1）甲方未按時足額支付工程款的，應向乙方支付違約金，違約金為逾期支付金額的_________%；

（2）甲方違反合同約定，導致工程延誤、停工的，應承擔相應責任；

（3）甲方擅自調整項目投資計劃，導致項目投資損失，應承擔相應責任。

5.2乙方違約責任：

（1）乙方未按時、按質、按量完成建設任務的，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的_________%；

（2）乙方違反合同約定，導致工程質量和安全問題的，應承擔相應責任；

（3）乙方擅自改變設計方案，導致項目投資增加，應承擔相應責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向豐城地區(qū)人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律