家庭裝修承攬合同廚房改造_第1頁
家庭裝修承攬合同廚房改造_第2頁
家庭裝修承攬合同廚房改造_第3頁
家庭裝修承攬合同廚房改造_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

家庭裝修承攬合同-廚房改造一、合同背景本合同是由甲方（委托方）與乙方（承包方）簽訂的家庭裝修承攬合同，合同內(nèi)容涉及對甲方的廚房進行改造裝修的工程。為確保雙方權益，明確工程范圍和施工要求，特制定本合同。二、合同條款1.合同雙方甲方：名稱：（委托方名稱）地質：（委托方地質）聯(lián)系人：（委托方聯(lián)系人）方式：（委托方聯(lián)系方式）乙方：名稱：（承包方名稱）地質：（承包方地質）聯(lián)系人：（承包方聯(lián)系人）方式：（承包方聯(lián)系方式）2.工程概述本合同涉及的裝修工程是對甲方的廚房進行改造裝修。具體工程概述如下：拆除原有廚房櫥柜、臺面、墻面瓷磚等；安裝新的廚房櫥柜、臺面；更換墻面瓷磚；管道、插座、照明等相關工程調整和改造。3.工期要求工期約定為（具體工期天數(shù)）天，自合同生效之日起計算。如因不可抗力等原因導致工期延誤，雙方應協(xié)商解決并重新確定工期。4.工程款項預付款：甲方應在合同簽訂后的3個工作日內(nèi)向乙方支付工程總金額的30%作為預付款；進度款：工程進行至50%完成時，甲方應向乙方支付工程總金額的50%作為進度款；尾款：工程完工后，甲方應在驗收合格后的7個工作日內(nèi)向乙方支付工程總金額的20%作為尾款。5.材料品質與施工要求材料品質：乙方應采用優(yōu)質的裝修材料進行施工，材料選擇應符合甲方要求并提供合格證明；施工要求：乙方應按照相關技術規(guī)范和施工標準進行施工，保證工程質量和施工安全；清理工作：乙方應及時清理施工現(xiàn)場并負責垃圾的處理。6.質量保證本合同工程質量保證期為（具體時間）個月，自工程完工之日起計算。在保證期內(nèi)，如出現(xiàn)工程質量問題，乙方應負責免費進行維修。7.合同變更非經(jīng)雙方協(xié)商一致和書面確認，任何一方不得單方面變更本合同的內(nèi)容和工程范圍。8.法律適用及爭議解決本合同適用法律。若雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應本著友好協(xié)商的原則解決；協(xié)商不成的，可提交甲方所在地人民法院進行訴訟解決。三、附件清單施工圖紙：包括平面圖、立面圖等；材料清單：列明裝修工程所需材料；其他特別約定事項。四、合同效力本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同簽訂日期：（具體日期）。甲方（委托方）簽字：__________乙方（承包方）簽字：__________日期：__________注意：本合同為示例合同

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論