2025年混凝土澆筑工程的施工合同

2025年混凝土澆筑工程的施工合同本合同由以下雙方于年月日在（填寫地點名稱）簽訂：甲方（發(fā)包方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：乙方（承包方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：鑒于甲方擬委托乙方進行（填寫具體工程名稱）的混凝土澆筑工程的施工，乙方具備相應的施工資質和能力，雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》等相關法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程性質：1.4工程規(guī)模：1.5工程內容：混凝土澆筑及相關配套工程。第二條工程承包范圍2.1乙方負責完成甲方委托的（填寫具體工程名稱）的混凝土澆筑工程，具體內容包括但不限于基礎、主體結構、屋面等部位的混凝土施工，具體范圍以施工圖紙和工程量清單為準。2.2乙方負責提供符合質量標準的混凝土材料，并確保其來源合法，具備相關質量檢測報告。2.3乙方負責施工過程中混凝土的拌制、運輸、澆筑、振搗、養(yǎng)護等工序，并確保施工質量符合國家和地方相關標準。第三條工期要求3.1開工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3總工期為天，具體工期安排由乙方制定并報甲方備案，甲方有權對乙方的施工進度進行監(jiān)督。3.4由于乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金人民幣元。3.5遇不可抗力因素或甲方要求的停工情形，工期相應順延，雙方另行協(xié)商確定新的工期節(jié)點。第四條質量標準4.1乙方施工的混凝土工程應符合以下質量標準：4.1.1《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》（GB50204）4.1.2《普通混凝土配合比設計規(guī)程》（JGJ55）4.1.3其他相關國家標準及地方標準。4.2乙方應確?；炷恋膹姸?、坍落度、凝結時間等技術指標符合設計要求和規(guī)范規(guī)定。4.3乙方應做好施工記錄，包括混凝土拌制時間、澆筑時間、養(yǎng)護時間等，并定期向甲方提交施工日志。4.4甲方有權對乙方的施工質量進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)質量問題，甲方有權要求乙方整改，由此造成的工期延誤和費用增加由乙方承擔。第五條雙方責任與義務5.1甲方責任：5.1.1按時支付工程款，不得無故拖延。5.1.2提供施工圖紙、技術要求及相關資料，并及時進行設計交底。5.1.3協(xié)調施工現(xiàn)場的各方關系，為乙方施工提供必要的便利條件。5.1.4對乙方的施工進度和質量進行監(jiān)督，并及時提出整改意見。5.2乙方責任：5.2.1按照甲方提供的施工圖紙、技術要求及相關規(guī)范進行施工，確保工程質量和施工安全。5.2.2乙方應采取有效措施，確保施工現(xiàn)場整潔、有序，避免對環(huán)境造成污染。5.2.3乙方應為其施工人員繳納相關社會保險，并承擔施工人員的安全責任。5.2.4乙方應按時完成施工任務，不得延誤工期。5.2.5乙方應做好施工后的清理工作，確保施工現(xiàn)場符合環(huán)保要求。第六條工程價款及支付方式6.1工程總金額為人民幣元（大寫：佰拾萬仟佰拾元整）。6.2工程價款支付方式：6.2.1合同簽訂后，甲方支付合同總價的%作為預付款，即人民幣元。6.2.2工程進度達到%時，甲方支付合同總價的%作為進度款，即人民幣元。6.2.3工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價的%作為尾款，即人民幣元。6.2.4質保金為合同總價的%，即人民幣元，質保期滿后無質量問題一次性無息退還。6.3甲方應按照合同約定的時間和方式支付工程款，不得無故拖延。6.4乙方應在收到工程款后出具合法發(fā)票。第七條工程變更與簽證7.1施工期間，如需對施工圖紙或工程內容進行變更，甲方應提前以書面形式通知乙方，乙方應在接到通知后日內以書面形式回復是否同意變更。7.2變更確認后，雙方應簽訂書面補充協(xié)議，明確變更的內容、價款調整方式及工期調整方案。7.3乙方應按照變更后的圖紙或要求進行施工，不得擅自變更。7.4變更引起的工程量增加或減少，雙方應根據(jù)實際情況協(xié)商確定最終價格，并簽訂補充協(xié)議。第八條工程驗收與保修8.1工程竣工后，乙方應提前日以書面形式通知甲方進行驗收。8.2驗收以國家和地方相關標準為依據(jù)，如驗收不合格，乙方應自收到驗收通知之日起日內完成整改，并承擔整改費用。8.3工程質量保修期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。8.4質保期內，如出現(xiàn)質量問題，乙方應接到通知后小時內到達現(xiàn)場進行維修，費用由乙方承擔。第九條違約責任9.1乙方未按合同約定時間完成施工任務，導致工期延誤，每延誤一日，乙方向甲方支付違約金人民幣元，甲方有權要求賠償造成的損失。9.2乙方提供的材料或施工質量不符合約定標準，甲方有權要求乙方返工或更換材料，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。9.3甲方未按合同約定時間支付工程款，每逾期一日，甲方向乙方支付違約金人民幣元。9.4任何一方因違反合同約定，導致合同無法履行，守約方有權解除合同，并要求違約方賠償造成的全部損失。第十條爭議解決10.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一條其他條款11.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，簽字蓋章后生效。11.3本合同的附件包括：（填寫具體附件名稱，如施工圖紙、技術要求、工程量清單等），與本合同具有同等法律效力。