關于加工承攬合同三篇

關于加工承攬合同三篇

加工承攬合同篇1

承攬方：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

法定代表人：

定作方：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

法定代表人：

定作方托付承攬方加工_________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

品名：

規(guī)格：

單位：

數量：

備注：

其次條加工成品質量要求：

第三條原材料的供應方法及規(guī)格、數量、質量：

1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，削減價款或退貨。

2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格供應原材料。承攬方對定作方供應的原材料要按合同規(guī)定準時檢驗，不符合要求的，應馬上通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料，圖紙供應方法：

1、承攬方在依照定作方的要求進展工作期間，發(fā)覺供應的圖紙或技術要求不合理，應當準時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停頓工作，并準時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

3、定作方應當按規(guī)定日期供應技術資料，圖紙等。

第五條價款或酬金：

價款或酬金，根據國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法：

1、根據合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等緣由而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)視檢驗機構供應檢驗證明。

第七條交（提）貨的時間和地點：

1、交（提）定作物期限應當根據合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；托付運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必需留給定作方以必要的途中時間；雙方另有商定的，按商定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔：

第九條運輸方法及費用負擔：

第十條結算方式及期限：

第十一條其他：

1、依據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2、依據國家有關規(guī)定，經當事人雙方商定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以懇求返還。

第十二條承攬方的違約責任：

1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并擔當逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理；少交局部定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無詳細規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的”，應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的_________％（10％--30％幅度）或酬金總額的_________％（20％--60％幅度）違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并擔當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方供應的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應的原材料進展檢驗，或經檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量擔當責任。

10、擅自調換定作方供應的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并擔當逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方供應原材料的，償付承攬方的未履行局部價款總值的_________％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方供應原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的_________％（20％---60％的幅度）違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償缺乏局部；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），擔當因此而多支出的費用。

第十四條不行抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔當違約責任，但應當實行積極措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當擔當責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同治理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方（蓋章）：

代表人（簽字）：

_________年____月____日

承攬方（蓋章）：

代表人（簽字）：

_________年____月____日

加工承攬合同篇2

定作單位：某某工程經理部（以下簡稱甲方）

承攬單位：某某鋼構造制造有限公司（以下簡稱乙方）

依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定，甲方將本工程風口平臺出鐵場構件加工制作托付給乙方承攬加工，結合詳細狀況，雙方本著公正合理的原則，經充分協(xié)商全都，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

第一條加工構件品名與價款

一、加工品名：某某高爐大修工程鋼構造工程風口平臺出鐵場構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不承受甲方托付加工的構件。

二、承攬方式：本加工構件采納包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。

三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）

四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的全部加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。

五、本加工構件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進展防腐涂裝，乙方免費供應構件機械翻身。

六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。

其次條加工成品期限與交付

一、加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工挨次和出廠時間準時交付加工構件。詳細交付日期甲方提前五天通知乙方。

二、交付狀態(tài)：按甲方供應的加工制作轉換圖全部圖示狀態(tài)交付，并協(xié)作防腐涂裝。

三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

第三條加工材料供給與選購

一、甲方負責供給的材料：本加工構件的全部工程鋼材由甲方供給，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后，作為供料依據（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排幅員必需經過甲方確認前方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方緣由超領用料或鋪張材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。

二、乙方負責供給的材料：本加工構件的全部輔材、措施用料均由乙方自行選購；采納甲控乙供形式；全部材料必需符合施工圖設計要求。

三、乙方自行選購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

四、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗，其檢驗費用由乙方擔當，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。

五、材料代用，經甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方緣由使用時，由乙方擔當發(fā)生的費用。

第四條加工成品質量與驗收

一、依據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收標準》、《建立工程質量治理方法》和有關工程質量的規(guī)定，由乙方確保本加工構件質量。

二、質量等級：一次驗收合格

三、保修期限：保修壹年。

四、技術資料：由甲方供應壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必需按甲方貫標程序記錄整理，格式采納甲方供應的表格格式。

加工承攬合同篇3

在法律實務中買賣合同與承攬合同有著明顯的區(qū)分，同時兩者也有著極大的相像性，其中買賣合同與承攬合同中承攬人供應原材料的定作合同最為相象，比方中心空調定作合同、印刷合同等等。由于二者的相像性，給合同的定性和處理帶來了肯定的難度，因此在處理詳細案件時，首先應當對一份詳細合同的性質做出精確推斷，然后才能選擇適用詳細案件的法律依據，基于此把握兩類合同的區(qū)分標準就成為一種必需。

一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標準。

法律之所以區(qū)分各種出名合同，并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定，緣由在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。換句話說，在紛繁簡單的契約法律關系中，由于立法者更側重于對某一秩序的干預和調整,或對某一利益的愛護，因此通過成文法給予了相關一方當事人某種不同與其他人的權利和義務，正是由于這些權利義務的不同，才形成了各種各樣的出名合同。首先，從實體法即《合同法》的規(guī)定來看，雖然加工承攬合同與買賣合同有著相像性，但是定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)分：比方合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)視、檢查權，定作人有單方轉變定作方案的權利，有單方要求承攬人停頓加工行為的權利，承攬方未經許可不得留存技術資料和復制品等。法律給予定作人如此諸多的權利，其結果幾乎使定作人到達了掌握整個加工過程的程度。其實也就是讓定作人掌握整個加工過程，反過來也就是說，只有定作人掌握整個加工過程的合同，法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控

制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進展必要掌握時，雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意；假如雙方雖然達成了某種合同合意，但該合意中不包含定作人對生產過程進展必要掌握的內容，則雙方達成的就不是“承攬”合意而是別的合同合意，雙方簽定的合同也就不是承攬合同而是別的合同。因此，在現實中，即便有的合同作了諸如“留置權”的商定，但假如該合同中沒有定作方掌握生產過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要掌握，則不管雙方在合同中如何商定留置權，都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。

其次，從訴訟程序法來看。最高人民法院在關于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，這與買賣合同一般以標的物交付地為合同履行地是有明顯不同。最高人民法院做如此規(guī)定，一般來說，，為了到達最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權的制度構建，使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地，以便利辦案。而最高法院將承攬合同的“加工地”作為承攬合同的履行地，并進而將加工地作為訴訟管轄地，這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。所以從這一方面來看，也說明法院系統(tǒng)亦認為注意加工過程商定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注意加工過程而只注意標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。

由此可以得出明確的結論：在承攬合同中，定作人注意的是對生產過程的掌握和監(jiān)視；假如一個合同規(guī)定了定作人對生產過程的必要的控

制權，而且這些掌握權明顯屬于該合同的重要局部，則該合同應屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。

二、區(qū)分買賣合同和承攬合同的詳細方式方法。

現實中的案件事實是多種多樣的，如何適用這一標準處理詳細案件仍須進一步探討，否則即便把握了區(qū)分標準也無任何好處。，在實務中應針對不憐憫況做如下處理：

第一，在審查一份合同時，應首先審查該合同有無意在強調標的物的承受人（詳細合同中可能寫作購置人或承攬人）對生產進展掌握的內容。比方審查合同有沒有商定標的物承受人享有材料選材或者生產過程的監(jiān)視檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些商定不肯定全部具備，但是必需能顯示出定作人對生產過程的必要掌握，假如沒有表達對生產過程的掌握，，應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。

其次，標的物的特定性一般不應作為兩類合同的區(qū)分標準，只能作為最終的幫助參考標準。但不是實質區(qū)分標準。但需要指出的是，即使標的物是特定的，但假如合同沒有表達定作方的任何生產掌握權（比方合同雖然商定由定作人供應圖紙，但合同沒有商定或明確排斥了定作人的監(jiān)視權和隨便解除權，則可以視為雙方只有買賣特定物的合意，并無承攬的合意），也不能認定是承攬合同。

第三、在前述兩種狀況仍不能確定合同性質時，如何處理？，那要看合同的性質和內容，并加以區(qū)分對待：由于買賣合同更具有一般性，而承攬合同相對來說屬于一種“特別”合同，由于買賣合同的規(guī)定根本上

都適用承攬合同，而承攬合同的不肯定是用于買賣合同，既然該合同不具備承攬合同的特別要件，應當