體育場館室內裝修施工合同

體育場館室內裝修施工合同合同編號：__________體育場館室內裝修施工合同第一章定義與解釋1.1本合同是指甲方作為委托方，乙方作為施工方，就甲方體育場館室內裝修工程達成的一致協(xié)議。1.2本合同所涉及的術語和定義，如“甲方”、“乙方”、“本項目”等，除非文中另有說明，否則將在本合同中具有相同含義。第二章合同范圍與工程內容2.1本項目的范圍包括但不限于：體育場館室內裝修設計、材料采購、施工、驗收、保修等。2.2本項目的具體內容和要求，詳見附件一《體育場館室內裝修施工圖紙》和附件二《工程量清單》。第三章合同價格與支付3.1本合同的合同總價為本項目完成后的實際工程造價，具體金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方分期支付乙方工程款項，具體支付方式和時間如下：（1）工程開工前，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%；（3）工程進度達到100%時，甲方支付乙方工程總價的20%；（4）剩余的10%作為質保金，待本項目驗收合格后支付。3.3甲方支付款項時，乙方應及時出具相應的收款憑證。第四章合同履行與驗收4.1乙方應按照附件一《體育場館室內裝修施工圖紙》和附件二《工程量清單》的要求進行施工，并保證施工質量。4.2乙方應按照合同約定的工期完成本項目，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。4.3本項目驗收合格后，甲方應支付乙方剩余的工程款項。如甲方對工程質量有異議，乙方應在接到通知后7個工作日內進行整改，直至滿足甲方要求。4.4乙方應在本項目驗收合格后提供一年的質保期，質保期內如有質量問題，乙方應及時予以修復。第五章保密條款5.1除非依法應當向行政機關、司法機關提供本合同外，雙方應對本合同的內容和簽訂過程予以保密，未經對方同意不得向第三方披露。5.2本保密條款在本合同終止后繼續(xù)有效。第六章違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。6.2乙方如未能按照合同約定的工期完成工程，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價×逾期天數×0.1%。第七章爭議解決7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第八章其他條款8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.附件一：《體育場館室內裝修施工圖紙》2.附件二：《工程量清單》二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定的工期完成工程，視為違約。2.乙方未按照附件一《體育場館室內裝修施工圖紙》和附件二《工程量清單》的要求進行施工，視為違約。3.乙方未在本項目驗收合格后提供一年的質保期，或質保期內出現(xiàn)質量問題未及時修復，視為違約。4.任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，即體育場館室內裝修工程的委托人。2.乙方：指合同中的施工方，即承擔體育場館室內裝修工程的施工人。3.本項目：指合同雙方約定的體育場館室內裝修工程。4.合同總價：指乙方完成本項目后，甲方應支付給乙方的總金額。5.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：如乙方因故導致工期延誤，應與甲方溝通，制定合理的延期計劃，并承擔相應的違約責任。2.質量問題：如乙方施工過程中出現(xiàn)質量問題，甲方有權要求乙方及時整改，直至滿足甲方要求。3.支付問題：如甲方未按時支付工程款項，乙方有權催告甲方支付，如甲方逾期不支付，乙方有權暫停施工。4.爭議解決：如合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。五、所有應用場景：1.甲方為體育場館的所有人或管理人，需要對場館進行