云南水電施工合同標準文本

云南水電施工合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

鑒于甲方擬在云南省某地建設水電工程項目，乙方愿意承攬該項目的施工任務，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：____________________

1.2項目地點：____________________

1.3項目規(guī)模：____________________

1.4項目投資：____________________

1.5項目工期：____________________

二、合同標的

2.1乙方負責本項目的施工任務，包括但不限于土建、安裝、調試、試運行等。

2.2乙方應按照甲方的要求，確保工程質量、安全、進度符合國家及行業(yè)相關標準。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：____________________

3.2支付方式：

3.2.1預付款：合同簽訂后，乙方提交相關資料，甲方支付合同價款的20%作為預付款。

3.2.2進度款：按照工程進度，乙方提交相關資料，甲方支付合同價款的80%作為進度款。

3.2.3結算款：工程竣工驗收合格后，乙方提交相關資料，甲方支付合同價款的10%作為結算款。

四、工期及延誤責任

4.1工期：____________________

4.2乙方應按照合同約定的工期完成施工任務。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

五、質量及保修

5.1乙方應嚴格按照國家及行業(yè)相關標準進行施工，確保工程質量。

5.2保修期限：____________________

5.3保修期內，如因乙方施工原因導致工程質量問題，乙方應無償進行維修、更換或賠償。

六、安全及環(huán)保

6.1乙方應遵守國家及地方有關安全生產、環(huán)境保護的法律法規(guī)，確保施工安全、環(huán)保。

6.2乙方應配備必要的安全防護設施，加強施工現(xiàn)場的安全管理。

七、合同解除及終止

7.1雙方協(xié)商一致，可解除本合同。

7.2有下列情形之一的，合同終止：

7.2.1甲方因故終止項目，并書面通知乙方。

7.2.2乙方無法繼續(xù)履行合同，并書面通知甲方。

七、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。

八、其他

9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

附件：

1.甲方提供的項目資料

2.乙方提交的資質證明文件

3.乙方提交的施工組織設計

4.乙方提交的工程進度計劃

5.乙方提交的工程質量保證措施

6.乙方提交的安全生產保證措施

7.乙方提交的環(huán)保措施

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

第三方（以下簡稱“第三方”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

鑒于甲方擬在云南省某地建設水電工程項目，乙方愿意承攬該項目的施工任務，為保障甲方權益，提高施工質量，確保項目順利進行，特引入第三方作為監(jiān)理單位，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：____________________

1.2項目地點：____________________

1.3項目規(guī)模：____________________

1.4項目投資：____________________

1.5項目工期：____________________

二、合同標的

2.1乙方負責本項目的施工任務，包括但不限于土建、安裝、調試、試運行等。

2.2乙方應按照甲方的要求，確保工程質量、安全、進度符合國家及行業(yè)相關標準。

三、第三方監(jiān)理職責

3.1第三方作為監(jiān)理單位，對項目進行全過程監(jiān)理，確保工程質量、安全、進度符合合同約定。

3.2第三方應具備相應的資質，配備專業(yè)監(jiān)理人員，對施工過程進行監(jiān)督檢查。

3.3第三方應定期向甲方匯報監(jiān)理情況，對施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。

四、合同價款及支付方式

4.1合同價款：____________________

4.2支付方式：

4.2.1預付款：合同簽訂后，乙方提交相關資料，甲方支付合同價款的20%作為預付款。

4.2.2進度款：按照工程進度，乙方提交相關資料，甲方支付合同價款的80%作為進度款。

4.2.3結算款：工程竣工驗收合格后，乙方提交相關資料，甲方支付合同價款的10%作為結算款。

五、工期及延誤責任

5.1工期：____________________

5.2乙方應按照合同約定的工期完成施工任務。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

5.3第三方應加強對施工進度的監(jiān)控，確保工程按期完成。

六、質量及保修

6.1乙方應嚴格按照國家及行業(yè)相關標準進行施工，確保工程質量。

6.2乙方應按照合同約定進行保修，保修期限：____________________

6.3第三方應加強對工程質量的監(jiān)督，對質量問題及時提出整改意見。

七、安全及環(huán)保

7.1乙方應遵守國家及地方有關安全生產、環(huán)境保護的法律法規(guī)，確保施工安全、環(huán)保。

7.2乙方應配備必要的安全防護設施，加強施工現(xiàn)場的安全管理。

7.3第三方應加強對施工現(xiàn)場安全的監(jiān)督檢查，確保施工安全。

八、違約責任及限制條款

8.1乙方如未按合同約定完成施工任務，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。

8.2乙方如違反國家及地方有關安全生產、環(huán)境保護的法律法規(guī)，甲方有權要求乙方承擔相應責任。

8.3乙方如未按合同約定進行保修，甲方有權要求乙方承擔保修責任。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

10.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

十一、第三方介入的意義和目的

11.1引入第三方作為監(jiān)理單位，有助于提高施工質量，確保項目順利進行。

11.2第三方具備專業(yè)資質，能夠對施工過程進行全過程監(jiān)理，降低甲方風險。

十二、甲方為主導的目的和意義

12.1甲方作為項目業(yè)主，對項目的質量和進度有更高的要求。

12.2甲方通過主導合同條款，保障自身權益，確保項目順利實施。

附件：

1.甲方提供的項目資料

2.乙方提交的資質證明文件

3.乙方提交的施工組織設計

4.乙方提交的工程進度計劃

5.乙方提交的工程質量保證措施

6.乙方提交的安全生產保證措施

7.乙方提交的環(huán)保措施

8.第三方提交的監(jiān)理資質證明文件

9.第三方提交的監(jiān)理人員名單及資質證明

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

第三方（以下簡稱“第三方”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

鑒于甲方擬在云南省某地開發(fā)房地產項目，乙方作為開發(fā)商，愿意承擔該項目的開發(fā)建設任務。為保障乙方權益，提高開發(fā)效率，特引入第三方作為項目管理顧問，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：____________________

1.2項目地點：____________________

1.3項目規(guī)模：____________________

1.4項目投資：____________________

1.5項目工期：____________________

二、合同標的

2.1乙方負責本項目的開發(fā)建設任務，包括但不限于土地購置、規(guī)劃設計、工程建設、銷售服務等。

2.2乙方應按照甲方的要求，確保項目質量、進度、成本符合國家及行業(yè)相關標準。

三、第三方項目管理顧問職責

3.1第三方作為項目管理顧問，對項目進行全過程管理，提供專業(yè)咨詢服務。

3.2第三方應具備相應的資質，配備專業(yè)顧問團隊，對項目進行全面評估和監(jiān)控。

3.3第三方應定期向甲方匯報項目進度和問題，并提出解決方案。

四、合同價款及支付方式

4.1合同價款：____________________

4.2支付方式：

4.2.1預付款：合同簽訂后，乙方提交相關資料，甲方支付合同價款的20%作為預付款。

4.2.2進度款：按照工程進度，乙方提交相關資料，甲方支付合同價款的80%作為進度款。

4.2.3結算款：項目竣工驗收合格后，乙方提交相關資料，甲方支付合同價款的10%作為結算款。

五、工期及延誤責任

5.1工期：____________________

5.2乙方應按照合同約定的工期完成項目開發(fā)建設任務。如因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的違約責任。

5.3第三方應加強對項目進度的監(jiān)控，確保項目按期完成。

六、項目質量及驗收

6.1乙方應嚴格按照國家及行業(yè)相關標準進行項目建設，確保項目質量。

6.2項目驗收合格后，乙方有權要求甲方支付結算款。

七、甲方違約責任及限制條款

7.1甲方如未按合同約定支付款項，乙方有權要求甲方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

7.2甲方如違反國家及地方有關房地產開發(fā)的法律法規(guī)，乙方有權要求甲方承擔相應責任。

七、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。

九、其他