天然彩沙加工承攬合同（15篇）

天然彩沙加工承攬合同（精選15篇）天然彩沙加工承攬合同篇1甲方：(定做方)乙方：(承攬方)附加身份證復(fù)印件加工，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：一、甲方權(quán)利和義務(wù)1、合同簽定后，甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。2、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。二、乙方的權(quán)利和義務(wù)1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。三、違約條款1、甲方違背合同時(shí)以的1倍支付乙方違約金。2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。四、本合同有效期月，____年____月____日起至____年____月____日止。本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。五、本合同一式兩份，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。甲方：乙方：日期：天然彩沙加工承攬合同篇2合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時(shí)間：＿＿年＿＿月＿＿日第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限加工物｜規(guī)格｜計(jì)量｜｜報(bào)酬｜交貨期限及數(shù)量數(shù)量名稱｜型號｜單位｜｜單價(jià)｜金額｜合計(jì)合計(jì)人民幣金額（大寫）：（注：空格如不夠用，可以另接）第二條定作人提供的材料材料｜規(guī)格｜計(jì)量數(shù)量｜質(zhì)量｜提供日期｜消耗定額名稱｜型號｜單位（注：空格如不夠用，可以另接）第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在＿＿＿＿日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的＿＿＿＿日內(nèi)答復(fù)。第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點(diǎn)：第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。第十四條本合同解除的條件：第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。第十六條違約責(zé)任：第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿_(dá)____委員會_____；（二）依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項(xiàng)：定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：定作人（章）：承攬人（章）：住所：住所：法定代表人：法定代表人：居民身份證號碼：居民身份證號碼：委托代理人：委托代理人：電話：電話：開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）賬號：賬號：經(jīng)辦人：編碼：編碼：_______年_______月_______日監(jiān)制部門：印制單位：天然彩沙加工承攬合同篇3甲方：乙方：甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)《民法典》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實(shí)信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：第一條：甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。風(fēng)險(xiǎn)提示：加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。第二條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求、驗(yàn)收方法（標(biāo)準(zhǔn)）及地點(diǎn)：1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。（1）乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計(jì)、制造模具。（2）合格模具定義：①模具必須符合經(jīng)甲方確認(rèn)后的模具結(jié)構(gòu)圖；②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。2、驗(yàn)收方法（標(biāo)準(zhǔn)）：①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行。②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。3、驗(yàn)收地點(diǎn)：在甲方指定地點(diǎn)________________進(jìn)行。每次驗(yàn)收必須有雙方簽署的驗(yàn)收報(bào)告，如驗(yàn)收不合格，必須在驗(yàn)收報(bào)告上注明下次驗(yàn)收期限。風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識。第三條：原材料來源1、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān)。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同第四條：交（收）貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：1、交貨方法及驗(yàn)收：本合同模具在乙方按甲方提供的`圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認(rèn)簽板后視為模具驗(yàn)收合格。風(fēng)險(xiǎn)提示：加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別。為此，雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。2、交貨地點(diǎn)：甲方指定場所________________________。3、交貨時(shí)間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書面形式確認(rèn)后，交付時(shí)間可以按延誤時(shí)間順延。4、運(yùn)雜費(fèi)用承擔(dān)：由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn)，運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。貨款結(jié)算時(shí)間及方法：_____________________。付款方式：簽訂合同預(yù)付_______%，試模合格交付使用_______個(gè)月內(nèi)付_______%。天然彩沙加工承攬合同篇4合同編號：發(fā)包方：永寧縣教育體育局（以下簡稱甲方）承包方：（以下簡稱乙方）根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：第一條：標(biāo)的乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)（決）算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣元）計(jì)取注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。第三條：加工制作與安裝的要求1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購，且有材料合格證書。3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高_(dá)________年月日前全部交貨。②、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。③、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。第六條書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)①、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝；②、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價(jià)值扣除％做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收）；④、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款。②、乙方交貨后5日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60％。③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90％。④、剩余的合同標(biāo)的額0％價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。第八條：甲方違約責(zé)任①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金；②、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付‰的違約金。第九條：乙方違約責(zé)任①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；③、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。第十條：糾紛的處理當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。第十一條：附則①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。發(fā)包方（全稱）（蓋章）承包方（全稱）（蓋章）法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：單位地址：單位地址：開戶銀行：開戶銀行：賬號：賬號：電話：電話：傳真：傳真：編碼：編碼：_______年_______月_______日天然彩沙加工承攬合同篇5訂立合同雙方：承攬方：_____縣木具廠以下簡稱甲方定作方：_____縣百貨公司以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.第一條加工成品品名：___規(guī)格___單位：數(shù)量：___備注：___玻璃柜臺：130_40_90件120塑料臺面柜臺：180_100_95件10其中不帶抽屜玻璃臺面柜臺：180_100_95件20棉布貨架：180_40_200件10大百貨電器貨架180_80_200件5小百貨貨架180_50_200件80第二條加工成品質(zhì)量要求：一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便.四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù).第三條原材料由甲方提供.第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé).第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元.甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.第十二條甲方的違約責(zé)任一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.第十三條乙方的違約責(zé)任一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份.甲方：_____縣木具廠代表人：___地址：___電話：______開戶銀行：___縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所帳號：___乙方：___縣百貨公司代表人：___地址：___電話：___開戶銀行：___帳號：______年___月___日天然彩沙加工承攬合同篇6委托方：簽訂地點(diǎn)：承接方：深圳XX公司訂日期：_______年_______月_______日依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。第一條：廣告承攬要求。1.1項(xiàng)目（制作）1.2廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號1.3發(fā)布地點(diǎn)或形式：1.4顏色：1.5規(guī)格或材料：1.6刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間：第二條：費(fèi)用及支付方法2.1費(fèi)用本次活動總金額為，（大寫圓整）2.2結(jié)算方式和期限：第三條：驗(yàn)收方式及時(shí)間：第四條：違約責(zé)任4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金；逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金；不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。4.3其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。第五條：糾紛解決方式發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（2）項(xiàng)規(guī)定辦理。1.向地經(jīng)濟(jì)合同_____機(jī)關(guān)申請_____；2.向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。第六條：雙方商定的其他事項(xiàng)：第七條：附則本合同有效期自年月日生效至年月日終止。委托方：連云港XX公司承攬方：單位名稱（蓋章）單位名稱（蓋章）地址：地址：委托代理人：委托代理人：電話：電話：天然彩沙加工承攬合同篇7訂立合同雙方：承攬方：________________________木具廠以下簡稱甲方定作方：________________________百貨公司以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.第一條加工成品品名規(guī)格(長，寬，高cm)單位數(shù)量備注玻璃柜臺塑料臺面柜臺玻璃臺面柜臺棉布貨架大百貨電器貨架小百貨貨架第二條加工成品質(zhì)量要求：一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便.四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù).第三條原材料由甲方提供.第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé).第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款________元(大寫________元).甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.第十二條甲方的違約責(zé)任一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.第十三條乙方的違約責(zé)任一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.本合同于________年________月________日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.本合同一式________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份.甲方：________________________(蓋章)代表人：________________________地址：________________________電話：________________________開戶銀行：________________________帳號：________________________乙方：________________________代表人：________________________地址：________________________電話：________________________開戶銀行：________________________帳號：________________________天然彩沙加工承攬合同篇8加工承攬合同定作人：________簽訂地點(diǎn)：___________承攬人：________簽訂時(shí)間：____年__月__日第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限1、計(jì)量單位2、數(shù)量3、工作量(工時(shí))4、報(bào)酬5、交付期限6、單價(jià)7、總金額┃第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：________________________________________________________第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：___________________________________________________第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：_____________________________________________________________________________第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗(yàn)方法：____________________________________________第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________________________________________第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：___________________________________________________第八條結(jié)算方法及期限：__________________________________________________________第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元。第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。第十二條違約責(zé)任：________________________________________________________________________________________________第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：(一)提交________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。第十四條其他約定事項(xiàng)：__________________________________________________________________________________________________________________________________定作人：承攬人：法定代表人：法定代表人：天然彩沙加工承攬合同篇9訂立合同雙方：承攬方：以下簡稱甲方定作方：以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求：1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。2.用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。3.嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。第三條原材料由甲方提供。第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。第十條本合同簽之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.第十二條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.4.甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.3.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.第十三條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份.甲方(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：乙方：代表人：地址：電話：年月日天然彩沙加工承攬合同篇10委托方：_________紡織器材廠（甲方）承攬方：_____________電鍍廠（乙方）1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期：項(xiàng)目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架1600以上只10萬0.15150005萬5萬淬火綜條支100萬0.1111000050萬50萬合計(jì)2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。5.質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。6.結(jié)算方式：通過銀行托收。7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。甲方：____________紡織器材廠法定代表人：（蓋章）________地址：______________________銀行帳號：__________________乙方：________________電鍍廠法定代表人：（蓋章）________地址：______________________銀行帳號：__________________________年________月______日天然彩沙加工承攬合同篇11訂立合同雙方：承攬方：定作方：甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求：一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便.四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù).第三條原材料由甲方提供.第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元.第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé).第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.第十二條甲方的違約責(zé)任一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.第十三條乙方的違約責(zé)任一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份.甲方：縣木具廠(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：開戶銀行:帳號：乙方:代表人：地址：電話：開戶銀行：帳號：天然彩沙加工承攬合同篇12（甲方）：（乙方）：甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量加工費(fèi)單位總價(jià)第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)交付數(shù)量包裝要求檢驗(yàn)方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間第七條乙方應(yīng)于x年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應(yīng)于x年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值％的違約金。6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值％的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十條聲明及保證（一）甲方：1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。（二）乙方：1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方通訊地址如下：。3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭議的處理1.本合同受國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：（1）提交仲裁委員會仲裁；（2）依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力；合同副本份，送留存一份。承攬方（蓋章）：定作方（蓋章）：法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：地址：地址：xx年xx月xx日xx年xx月xx日簽訂地點(diǎn)：簽訂地點(diǎn)：天然彩沙加工承攬合同篇13甲方：(定做方)乙方：(承攬方)附加身份證復(fù)印件加工_________，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：一、甲方權(quán)利和義務(wù)2、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。二、乙方的權(quán)利和義務(wù)1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。三、違約條款1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。四、本合同有效期月，20_________年月日起至20_________年月日止。本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。五、本合同一式兩份，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。甲方乙方：_______年_______月_______日天然彩沙加工承攬合同篇14定作方：地址：電話：承攬方：地址：電話：履約地：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。第一條：定做合同概況1.1工程名稱：1.2工程地點(diǎn)：第二條：加工范圍2.1本工程構(gòu)件共計(jì)/件，含鋼量約計(jì)噸，材質(zhì)為；2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi)。第三條：合同價(jià)格及付款方式3.1合同單價(jià)：主桁架元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計(jì)噸；系桿、水平撐元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計(jì)噸；3.2合同總價(jià)：共約計(jì)元，大寫人民幣約計(jì)。3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥元(合同總價(jià)的%)，定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶之日起，本合同生效；3.4若定作方一次性提貨時(shí)，必須付清所有結(jié)算價(jià)款后方可提貨；若定作方分批提貨時(shí)，必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨；當(dāng)補(bǔ)充條款中有明確付款約定時(shí)，執(zhí)行補(bǔ)充條款；3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣，不計(jì)入定作方分批提貨時(shí)的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時(shí)作為貨款的一部分計(jì)入結(jié)算；3.6貨款需全部到達(dá)承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)第四條：質(zhì)量要求4.1承攬方按照定作方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行加工制作；4.2承攬方將嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工生產(chǎn)，確保所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合相應(yīng)要求，并滿足《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205-20xx)和《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81-20xx)的規(guī)定。4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為，中間漆為,面漆為，漆膜總厚度μm；4.4所用油漆全部由提供。第五條：驗(yàn)收、結(jié)算方式5.1驗(yàn)收方式：由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收而要求發(fā)貨。5.2結(jié)算方式：鋼構(gòu)件的結(jié)算重量將根據(jù)承攬方所提供的加工詳圖上標(biāo)注的構(gòu)件長度的理論重量進(jìn)行實(shí)際結(jié)算。雙方約定在發(fā)貨完成后的5天內(nèi)進(jìn)行結(jié)算和審核，并由雙方簽章確認(rèn)。在審核結(jié)算時(shí)，承攬方將提供構(gòu)件加工地的結(jié)算資料。5.3結(jié)算期限：雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書，定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達(dá)定作方郵箱之日起開始計(jì)算)審核完畢，并給出結(jié)算意見；如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后。第六條：運(yùn)輸方式6.1負(fù)責(zé)本合同加工鋼構(gòu)件的運(yùn)輸；第七條：圖紙要求7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認(rèn)可；7.2承攬方在對圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時(shí)，必須經(jīng)過定作方簽字認(rèn)可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負(fù)責(zé)，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān)；7.3若定作方委托承攬方設(shè)計(jì)出圖時(shí)，設(shè)計(jì)費(fèi)用單獨(dú)結(jié)算；7.4承攬方在獲得定作方深化圖紙簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行加工制作。如果深化圖紙與合同存在沖突，以合同條款為準(zhǔn)。7.5由于在繪制方圖紙時(shí)未能及時(shí)解決細(xì)節(jié)問題，導(dǎo)致延誤了一些時(shí)間。鑒于此情況，交貨期將會順延相應(yīng)的時(shí)間。第八條：加工時(shí)間8.1定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認(rèn)無誤之日起20個(gè)工作日全部加工完畢；8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實(shí)施過程中遇到不可抗力時(shí)，合同工期順延。第九條：違約責(zé)任9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失；9.2定作方中途廢止合同，償付承攬方的`未履行部分價(jià)款總值的%(10%—30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的。9.3根據(jù)合同規(guī)定，如果定作方未按時(shí)提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，并要求定作方賠償由此而造成的損失。如果承攬方不選擇解除合同，除非交付定作物的日期順延，定作方還應(yīng)該向承攬方支付停工待料期間的損失費(fèi)用。注意：1.根據(jù)中文回答后的修改結(jié)果，請核對并確認(rèn)修改是否滿足您的要求；2.請注意保留修改后內(nèi)容的完整性，以避免信息丟失。9.4如果定作方超過合同約定的領(lǐng)取期限，應(yīng)按每超期一天支付給承攬方違約金，金額為定作物總價(jià)的1.5‰。此外，定作方還需承擔(dān)實(shí)際支付的保管和保養(yǎng)費(fèi)用。如果定作方在領(lǐng)取期限過后六個(gè)月仍未領(lǐng)取定作物，承攬方有權(quán)將其變賣。所得價(jià)款扣除報(bào)酬、保管和保養(yǎng)費(fèi)后將退還給定作方。若變賣所得不足以支付報(bào)酬、保管和保養(yǎng)費(fèi)用，定作方還需補(bǔ)償差額。9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。9.6如果定作方無故拒絕接收定做物品，承攬方因此遭受損失及運(yùn)輸部門受到罰款，應(yīng)該要求定作方進(jìn)行賠償。9.7定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十條：其他條件10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認(rèn)、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(xiàng)(結(jié)算金額定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進(jìn)行；10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。第十條：本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。定作方：(蓋章)承攬方：(蓋章)法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日天然彩沙加工承攬合同篇15承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的