園林綠化承攬合同樣本

合同編號：__________園林綠化承攬合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市綠化條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行園林綠化的有關(guān)事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成一致，簽訂本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于樹木種植、綠地建設(shè)、景觀布置、綠化設(shè)施安裝及維護(hù)等。第二條工程費(fèi)用及支付2.1本工程預(yù)計總費(fèi)用為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2甲方分期支付乙方工程款，具體支付方式和時間如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程款的____%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到____%時，甲方支付乙方工程款的____%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程款的____%；（4）剩余工程款作為質(zhì)量保證金，待工程保修期滿后無質(zhì)量問題甲方支付給乙方。2.3支付方式：____轉(zhuǎn)賬/支票，乙方賬戶信息如下：戶名：__________賬號：__________開戶行：__________2.4乙方開具等額正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時間支付工程款。第三條工程質(zhì)量及保修3.1乙方應(yīng)按照本合同約定的工程內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：____。3.3工程保修期限為____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。保修期內(nèi)，因施工質(zhì)量原因?qū)е碌膯栴}，乙方負(fù)責(zé)及時修復(fù)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。第四條工期4.1乙方應(yīng)按照本合同約定的工期完成工程，工期自合同簽訂之日起計算。4.2工期延誤：（1）因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤的，雙方協(xié)商解決；（2）因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方應(yīng)支付甲方合同總價款的____%作為違約金。第五條甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)5.1甲方權(quán)利和義務(wù)：（1）提供施工場地和施工條件，確保乙方順利施工；（2）按照約定支付工程款；（3）協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)；（4）對乙方施工過程中的問題提出意見和建議；（5）工程竣工驗收合格后，按照約定時間支付剩余工程款及質(zhì)量保證金。5.2乙方權(quán)利和義務(wù)：（1）按照約定質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)完成工程；（2）按期提交工程進(jìn)度報告；（3）確保工程安全，遵守安全生產(chǎn)規(guī)定；（4）工程保修期內(nèi)，對質(zhì)量問題負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；（5）開具等額正規(guī)發(fā)票。第六條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程保修期滿之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項及解決辦法：1.注意事項：（1）甲乙雙方應(yīng)確保合同內(nèi)容的真實、合法、有效，不得有欺詐、誤導(dǎo)等行為；（2）甲乙雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)；（3）合同履行過程中，如需對合同內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并書面確認(rèn)；（4）甲乙雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款；（5）確保工程質(zhì)量和安全，遵守相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.解決辦法：（1）如合同履行過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；（2）如協(xié)商不成，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟；（3）在訴訟過程中，甲乙雙方應(yīng)按照法律規(guī)定提供證據(jù)，證明自己的主張；（4）如雙方均有過錯，應(yīng)根據(jù)過錯程度承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.工程竣工驗收：指工程完成后，由相關(guān)主管部門或甲方對工程質(zhì)量、安全、功能等進(jìn)行檢查、評定，以確定工程是否符合設(shè)計文件和合同約定要求的過程。3.質(zhì)量保證金：為確保工程質(zhì)量，乙方在工程竣工驗收合格后，按照合同約定扣除一定比例的工程款，作為保證工程在保修期內(nèi)無質(zhì)量問題的一種措施。4.違約金：一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。5.管轄權(quán)：指法院對特定案件行使審判權(quán)的權(quán)限。根據(jù)我國法律規(guī)定，合同糾紛案件一般由被告所在地或者合同履行地人民法院管轄。6.證據(jù)：證明案件事實的依據(jù)，包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當(dāng)事人陳述、鑒定意見、勘驗筆錄等。特殊應(yīng)用場合及補(bǔ)充條款：1.特殊應(yīng)用場合：工程項目的規(guī)?；騼?nèi)容發(fā)生變化（1）變更工程規(guī)模的，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、工程款變更及工期調(diào)整等事項；（2）變更工程內(nèi)容的，雙方應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，明確變更部分的工作要求、工程款變更及工期調(diào)整等事項。2.特殊應(yīng)用場合：工程項目的施工地點(diǎn)發(fā)生變化（1）變更施工地點(diǎn)的，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，明確變更后的施工地點(diǎn)、工程款變更及工期調(diào)整等事項；（2）如變更施工地點(diǎn)導(dǎo)致工程成本增加，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)增加的成本。3.特殊應(yīng)用場合：工程項目的支付方式發(fā)生變化（1）變更支付方式的，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，明確新的支付方式、支付時間及金額等事項；（2）如變更支付方式導(dǎo)致乙方額外費(fèi)用支出，甲方應(yīng)承