單位外墻綠化施工合同標準文本

單位外墻綠化施工合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

一、合同雙方

甲方（委托方）：________________________

乙方（承包方）：________________________

二、項目概況

1.項目名稱：________________________

2.項目地點：________________________

3.施工內(nèi)容：________________________

4.施工工期：________________________

5.施工質(zhì)量：________________________

三、合同金額

1.合同總價：人民幣____________元整（大寫：________________________）

2.付款方式：________________________

3.付款進度：________________________

四、施工要求

1.乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、施工規(guī)范和設(shè)計要求進行施工。

2.乙方在施工過程中應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，確保施工安全、環(huán)保、文明施工。

3.乙方應(yīng)嚴格按照合同約定的施工工期完成工程，如有延誤，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

五、工程質(zhì)量

1.乙方應(yīng)按照國家相關(guān)工程質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量符合合同要求。

2.乙方在施工過程中應(yīng)接受甲方及有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

3.工程驗收合格后，甲方應(yīng)在驗收合格通知書上簽字確認，乙方應(yīng)在收到驗收合格通知書后________________________日內(nèi)辦理竣工結(jié)算手續(xù)。

六、工程變更

1.未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自變更工程內(nèi)容、施工方案和工期。

2.如因設(shè)計變更、政策調(diào)整等原因?qū)е鹿こ套兏?，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，明確變更內(nèi)容、變更后的合同金額和工期等。

七、違約責任

1.乙方未按合同約定完成工程，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付________________________元違約金。

2.乙方在施工過程中因自身原因造成工程損失，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

3.甲方未按合同約定支付工程款，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付________________________元違約金。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.施工圖紙

2.施工規(guī)范

3.設(shè)計要求

4.付款憑證

5.工程驗收合格通知書

6.其他相關(guān)文件

甲方（蓋章）：________________________

乙方（蓋章）：________________________

簽訂日期：________________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

一、合同雙方

甲方（委托方）：________________________

乙方（承包方）：________________________

丙方（監(jiān)理方）：________________________

二、項目概況

1.項目名稱：________________________

2.項目地點：________________________

3.施工內(nèi)容：________________________

4.施工工期：________________________

5.施工質(zhì)量：________________________

三、合同金額

1.合同總價：人民幣____________元整（大寫：________________________）

2.付款方式：________________________

3.付款進度：________________________

四、施工要求

1.乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、施工規(guī)范和設(shè)計要求進行施工。

2.乙方在施工過程中應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，確保施工安全、環(huán)保、文明施工。

3.丙方作為監(jiān)理方，負責對施工過程進行全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合合同要求。

五、第三方丙方職責與權(quán)利

1.丙方有權(quán)對施工過程中的工程質(zhì)量、進度、安全等方面進行檢查，并提出整改意見。

2.丙方有權(quán)要求乙方提供施工資料、施工記錄等，并對資料的真實性負責。

3.丙方有權(quán)對乙方提出的變更申請進行審核，并提出是否同意的書面意見。

4.丙方有權(quán)在施工過程中發(fā)現(xiàn)乙方違約行為時，及時通知甲方，并要求乙方改正。

5.丙方有權(quán)在施工過程中發(fā)現(xiàn)乙方有重大安全隱患時，要求乙方立即停工整改。

六、甲方權(quán)益與權(quán)利

1.甲方有權(quán)對施工過程中的工程質(zhì)量、進度、安全等方面進行檢查，并對檢查結(jié)果進行評估。

2.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時間節(jié)點完成工程，并對延誤的工期進行追責。

3.甲方有權(quán)要求乙方提供施工過程中的相關(guān)資料，并對資料的真實性負責。

4.甲方有權(quán)要求乙方在施工過程中遵守國家法律法規(guī)，確保施工安全、環(huán)保、文明施工。

5.甲方有權(quán)在丙方發(fā)現(xiàn)乙方違約行為時，要求乙方立即改正，并承擔相應(yīng)的違約責任。

七、乙方違約及限制條款

1.乙方未按合同約定完成工程，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付________________________元違約金。

2.乙方在施工過程中因自身原因造成工程損失，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

3.乙方在施工過程中有重大安全隱患未及時整改，導(dǎo)致安全事故發(fā)生，乙方應(yīng)承擔全部責任。

4.乙方未經(jīng)甲方同意，擅自變更工程內(nèi)容、施工方案和工期，應(yīng)向甲方支付________________________元違約金。

5.乙方違反國家法律法規(guī)，導(dǎo)致工程被停工或拆除，乙方應(yīng)承擔全部責任。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

附件：

1.施工圖紙

2.施工規(guī)范

3.設(shè)計要求

4.付款憑證

5.工程驗收合格通知書

6.其他相關(guān)文件

第三方介入的意義和目的：

丙方作為監(jiān)理方，介入合同中，旨在保障甲方的權(quán)益，確保工程質(zhì)量，同時監(jiān)督乙方遵守國家法律法規(guī)，確保施工安全、環(huán)保、文明施工。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為委托方，主導(dǎo)合同簽訂和履行過程，旨在確保項目按期、保質(zhì)完成，實現(xiàn)項目預(yù)期目標，同時維護自身合法權(quán)益。甲方的主導(dǎo)地位有利于項目整體規(guī)劃和協(xié)調(diào)，提高項目執(zhí)行效率。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

一、合同雙方

甲方（委托方）：________________________

乙方（承包方）：________________________

丙方（監(jiān)理方）：________________________

二、項目概況

1.項目名稱：________________________

2.項目地點：________________________

3.施工內(nèi)容：________________________

4.施工工期：________________________

5.施工質(zhì)量：________________________

三、合同金額

1.合同總價：人民幣____________元整（大寫：________________________）

2.付款方式：________________________

3.付款進度：________________________

四、施工要求

1.乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、施工規(guī)范和設(shè)計要求進行施工。

2.乙方在施工過程中應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，確保施工安全、環(huán)保、文明施工。

3.丙方作為監(jiān)理方，負責對施工過程進行全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合合同要求。

五、第三方丙方職責與權(quán)利

1.丙方有權(quán)對施工過程中的工程質(zhì)量、進度、安全等方面進行檢查，并提出整改意見。

2.丙方有權(quán)要求乙方提供施工資料、施工記錄等，并對資料的真實性負責。

3.丙方有權(quán)對乙方提出的變更申請進行審核，并提出是否同意的書面意見。

4.丙方有權(quán)在施工過程中發(fā)現(xiàn)乙方違約行為時，及時通知甲方，并要求乙方改正。

5.丙方有權(quán)在施工過程中發(fā)現(xiàn)乙方有重大安全隱患時，要求乙方立即停工整改。

六、乙方權(quán)益與權(quán)利

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定的時間節(jié)點支付工程款，并對延誤的付款承擔違約責任。

2.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的施工條件和資源，確保施工進度不受影響。

3.乙方有權(quán)在施工過程中因不可抗力等原因?qū)е鹿て谘诱`時，要求甲方延長工期或調(diào)整合同金額。

4.乙方有權(quán)在施工過程中因甲方原因?qū)е鹿こ虛p失時，要求甲方承擔相應(yīng)的賠償責任。

5.乙方有權(quán)在丙方發(fā)現(xiàn)自身權(quán)益受到侵害時，要求丙方進行調(diào)查和處理。

七、甲方違約及限制條款

1.甲方未按合同約定支付工程款，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付________________________元違約金。

2.甲方未提供必要的施工條件和資源，導(dǎo)致乙方施工進度延誤，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。

3.甲方違反國家法律法規(guī)，導(dǎo)致工程被停工或拆除，甲方應(yīng)承擔全部責任。

4.甲方未經(jīng)乙方同意，擅自變更工程內(nèi)容、施工方案和工期，應(yīng)向乙方支付________________________元違約金。

5.甲方違反合同約定，導(dǎo)致乙方權(quán)益受到侵害，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

附件：

1.施工圖紙

2.施工規(guī)范

3.設(shè)計要求

4.付款憑證

5.工程驗收合格通知書

6.其他相關(guān)文件

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

乙