2024年變電工程承攬合同通用

第頁2024年變電工程承攬合同通用變電工程承攬合同通用1

甲方：(發(fā)包方)________________

乙方：(承包方)________________

附：身份證復印件電話號碼

本著相互信任的原則，就甲方的工程達成以下協(xié)議。

第一條工程概況

1、裝修施工地點：___________________________________________

2、工期：________年________月________日至________年________月________日

本項工程預料費用________元人民幣。

其次條材料供應的約定

甲方供應的材料

1、乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序須要購買的材料的清單，并注明所須要材料的數量。甲方應按時供應乙方須要的材料。甲方負責選購 供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)覺甲方供應的材料有質量問題或規(guī)格差異，應剛好向甲方提出，甲方仍表示運用的，由此造成工程損失，責任由甲方擔當。甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、甲方選購 供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的.雙倍補償給甲方。

3、乙方自帶施工的必需工具(錐子、切割片等)，平安帽、平安帶等，要保證平安性、良好運用性，乙方自行擔當工具修理費和損耗費用。

第三條關于工程質量及驗收的約定

1、乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。

2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。

第四條有關平安生產和防火等的現場管理約定：

1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，削減環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與四周單位、住戶的關系。

2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行愛護。

4、保證裝飾裝修現場的整齊，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

6、乙方如因施工緣由需居住在現場，日水、用電等必需留意平安，工地發(fā)生工傷由乙方負責。

7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。

8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門，若發(fā)覺偷盜現象按材料價格加倍賠償。

第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

工程款付款方式：

1、布管驗收合格后支付工錢的________%，水電完工后支付________%，整體竣工驗收合格后支付________%

2、乙方承包內容：(可以選擇)

1)水電開槽、布線、穿線、埋槽

2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)

3)水電施工的穿墻、打孔、切割

4)開關面板安裝

5)小五金、馬桶、的安裝

6)后期燈具的安裝

工程結算方式：

按實結算：總價結算：________元/平米(套內面積)

第六條違約責任：

1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。

2、由于乙方緣由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。

第七條糾紛處理方式：

雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機關)訴訟解決。

守約方為維護自己的權益，向人民法院訴訟，所花費的_____、誤工費、交通費，都由違約方擔當。

第八條合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協(xié)商一樣后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

第九條。其它約定：

因氣候、停電等不行抗力或不行預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。

第十條附則

(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉包。

(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

(六)合同簽訂地：________大酒店

特殊條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不擔當乙方以及乙方人員的工資、人身損害賠償、財物受損賠償等任何法律責任。

甲方簽字(蓋章)：________________

乙方簽字(蓋章)：________________

________年________月________日

變電工程承攬合同通用2

甲方：_______________

乙方：_______________

依照《________》有關規(guī)定，結合本工程詳細實際狀況，經雙方協(xié)商一樣，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方托付,擔當甲方________市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,詳細事宜雙方明確如下：

一、甲方托付給乙方的工程項目和內容：

1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試

二、

有關技術及服務要求：

1、乙方應依據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，幫助并協(xié)作線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。剛好供應竣工資料。

2、乙方選購 全部電氣設備和原料，應從國家定點廠家選購 ，并符合國家有關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應依據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、

工程款項及費用的結算：

1、工程款結算按執(zhí)行。

2、工程預算款總計：________元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

3、本工程款分2次結清，其中：

(1)

、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計________元)

(2)

、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

4、工程款的.結算以審計決算為依據。

四、

施工及竣工驗收：

1、依據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)建施工條件。

2、乙方應在________年________月________日工程竣工，遇特別狀況雙方另行協(xié)商，時間順延。

3、施工期間,甲方應派員到現場幫助解決安裝施工期間所發(fā)生的特別狀況。

4、乙方在施工期間應留意平安,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所

造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

五、合

同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

六、合

同雙方代表簽字蓋章后生效。

七、合

同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。

甲方：(蓋章)________________乙方：(蓋章)________________

代表：________________代表：________________

________年____月____日________年____月____日

變電工程承攬合同通用3

承攬方:__________________有限公司分公司(以下稱乙方)

定作方:__________________有限責任公司(以下稱甲方)

依據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結合工程詳細狀況可經甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

1、承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。

a、承攬項目名稱：__________________

b、承攬項目地點：__________________

c、本工程自_________年_________月_________日開工自_________年_________月_________日竣工,中途遇不行抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

d、承攬方式：包工不包料。

e、承攬價格：以實際粘貼面積_________元計算。

f、工程量計算方法：每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

2、承攬工程內容：窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

3、質量標準：

a、材料由甲方自行進場。

b、施工質量：根據防水工程施工規(guī)范，結合本公司專業(yè)技術工程質量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。

4、付款方式：工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價的_________%保修金，保修到期后置留的'保修金全部付給承攬方。

5、驗收方法：工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。

6、工程保修期限：

本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕修理，甲方可以不付給乙方預留的_________%保修金，若因人為或結構變形等其它緣由造成的滲漏水，承攬方不負責。

7、工期：依據定作方的要求而定。

8、平安施工條例：

1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特別平安管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特別平安管理規(guī)定介紹造成平安事故，定作方應擔當肯定責任。

2)、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

3)、由承攬方人員因違反有關管理造成平安事故，責任由承攬方負責。

9、糾紛的處理：

發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。

10、期限與其它：

本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年修理期過后、當日修理款全部結清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

如有未盡事宜，應雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

定作方：_________承攬方：_________

定作方代表：_________承攬方代表：_________

_________年_________月_________日

變電工程承攬合同通用4

以下簡稱甲方：________________

以下簡稱乙方：________________

乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質量、平安和工期，經雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程量

1.___________________________。

2.___________________________。

3.___________________________。

4.___________________________。

二、

工程要求

1.___________________________。

2.___________________________。

3.___________________________。

4.___________________________。

5.___________________________。

三、甲

方責任范圍

1.___________________________。

2.___________________________。

3.___________________________。

四、乙

方責任范圍

1.___________________________。

2.___________________________。

3.___________________________。

五、

技術要求

1.___________________________。

2.___________________________。

3.___________________________。

六、

工期、驗收程序及質保期

1.施工工期：自開工之日起____日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的._____%。

2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結算時將從工程款干脆扣除。

3.質保期：質保期________年，驗收合格后付至工程款的_____%，留____%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。

七、

其它要求

1.施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監(jiān)督。

2.施工中乙方應遵守甲方平安規(guī)程，并簽訂平安、文明施工協(xié)議。由乙方緣由造成的擔心全事故，責任由乙方自負。

3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必需無償進行修復。

4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。

5.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

變電工程承攬合同通用5

甲方：________________

乙方：________________住址：________________

身份證號碼：________________

甲方承建的________________物流商業(yè)中心工程，經協(xié)商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務分包給乙方施工，并就有關事宜達成如下協(xié)議：

一、工程概況：

框架結構，層數：四層，總高度：________米，建筑面積約________平方米。

二、

工程地址：

________縣________鎮(zhèn)________大道

三、

承包形式：

1、本工程中的砌體，二次構造砼勞務工程，以分項包干的形式承包給乙方。

2、低值易耗品：斗車、鏟子、灰盒、灰桶、________、電線、膠水管、廣線，加班須要的照明及個人平安防護用品等由乙方自負包干。

四、

承包工作內容及勞務承包單價：

1、工作內容：

(1)

、施工圖以內全部磚砌體，包括主體構造，零星砌體等全部內容;

(2)

、依據主控線放(彈)砌體線;

(3)

、現場全部二次構造砼澆筑(包括止水帶、壓頂、構造柱、圈梁，零星等;

(4)

、現場的砌體所需砂漿，二次構造砼的自拌，攪拌機由甲方供應，乙方負責機操人員支配，人員必需持證上崗且到項目部登記記錄，經檢查合格后方可上崗，乙方負責機器日常保養(yǎng)，大件損壞由甲方負責修理，其余小件均由乙方負責。如乙方無專業(yè)機操人員，甲方將另行支配，其機操人員工資由乙方負責;

(5)

、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆，并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點，所搭架體必需滿意平安須要，嚴禁搭設單排腳手架;

以上工作內容均需根據設計圖紙及現行規(guī)范，同時按項目部的詳細要求進行施工。

2、承包方式：實行承包范圍內的工程施工勞務、施工機具費，承包范圍內工作勞務費，搶工費及輔料費、民工的社會________費，暫住證費用，交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用，按雙方約定固定單價包干承包方式。

3、承包單價：

4、材料損耗：由甲方管理人員確定(必需達到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。

5、計量方式：計算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行，無約定的'按現行計算定額及圖紙執(zhí)行。

6、付款方式：每月________日計量，次月________日按計量的75%~80%支付乙方，余款在主體驗收后三個月內付清。

五、

工期要求

1、按項目工期進度要求進行;

2、乙方依據整體工期要求及工程進度狀況，協(xié)作項目部進行工期調整;

3、甲方確定的工期月安排、周安排作為本協(xié)議附件，乙方必需遵照執(zhí)行;

4、乙方必需按甲方的工期安排，組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方緣由影響其它工種及班組的施工，使整個工期安排不能按時完成，造成工期拖延，按500元/天進行懲罰，此款項將在工程結算款中扣除。

5、因乙方緣由工期延誤造成現場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。

6、如乙方勞動力不足，達不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權另請人員幫助施工，其產生的費用在乙方總款中扣除。

六、

質量要求：

1、乙方在施工過程中除根據國家現行規(guī)范、規(guī)程、標準進行施工外，同時還要嚴格根據業(yè)主、甲方項目部的質量目標和要求施工;

2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶滿足工程”為質量目標;

3、乙方必需配備與本工程相應的專職質檢員，負責現場的質量檢查工作，協(xié)作甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。

4、乙方必需嚴格工程質量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發(fā)覺乙方工程質量問題，由甲方現場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一個工作日內必需整改完備，如乙方超出規(guī)定的時效，即不返工又不整改，甲方將視其情節(jié)賜予乙方100~500元的懲罰，并擔當由此返工造成的全部工時及材料費。

5、乙方