房屋建造合同（4篇）

房屋建造合同（精選4篇）房屋建造合同篇1原告：______________有限公司，住所地：________市__________路_________室。法定代表人：______________，_____________有限公司董事長。被告：_________________，男，________年________月________日出生，漢族，住__________市__________區(qū)__________路_________號。訴訟請求一、判令被告支付原告工程款_________元，違約金_________元;二、本案訴訟費由被告承擔(dān)。事實與理由原告于________年________月________日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項目，合同價款為人民幣_________萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當(dāng)日支付_________萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付_________萬元;項目整體完工后三個月至一百天內(nèi)支付_________萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照_________元/天的標(biāo)準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收_________個月后_________天內(nèi)支付剩余_________萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務(wù)，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即_________萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失，為維護原告的合法權(quán)益，特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院，請依法判決，以維護原告的合法權(quán)益。。此致__________市__________區(qū)人民法院具狀人：______________________年________月________日房屋建造合同篇2甲方：乙方：依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本裝修工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的裝修工程有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：第1條工程概況1.1工程名稱：1.3承包內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)房屋建造(工程包含:鋼結(jié)構(gòu)框架焊接,墻體與粉刷砌墻;頂棚制作，頂棚材料為：頁格棉。1.4工程總量：1.5工程期限開工日期20xx年12月5日竣工日期20xx年12月8日;第2條甲乙方工作2.1開工前內(nèi)一切影響乙方施工的障礙，以不影響施工為原則并向乙方進行技術(shù)交底。2.2向乙方提供施工所需的水源、電源等設(shè)施，施工期間水費、電費由甲方負責(zé)。2.3開工前2.4甲方指派責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、按期完成施工任務(wù)，解決由甲乙方負責(zé)的各項事宜。2.5嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程。防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質(zhì)量檢查紀錄。施工過程中，如發(fā)生安全事故，由乙方負責(zé)承擔(dān)全部費用及法律責(zé)任，與甲方無關(guān)。第3條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定3.1由于乙方原因造成質(zhì)量事故及損害，其返工費用及賠償由乙方承擔(dān)，工期不順延。3.2工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。第4條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定第5條工程停建或緩建5.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑ǎ购贤荒芾^續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構(gòu)設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。5.2因甲方或乙方其他情況的需延期開工、停建或緩建由雙方協(xié)商確定。第6條保修6.1本合同保修期為竣工之日算起，為期年。保修范圍為本合同中規(guī)定的乙方承包的項目及內(nèi)容。保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到修理通知之后12小時內(nèi)相應(yīng)，24小時內(nèi)派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，費用由乙方承擔(dān)。第7條附則16.1本合同壹拾貳份，雙方各執(zhí)壹份。16.2本合同履行完成后自動終止。16.3附件資料：全部施工圖(合同正本由此附件)甲方(蓋章)：乙方(蓋章)授權(quán)代表(簽字)：授權(quán)代表(簽字)：年月日年月日房屋建造合同篇3甲方：乙方：為造房順利進行，甲乙雙方共同協(xié)商達成本協(xié)議，具體如下：1、甲方自費拆除舊房。2、乙方使用甲方拆舊房后的土地建造房屋，整棟房屋建造費用由乙方出資。3、建房期間，甲方若與其親屬發(fā)生糾紛阻礙房屋建造，造成工程延誤與損失由甲方負責(zé)處理與賠償損失，乙方不負任何責(zé)任。4、房屋建造期間的施工安全，材料質(zhì)量等有關(guān)問題由乙方負責(zé)（房屋以五層為最高協(xié)議條件）。5、房屋建成后的質(zhì)量問題由乙方負責(zé)，甲方不負責(zé)一切房屋質(zhì)量問題。6、房屋建成以后，乙方以第一層正對大門左數(shù)第二個大廳，第三層一套房，第四層一套房，第五層一套房，總共三套房與一個大廳為條件給甲方，其余所有房屋均歸乙方所有。7、建房審批手續(xù)費和建房有超高，超寬所交納的罰款，甲方愿意付三萬元人民幣，其余罰款由乙方負責(zé)。8、乙方確保以建造的成本價賣兩個儲藏間給甲方，一個面積不小于10平方米，另一個面積在10平方米以下。9、本協(xié)議一式兩份，自簽字日起生效，房屋建造時間從_________年____月____日至_________年____月____日。甲方簽字：年月日乙方簽字：年月日房屋建造合同篇4房屋折價抵債協(xié)議甲方：；身份證號碼：電話：乙方：；身份證號碼：電話：丙方：；身份證號碼：電話：甲乙丙三方經(jīng)平等自愿、友好協(xié)商一致，就乙方為丙方實際使用而向甲方借款未能清償而以房折價抵債進行償還債務(wù)相關(guān)事宜，達成如下協(xié)議條款，各方共同遵守履行：第一條：甲乙丙三方一致確認，乙方于年月日從甲方處借款20萬元實際是給丙方經(jīng)營使用，雙方約定借款利息為；現(xiàn)因丙方未能按期償還導(dǎo)致乙方對甲方的該筆借款已逾期未能償還，且未按約定支付借款利息；第二條：現(xiàn)丙方自愿用于年月日與房屋折價抵償給甲方，用于償還乙方所欠甲方并由丙方實際使用的借款本息債務(wù)，并同意甲方持該協(xié)議及丙方所簽訂《購房合同》原件，以甲方自己名義與簽訂新的《購房合同》；甲、乙方同意丙方以該已購得房屋折價抵償所欠甲方借款債務(wù)本息。第三條：該由丙方折價抵付拖欠乙方及乙方拖欠甲方債務(wù)的房屋坐落于，樓號,房號,建筑面積平方米；丙方保證對該抵債房屋擁有完全處分權(quán)利，且不存在與任何人有任何的房屋產(chǎn)權(quán)爭議或糾紛，該抵債房屋產(chǎn)權(quán)自甲乙丙三方簽訂本協(xié)議之日起即全部歸甲方所有。第四條：房屋折價及相關(guān)費用承擔(dān)，經(jīng)甲乙丙三方協(xié)商一致并確認該抵債房屋按建筑面積平方米計算，該房屋抵債折價為每平方米元（人民幣），折價抵償債務(wù)總金額為人民幣萬元；該房屋抵債折價總額不足清償乙方拖欠甲方的借款本息債務(wù)的差額部分，由乙、丙方另行向甲方承擔(dān)清償責(zé)任，直至清償完畢。第五條：丙方保證對本該折價抵債房屋享有完整的處分權(quán)，若因本協(xié)議項下的房屋產(chǎn)權(quán)問題產(chǎn)生爭議，由丙方負責(zé)承擔(dān)由此給甲方帶來的一切損失（包括但不限于房屋價款、裝修費用、為維護權(quán)利所支付的訴訟、保全、律師費等），乙方自愿對因該折價抵債房屋產(chǎn)權(quán)爭議或糾紛造成甲方損失承擔(dān)連帶責(zé)任。第六條：交付日期，甲乙丙三方簽訂本協(xié)議之日，由丙方直接將該折價抵債房屋按現(xiàn)狀交付給甲方，包括該抵債房屋內(nèi)的附屬設(shè)施及《購房合同》原件、房屋鑰匙及該抵債房屋交易有關(guān)的一切物品材料，且配合甲方辦理房屋登記。第七條：甲乙丙三方任何一方違反本協(xié)議約定或不履行本協(xié)議，均視為違約并自愿向權(quán)利方承擔(dān)房屋折價抵付總額一倍的違約金責(zé)任；因履