鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程承攬合同協(xié)議書范本7篇

鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程承攬合同協(xié)議書范本7篇篇1甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著公平、自愿、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程承攬事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架制作、安裝。4.工程造價：_________元。二、工期要求1.乙方應(yīng)在合同簽訂后盡快安排制作、安裝，確保工程按時完成。2.如遇下列情況，乙方應(yīng)在情況發(fā)生后盡快通知甲方，并協(xié)商相應(yīng)調(diào)整制作、安裝時間：（1）因不可抗力導(dǎo)致無法按時完成；（2）因甲方原因?qū)е聼o法按時完成；（3）其他不可抗力因素導(dǎo)致無法按時完成。三、質(zhì)量要求1.乙方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行制作、安裝，確保工程質(zhì)量合格。2.乙方應(yīng)在制作、安裝過程中進行質(zhì)量檢查，確保每個工序的質(zhì)量符合要求。3.如甲方對工程質(zhì)量有異議，乙方應(yīng)在接到通知后盡快進行修復(fù)或調(diào)整。四、付款方式1.甲方應(yīng)在合同簽訂后支付乙方工程總造價的30%作為預(yù)付款。2.乙方完成制作、安裝并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應(yīng)支付乙方剩余的70%款項。3.如遇下列情況，甲方有權(quán)拒絕支付款項：（1）乙方未按時完成制作、安裝任務(wù)；（2）乙方制作、安裝的工程質(zhì)量不合格；（3）乙方違反合同規(guī)定的其他情況。五、違約責(zé)任1.如乙方未按時完成制作、安裝任務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。2.如乙方制作、安裝的工程質(zhì)量不合格，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。3.如甲方未按時支付款項，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失。六、爭議解決方式如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地法院提起訴訟。七、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.如遇下列情況，本合同可以終止：（1）雙方協(xié)商同意終止合同；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行；（3）其他符合法律法規(guī)規(guī)定的情況。八、其他事項1.雙方應(yīng)保密本合同內(nèi)容及相關(guān)的商業(yè)機密，不得泄露給第三方。2.本合同未盡事宜，雙方可以協(xié)商補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（簽字蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（簽字蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日篇2合同編號：[合同編號]甲方（發(fā)包方）：[甲方名稱]乙方（承包方）：[乙方名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，本著公平、誠信的原則，雙方就鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程承攬事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架制作與安裝4.工程規(guī)模：具體以施工圖紙為準(zhǔn)二、工程承攬方式1.乙方以包工包料的方式承攬本工程，具體包括鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架的制作、運輸、安裝及調(diào)試等全過程。2.乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，按照施工圖紙和甲方要求進行施工，確保工程符合設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。三、工程期限1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.如遇不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)協(xié)商解決。四、工程造價及支付方式1.工程造價：人民幣[工程造價]元整（￥[工程造價]）。具體以施工圖紙和現(xiàn)場確認為準(zhǔn)。2.支付方式：合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方工程總造價的XX%作為預(yù)付款，即人民幣[預(yù)付款金額]元整（￥[預(yù)付款金額]）。剩余款項在工程竣工驗收合格后一次性支付。五、質(zhì)量保證及驗收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的技術(shù)資料和竣工驗收報告。甲方應(yīng)在收到竣工驗收報告后XX個工作日內(nèi)組織驗收。3.如驗收不合格，乙方應(yīng)按要求進行整改并重新組織驗收。直至驗收合格為止。六、違約責(zé)任及賠償損失1.若因乙方原因未能按時完成工程，每逾期一天，乙方應(yīng)支付甲方合同總金額的XX%作為違約金。若違約金總額超過合同總金額的XX%，則乙方應(yīng)承擔(dān)甲方由此造成的全部損失。2.若因甲方原因未能按時支付工程款，每逾期一天，甲方應(yīng)支付乙方工程款的XX%作為違約金。若違約金總額超過工程款的XX%，則甲方應(yīng)承擔(dān)乙方由此造成的全部損失。3.若因不可抗力因素導(dǎo)致工程無法按時完成或無法支付工程款，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，按照本合同相關(guān)條款執(zhí)行。七、爭議解決及法律適用1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。如雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他條款仍應(yīng)繼續(xù)履行。八、合同生效及變更1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。2.未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更或解除本合同。如需變更或解除，應(yīng)提前XX個工作日書面通知對方并達成書面協(xié)議。協(xié)議未達成前，原合同繼續(xù)有效。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議進行約定。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。九、其他約定事項1.乙方應(yīng)在工程開工前向甲方提供完整的施工圖紙和技術(shù)資料。甲方應(yīng)在收到相關(guān)資料后XX個工作日內(nèi)進行確認。如因圖紙和技術(shù)資料不準(zhǔn)確導(dǎo)致工程無法按時完成或存在質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。2.乙方在施工過程中應(yīng)注意安全施工、文明施工，遵守相關(guān)法律法規(guī)和甲方現(xiàn)場管理規(guī)定。如因乙方原因造成安全事故或環(huán)境污染事件，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。3.甲方有權(quán)對乙方的施工過程進行監(jiān)督和管理，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)配合甲方的監(jiān)督和管理工作。4.本合同的解釋權(quán)歸甲方所有。如有任何疑問或需要解釋，甲方有權(quán)進行解釋和說明。篇3甲方（委托方）：XXX，身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXX，聯(lián)系方式：XXXXXXXXXX。乙方（承攬方）：XXX，身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXX，聯(lián)系方式：XXXXXXXXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXX鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程2.工程地點：XXX3.承包范圍：鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架的設(shè)計、制造、運輸、安裝及調(diào)試4.合同工期：自本合同簽訂之日起，至工程竣工驗收之日止二、雙方權(quán)利義務(wù)1.甲方權(quán)利義務(wù)（1）甲方應(yīng)向乙方提供必要的設(shè)計資料和施工圖紙，并確保其真實性和完整性。（2）甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方相應(yīng)的款項。（3）甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)，確保工程順利實施。2.乙方權(quán)利義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照甲方提供的設(shè)計資料和施工圖紙進行設(shè)計和制造，確保質(zhì)量和進度。（2）乙方應(yīng)確保所提供的鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。（3）乙方應(yīng)按照合同約定完成工程的安裝和調(diào)試工作，并確保工程的穩(wěn)定性和安全性。三、付款方式及金額1.付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付。具體支付方式由雙方協(xié)商確定。2.付款金額：本合同總金額為人民幣XXXXXXXX元整（￥XXXXXXXX）。具體金額包括設(shè)計費、制造費、運輸費、安裝費及調(diào)試費等。3.付款時間：甲方應(yīng)按照合同約定的時間和金額向乙方支付款項。如需分期支付，具體分期時間和金額由雙方協(xié)商確定。四、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任（1）甲方如未按照合同約定支付乙方款項，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（2）甲方如提供的設(shè)計資料和施工圖紙存在虛假或誤導(dǎo)性陳述，導(dǎo)致乙方無法正常履行合同義務(wù)的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任（1）乙方如未按照合同約定完成設(shè)計和制造工作，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（2）乙方如提供的鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架存在質(zhì)量問題或不符合甲方要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（3）乙方如未按照合同約定完成安裝和調(diào)試工作，導(dǎo)致工程無法正常使用或存在安全隱患的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議部分外，其他合同義務(wù)雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行。六、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗收之日止終止。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。篇4合同編號：[合同編號]甲方（定作人）：[甲方公司名稱]乙方（承攬人）：[乙方公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程制作安裝事宜，達成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架制作安裝4.工程規(guī)模：網(wǎng)架結(jié)構(gòu)形式為[網(wǎng)架結(jié)構(gòu)形式]，投影面積約為[投影面積]平方米，具體規(guī)格尺寸根據(jù)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求確定。二、合同工期1.乙方應(yīng)在合同簽訂后[合同簽訂后工期天數(shù)]天內(nèi)完成本工程網(wǎng)架的制作安裝工作。2.乙方應(yīng)確保工程在約定工期內(nèi)完成，并達到甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如遇不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，乙方應(yīng)及時向甲方說明情況，并協(xié)商解決。三、質(zhì)量要求1.乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的圖紙和技術(shù)要求進行網(wǎng)架的制作安裝。網(wǎng)架材料應(yīng)選用優(yōu)質(zhì)鋼材，并按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行焊接和防腐處理。2.乙方應(yīng)確保網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和安全性，對于可能影響結(jié)構(gòu)安全的因素，應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)并處理。3.乙方應(yīng)積極配合甲方進行質(zhì)量檢查和驗收工作，確保工程質(zhì)量符合要求。四、承攬報酬及支付方式1.本工程網(wǎng)架制作安裝費用為人民幣[費用金額]元整。該費用包括網(wǎng)架材料采購、加工制作、運輸安裝等全部費用。具體費用明細見合同附件。2.乙方完成網(wǎng)架制作安裝工作并通過甲方驗收后，甲方應(yīng)向乙方支付承攬報酬。支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬戶信息如下：五、違約責(zé)任1.甲方若未按合同約定支付承攬報酬或提供必要的支持和資料，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。乙方有權(quán)要求甲方支付應(yīng)付未付的報酬或補償因此造成的損失。2.乙方若未按合同約定完成網(wǎng)架制作安裝工作，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。甲方有權(quán)要求乙方支付違約金并賠償因此造成的損失。3.乙方在制作安裝過程中，如因自身原因造成質(zhì)量問題或安全事故，應(yīng)由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。甲方有權(quán)要求乙方進行修復(fù)或重做，并賠償因此造成的損失。六、爭議解決方式1.本合同的履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中未發(fā)生爭議的其他條款。如爭議涉及網(wǎng)架制作安裝質(zhì)量或進度問題，乙方應(yīng)積極配合甲方進行必要的調(diào)整或修復(fù)工作。七、合同生效及終止條款1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認真履行各自義務(wù)，確保網(wǎng)架制作安裝工作的順利進行。2.在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行或雙方協(xié)商一致的終止情況，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決相關(guān)事宜。協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中未發(fā)生爭議的其他條款。如爭議涉及網(wǎng)架制作安裝質(zhì)量或進度問題，乙方應(yīng)積極配合甲方進行必要的調(diào)整或修復(fù)工作。同時，乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的圖紙和技術(shù)資料，不得擅自泄露或轉(zhuǎn)讓給第三方。如因乙方原因?qū)е聢D紙和技術(shù)資料丟失或泄露給第三方，由此給甲方造成的一切損失由乙方承擔(dān)。此外，乙方應(yīng)確保在合同履行過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，如有違規(guī)行為導(dǎo)致甲方受到處罰或損失時，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。篇5合同編號：[合同編號]甲方（發(fā)包方）：[甲方公司名稱]乙方（承包方）：[乙方公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程承攬事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計、制作、安裝4.工程規(guī)模：具體規(guī)格尺寸見設(shè)計圖紙二、工期及進度要求1.乙方應(yīng)在合同簽訂后盡快安排人員進場，確保工期按時完成。2.乙方應(yīng)制定詳細的生產(chǎn)計劃和施工方案，確保施工進度。3.乙方應(yīng)按時向甲方提交施工進展報告，確保甲方了解施工情況。三、質(zhì)量與驗收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)嚴格按照設(shè)計圖紙和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行施工，確保工程質(zhì)量。2.乙方應(yīng)在施工完成后進行自檢，確保工程質(zhì)量符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.甲方將在收到乙方提交的驗收申請后盡快組織驗收，確保驗收質(zhì)量。四、合同價款及支付方式1.合同價款：人民幣[合同價款]元整（大寫：圓整）2.支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬3.支付節(jié)點：預(yù)付款、中期款、尾款，具體支付時間和金額見合同附件。五、違約責(zé)任1.甲方若未能按時支付款項或提供必要支持，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方若未能按時完成工程或施工質(zhì)量不符合要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、爭議解決方式1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、合同生效與終止1.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同終止：若一方違約，另一方有權(quán)提出終止合同，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。八、其他事項1.乙方應(yīng)確保施工期間的安全生產(chǎn)，如發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。2.甲方有權(quán)對乙方的施工進行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合要求。3.雙方應(yīng)妥善保管合同及相關(guān)資料，確保信息保密。甲方（發(fā)包方）：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系人：[甲方公司聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[甲方公司聯(lián)系電話]開戶銀行：[甲方公司開戶銀行]銀行賬號：[甲方公司銀行賬號]日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系人：[乙方公司聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[乙方公司聯(lián)系電話]開戶銀行：[乙方公司開戶銀行]銀行賬號：[乙方公司銀行賬號]日期：XXXX年XX月XX日篇6合同編號：[合同編號]甲方（發(fā)包方）：[甲方名稱]乙方（承包方）：[乙方名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程承攬事宜達成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架制作、安裝及其他相關(guān)工程4.工程規(guī)模：建筑面積約[建筑面積]平方米二、承攬方式及要求1.乙方按照甲方提供的施工圖紙進行制作、安裝，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方需確保所使用的材料符合相關(guān)規(guī)定，并提供相應(yīng)的材料檢驗報告。3.乙方在施工過程中，應(yīng)嚴格遵守安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等相關(guān)法律法規(guī)，確保施工過程的合規(guī)性和安全性。三、工期及進度1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.乙方應(yīng)制定詳細的施工進度計劃，并報甲方備案。乙方應(yīng)確保施工進度按計劃進行，如遇特殊情況需及時調(diào)整施工進度計劃。四、質(zhì)量與驗收1.乙方應(yīng)確保工程質(zhì)量符合施工圖紙和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。甲方有權(quán)對工程質(zhì)量進行監(jiān)督。2.工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交驗收申請。甲方應(yīng)在收到申請后盡快組織驗收。驗收時，乙方應(yīng)提供完整的工程資料和驗收文件。3.驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或不符合項，甲方應(yīng)提出整改意見，乙方應(yīng)及時進行整改并重新提交驗收申請。五、合同價款及支付方式1.工程總價：人民幣[工程總價]元整（大寫：[工程總價漢字大寫]）。該價格為包干價，包含材料費、人工費、機械費及其他相關(guān)費用。2.支付方式：合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同總價的XX%作為預(yù)付款。工程竣工驗收合格后，甲方應(yīng)支付乙方剩余款項。具體支付時間和金額如下：（1）預(yù)付款：人民幣[預(yù)付款金額]元整（大寫：[預(yù)付款漢字大寫]）。（2）尾款：人民幣[尾款金額]元整（大寫：[尾款漢字大寫]）。3.乙方在收到款項后，應(yīng)向甲方提供相應(yīng)的發(fā)票和收據(jù)。六、違約責(zé)任及賠償1.乙方如未能按照合同約定時間完成工程，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并賠償因違約給甲方造成的實際損失。違約金和賠償金的數(shù)額由雙方協(xié)商確定。2.甲方如未能按照合同約定時間支付款項，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。甲方應(yīng)向乙方支付違約金，并賠償因違約給乙方造成的實際損失。違約金和賠償金的數(shù)額由雙方協(xié)商確定。3.如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法按時履行或無法履行，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可解除合同，并無需承擔(dān)違約責(zé)任。但應(yīng)賠償因合同解除給對方造成的實際損失。損失賠償數(shù)額由雙方協(xié)商確定。4.雙方應(yīng)嚴格遵守本合同約定的其他義務(wù)和責(zé)任。如一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償對方因此造成的實際損失。違約金和賠償金的數(shù)額由雙方協(xié)商確定。篇7合同編號：[合同編號]甲方（發(fā)包方）：[甲方公司名稱]乙方（承包方）：[乙方公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程承攬事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程規(guī)模：[工程規(guī)模]4.工程結(jié)構(gòu)形式：鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架二、承包范圍及內(nèi)容1.乙方負責(zé)鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程的設(shè)計、制作、安裝及竣工驗收。2.乙方需按照甲方的要求，提供鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程的施工圖紙、材料清單及預(yù)算報價。3.乙方需確保鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程的質(zhì)量和安全性，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。4.乙方需按時提交工程進展報告，確保工程進度符合甲方要求。三、合同工期1.本合同工期為XX天，自乙方收到甲方支付的預(yù)付款之日起算。2.乙方需確保在合同工期內(nèi)完成鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程的設(shè)計、制作、安裝及竣工驗收。3.如因甲方原因或不可抗力因素導(dǎo)致工程延期，乙方有權(quán)要求甲方支付相應(yīng)的違約金。四、