電焊工程承攬條款合同

電焊工程承攬條款合同合同編號(hào)：__________鑒于委托方需要進(jìn)行電焊工程，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就電焊工程承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1工程名稱(chēng)：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________二、工程期限2.1本工程計(jì)劃開(kāi)工日期為：__________2.2本工程計(jì)劃竣工日期為：__________2.3承包方若因特殊情況不能按期完成工程，應(yīng)提前向委托方提出延期申請(qǐng)，經(jīng)委托方同意后，方可延期。三、工程價(jià)款及支付方式3.1委托方應(yīng)按照雙方約定的價(jià)格支付工程價(jià)款。工程價(jià)款為：__________元（大寫(xiě)：__________元整）。3.2支付方式為：__________3.3支付進(jìn)度為：__________四、承包方的義務(wù)和責(zé)任4.1承包方應(yīng)按照合同約定的工程內(nèi)容、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程期限完成工程。4.2承包方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保工程安全，服從委托方的管理，遵守國(guó)家的法律法規(guī)。4.3承包方在施工過(guò)程中若發(fā)生安全事故，應(yīng)立即報(bào)告委托方，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.4承包方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量問(wèn)題、安全事故的責(zé)任及修復(fù)費(fèi)用。五、委托方的義務(wù)和責(zé)任5.1委托方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)提供施工場(chǎng)地，并保證施工場(chǎng)地的安全、整潔。5.2委托方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、方式支付工程價(jià)款。5.3委托方應(yīng)協(xié)助承包方辦理施工所需的相關(guān)手續(xù)，并提供必要的便利條件。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工并驗(yàn)收合格之日終止。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙2.工程預(yù)算書(shū)3.施工方案4.安全防護(hù)措施方案5.施工人員名單及資質(zhì)證明6.施工材料清單7.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法8.工程價(jià)款支付憑證9.工程變更協(xié)議10.工程保修書(shū)二、違約行為及認(rèn)定：1.委托方未按約定時(shí)間、方式支付工程價(jià)款，視為違約。2.承包方未按約定時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，視為違約。3.承包方未經(jīng)委托方同意擅自延期，視為違約。4.承包方在施工過(guò)程中發(fā)生安全事故，未及時(shí)報(bào)告委托方，視為違約。5.任何一方違反合同其他約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失，視為違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.委托方：指承擔(dān)電焊工程的一方，負(fù)責(zé)提供施工場(chǎng)地、支付工程價(jià)款等。2.承包方：指承攬電焊工程的一方，負(fù)責(zé)完成工程、保證工程質(zhì)量等。3.工程價(jià)款：指雙方約定的完成電焊工程所需支付的費(fèi)用。4.工程期限：指雙方約定的完成電焊工程的時(shí)間限制。5.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：指雙方約定的電焊工程的質(zhì)量要求。6.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商確定合理的延期時(shí)間，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工程價(jià)款支付進(jìn)度。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：解決辦法：及時(shí)停工修復(fù)，委托方指派專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)雙方可協(xié)商確定維修費(fèi)用。3.安全事故發(fā)生：解決辦法：立即報(bào)告委托方，按應(yīng)急預(yù)案采取措施，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理。4.合同爭(zhēng)議：解決辦法：通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴