修房停工合同標(biāo)準(zhǔn)文本

修房停工合同標(biāo)準(zhǔn)文本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

鑒于甲方因故需要暫停房屋修繕工程，乙方同意配合甲方暫停工程，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程內(nèi)容：____________________

1.4工程規(guī)模：____________________

1.5工程合同總價：人民幣____________________元整。

二、停工原因及期限

2.1停工原因：____________________

2.2停工期限：自本合同簽訂之日起至____________________止，共計____________________天。

三、工程款項及支付方式

3.1甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起，向乙方支付人民幣____________________元整作為工程款項。

3.2乙方在停工期間，不再收取甲方工程款項。

3.3乙方在停工期滿后，甲方應(yīng)按照原工程進(jìn)度及合同約定，繼續(xù)支付工程款項。

四、工程恢復(fù)及工期調(diào)整

4.1甲方應(yīng)在停工期滿前，向乙方提出恢復(fù)工程的通知。

4.2乙方應(yīng)在接到甲方恢復(fù)工程通知后，立即恢復(fù)工程。

4.3由于停工原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整工期，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

五、違約責(zé)任

5.1甲方未按本合同約定支付工程款項，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付款項的____________________%。

5.2乙方未按本合同約定恢復(fù)工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為工程合同總價的____________________%。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.工程施工合同

2.工程設(shè)計圖紙

3.工程預(yù)算表

4.其他相關(guān)文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：____________________

鑒于甲方因故需要暫停房屋修繕工程，乙方同意配合甲方暫停工程，丙方作為第三方參與本合同，為保障甲方權(quán)益，明確各方的責(zé)權(quán)利，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程內(nèi)容：____________________

1.4工程規(guī)模：____________________

1.5工程合同總價：人民幣____________________元整。

二、停工原因及期限

2.1停工原因：____________________

2.2停工期限：自本合同簽訂之日起至____________________止，共計____________________天。

三、丙方責(zé)任及權(quán)利

3.1丙方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方在停工期間的工程維護(hù)，確保工程質(zhì)量和安全。

3.2丙方有權(quán)要求乙方提供工程維護(hù)方案，并對方案進(jìn)行審核。

3.3丙方有權(quán)要求乙方定期匯報工程維護(hù)情況，包括但不限于工程進(jìn)度、材料使用、人員安排等。

四、工程款項及支付方式

4.1甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起，向乙方支付人民幣____________________元整作為工程款項。

4.2乙方在停工期間，不再收取甲方工程款項。

4.3乙方在停工期滿后，甲方應(yīng)按照原工程進(jìn)度及合同約定，繼續(xù)支付工程款項。

五、工程恢復(fù)及工期調(diào)整

5.1甲方應(yīng)在停工期滿前，向乙方提出恢復(fù)工程的通知。

5.2乙方應(yīng)在接到甲方恢復(fù)工程通知后，立即恢復(fù)工程。

5.3由于停工原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整工期，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

六、甲方權(quán)益保障

6.1甲方有權(quán)要求乙方在停工期間對工程進(jìn)行必要的維護(hù)，確保工程不因停工而造成損失。

6.2甲方有權(quán)要求乙方在恢復(fù)工程前，提供詳細(xì)的工程恢復(fù)計劃，包括但不限于人員安排、材料采購、設(shè)備調(diào)試等。

6.3甲方有權(quán)要求乙方在工程恢復(fù)期間，確保工程質(zhì)量，不得因停工造成工程質(zhì)量下降。

七、乙方違約及限制條款

7.1乙方未按本合同約定支付工程款項，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為未支付款項的____________________%。

7.2乙方未按本合同約定恢復(fù)工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為工程合同總價的____________________%。

7.3乙方在停工期間，不得擅自改變工程維護(hù)方案，如需變更，應(yīng)經(jīng)甲方和丙方同意。

7.4乙方在停工期間，不得將工程維護(hù)工作轉(zhuǎn)包或分包給其他單位或個人。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式兩份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，由甲乙丙三方另行協(xié)商解決。

附件：

1.工程施工合同

2.工程設(shè)計圖紙

3.工程預(yù)算表

4.其他相關(guān)文件

第三方丙方的介入，旨在保障甲方在工程停工期間的權(quán)益，確保工程質(zhì)量和安全。甲方作為主導(dǎo)方，通過明確的合同條款，保障了自己的權(quán)益，同時限制了乙方的違約行為。本合同的簽訂，有助于維護(hù)甲方的利益，確保工程順利進(jìn)行。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

1.保障甲方在工程停工期間的權(quán)益，確保工程質(zhì)量和安全。

2.明確各方的責(zé)任，避免因停工造成的損失。

3.維護(hù)甲方的利益，確保工程按期恢復(fù)。

第三方介入的意義和目的：

1.監(jiān)督乙方在停工期間的工程維護(hù)，確保工程質(zhì)量和安全。

2.審核工程維護(hù)方案，避免乙方擅自改變方案。

3.定期匯報工程維護(hù)情況，確保甲方了解工程進(jìn)展。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：____________________

鑒于甲方因故需要暫停房屋修繕工程，乙方作為施工單位，同意配合甲方暫停工程。丙方作為第三方參與本合同，為保障乙方在工程停工期間的權(quán)益，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程內(nèi)容：____________________

1.4工程規(guī)模：____________________

1.5工程合同總價：人民幣____________________元整。

二、停工原因及期限

2.1停工原因：____________________

2.2停工期限：自本合同簽訂之日起至____________________止，共計____________________天。

三、丙方責(zé)任及權(quán)利

3.1丙方負(fù)責(zé)監(jiān)督甲方在停工期間的工程維護(hù)，確保工程質(zhì)量和安全。

3.2丙方有權(quán)要求甲方提供工程維護(hù)方案，并對方案進(jìn)行審核。

3.3丙方有權(quán)要求甲方定期匯報工程維護(hù)情況，包括但不限于工程進(jìn)度、材料使用、人員安排等。

四、工程款項及支付方式

4.1乙方在停工期間，甲方應(yīng)按照合同約定，繼續(xù)支付乙方工程款項。

4.2甲方支付給乙方的款項，應(yīng)包含乙方在停工期間的合理損失和預(yù)期收益。

4.3乙方有權(quán)要求甲方在停工期間，按月支付工程款項，具體支付比例由雙方協(xié)商確定。

五、工程恢復(fù)及工期調(diào)整

5.1甲方應(yīng)在停工期滿前，向乙方提出恢復(fù)工程的通知。

5.2乙方應(yīng)在接到甲方恢復(fù)工程通知后，立即恢復(fù)工程。

5.3由于停工原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整工期，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

六、乙方權(quán)益保障

6.1乙方有權(quán)要求甲方在停工期間對工程進(jìn)行必要的維護(hù)，確保工程不因停工而造成損失。

6.2乙方有權(quán)要求甲方在恢復(fù)工程前，提供詳細(xì)的工程恢復(fù)計劃，包括但不限于人員安排、材料采購、設(shè)備調(diào)試等。

6.3乙方有權(quán)要求甲方在工程恢復(fù)期間，確保工程質(zhì)量，不得因停工造成工程質(zhì)量下降。

七、甲方違約及限制條款

7.1甲方未按本合同約定支付工程款項，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付款項的____________________%。

7.2甲方未按本合同約定恢復(fù)工程，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為工程合同總價的____________________%。

7.3甲方在停工期間，不得擅自改變工程維護(hù)方案，如需變更，應(yīng)經(jīng)乙方和丙方同意。

7.4甲方在停工期間，不得將工程維護(hù)工作轉(zhuǎn)包或分包給其他單位或個人。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式兩份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，由甲乙丙三方另行協(xié)商解決。

附件：

1.工程施工合同

2.工程設(shè)計圖紙

3.工程預(yù)算表

4.其他相關(guān)文件

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

乙方作為施工單位，在工程停工期間，通過本合同明確自身權(quán)益，確保在工程恢復(fù)后能夠得到應(yīng)有的補(bǔ)償和保障。乙方的主導(dǎo)目的在于：

1.保護(hù)