產(chǎn)品承攬加工合同書（26篇）

第產(chǎn)品承攬加工合同書（26篇）

產(chǎn)品承攬加工合同書（精選26篇）

產(chǎn)品承攬加工合同書篇1

委托方：____________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

加工方：____________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

依據(jù)《_____________》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內(nèi)容

本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉(cāng)儲(chǔ)樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計(jì)算工期。

四、加工量、單價(jià)及總金額

1、以上價(jià)格均為《稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。

4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。

五、運(yùn)輸方式：需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。

六、結(jié)算、付款及付款方式

1、本合同簽訂后萬元為定金，____________________萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的`定金不退還。

2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。

3、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問題。

七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任

1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨，支付貨款、辦理結(jié)算。

3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對(duì)乙方提出的圖紙錯(cuò)誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的，按照下

乙方責(zé)任

1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購(gòu)和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí)，需提供所采購(gòu)鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。

4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃，_________年_______月________日前將全部鋼構(gòu)件供完。

八、質(zhì)量驗(yàn)收

1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時(shí)內(nèi)解決。

2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責(zé)任

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。

4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責(zé)任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開之日止。

十一、其他約定

1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)

甲方：_______________________

_______年_______月_______日

乙方：_______________________

_______年_______月_______日

產(chǎn)品承攬加工合同書篇2

承攬方：

定作方

簽訂地點(diǎn)：

一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額簽訂時(shí)間：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總金額合計(jì)人民幣金額(大寫)：

二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定做方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：

三、交(提)貨時(shí)間、：

四、交(提)貨地點(diǎn)、方式：

五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

六、合理損耗及計(jì)算方式：

七、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：

八、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：

九、結(jié)算方式及期限：

十、違約責(zé)任：

十一、解決合同糾紛的方式：

十二、其他約定事項(xiàng)：本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效，高于任何的書面口頭協(xié)議。

定作方單位名稱：

(章)單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號(hào)：

郵政編碼：

承攬方單位名稱：(章)

單位地址：

委托代理人：

電話：傳真：

開戶銀行：

帳號(hào)：

郵政編碼：

稅號(hào)：

鑒(公)證意見經(jīng)辦人：

監(jiān)(公)證機(jī)關(guān)(章)

年月日

產(chǎn)品承攬加工合同書篇3

訂做方(甲方)：

制作方(乙方)：

一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨日期合同編號(hào)：

品名

規(guī)格(長(zhǎng)_寬_高)

單位

數(shù)量

單價(jià)(元)

金額(元)

合計(jì)人民幣金額(大寫)整金額(小寫)：¥元

交貨日期：合同簽定起日內(nèi)

其它說明：

二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按樣品工藝為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

五、交貨方式及地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方安裝地(北京范圍內(nèi)),

六、結(jié)算方式及期限：

七、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。

八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

九、其它事項(xiàng)：由雙方協(xié)商解決。

十、戶名：_有限公司帳號(hào)：開戶行：

訂做方

制作方

單位名稱：

單位名稱：

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

簽單日期：年月日

產(chǎn)品承攬加工合同書篇4

定作方：

承攬方：

簽訂地點(diǎn)：

一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額簽訂時(shí)間：年月日

產(chǎn)品名稱

規(guī)格型號(hào)

計(jì)量單位

數(shù)量

單價(jià)

總金額

合計(jì)人民幣金額(大寫)：

二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定做方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：

三、交(提)貨時(shí)間、：

四、交(提)貨地點(diǎn)、方式：

五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

六、合理損耗及計(jì)算方式：

七、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：

八、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：

九、結(jié)算方式及期限：

十、違約責(zé)任：

十一、解決合同糾紛的方式：

十二、其他約定事項(xiàng)：本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效，高于任何的書面口頭協(xié)議。

定作方

單位名稱：

(章)

單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號(hào)：

郵政編碼：

承攬方

單位名稱：

(章)

單位地址：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號(hào)：

郵政編碼：

稅號(hào)：

鑒(公)證意見

經(jīng)辦人：

監(jiān)(公)證機(jī)關(guān)(章)

年月日

(注：除國(guó)家另有規(guī)定外，鑒(公)證實(shí)行自愿原則)

產(chǎn)品承攬加工合同書篇5

甲方：(定做方)

乙方(承攬方)附加身份證復(fù)印件

加工，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：

一、甲方權(quán)利和義務(wù)

1、合同簽定后，甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購(gòu)。如在本廠購(gòu)買材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。

2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/M2)，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。

二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、通過考察同意后，自愿購(gòu)買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。

二、違約條款

1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/M2)的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期月，200年月日起至200年月日止。

本合同期瞞后，乙方申請(qǐng)，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

五、本合同一式兩份，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方乙方：

年月日

產(chǎn)品承攬加工合同書篇6

1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗(yàn)收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單(包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告(隨貨同行或提前送達(dá))。

3.結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗(yàn)收合格入庫(kù)后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付，但時(shí)間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4.包裝標(biāo)準(zhǔn)：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。

5.(交)提貨方式及地點(diǎn)：委托方廠房?jī)?nèi)。

6.運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān)：受托方承擔(dān)。

7.交貨地點(diǎn)、日期及方式：合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

8.保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡(jiǎn)稱“保密資料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān)，同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力。

9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10.本合同根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

委托方：__________公司受托方：__________

法人代表：__________法人代表：__________

委托代表：__________委托代表：__________

傳真：__________傳真：__________

電話：__________電話：__________

開戶銀行：__________開戶銀行：__________

帳號(hào)：__________帳號(hào)：__________

地址：__________地址：__________

產(chǎn)品承攬加工合同書篇7

承攬方：簽訂地點(diǎn)：

一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額簽訂時(shí)間：年月日

產(chǎn)品名稱

規(guī)格型號(hào)

計(jì)量單位

數(shù)量

單價(jià)

總金額

合計(jì)人民幣金額(大寫)：

二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定做方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：

三、交(提)貨時(shí)間、：

四、交(提)貨地點(diǎn)、方式：

五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

六、合理損耗及計(jì)算方式：

七、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：

八、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：

九、結(jié)算方式及期限：

十、違約責(zé)任：

十一、解決合同糾紛的方式：

十二、其他約定事項(xiàng)：本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效，高于任何的書面口頭協(xié)議。

定作方

單位名稱：

(章)

單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號(hào)：

郵政編碼：

承攬方

單位名稱：

(章)

單位地址：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號(hào)：

郵政編碼：

稅號(hào)：

鑒(公)證意見

經(jīng)辦人：

監(jiān)(公)證機(jī)關(guān)(章)

年月日

(注：除國(guó)家另有規(guī)定外，鑒(公)證實(shí)行自愿原則)

產(chǎn)品承攬加工合同書篇8

定作方：________

承攬方：________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

第一條加工成品

品名：__________貨號(hào)：__________面料：__________

顏色：__________尺碼：__________

第二條服裝數(shù)量

1、計(jì)量單位：__________

2、數(shù)量：__________

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱數(shù)量質(zhì)量：__________________

提供日期：__________單價(jià)：__________總金額：__________

第四條服裝質(zhì)量

加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同。

第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>

1、甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在_________內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

第六條報(bào)酬

1、加工單價(jià)：__________

2、總金額：__________

第七條包裝方式

內(nèi)用_，外用_包裝，包裝費(fèi)由__________方承擔(dān)。

第八條服裝交付

1、交貨地：

2、產(chǎn)品的交貨期限：_________。

第九條服裝驗(yàn)收

1、驗(yàn)收期間：_________。

2、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。

3、驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī)。

4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致。

5、驗(yàn)收包括：商品的.外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。

6、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn)，對(duì)于再次檢驗(yàn)，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。

第十條定金/預(yù)付貨款

1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。

2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還;乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

第十一條報(bào)酬結(jié)算

付款期限：甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項(xiàng);

第十二條留置權(quán)

如甲方未支付價(jià)款，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán)。

第十三條違約責(zé)任

甲方的違約責(zé)任

制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。

未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。

甲方：_________乙方：_________

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

產(chǎn)品承攬加工合同書篇9

甲方：

法定代表人：_____________

乙方：

代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號(hào)）達(dá)成如下和解協(xié)議：

1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的.員工，業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對(duì)無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。

2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的損失，乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。

3、雙方無其它經(jīng)濟(jì)糾紛。

4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。

甲方：

法定代表人：____________________

乙方：

代理人：________________________

__________年_______月_______日

產(chǎn)品承攬加工合同書篇10

定作方：_______________（簡(jiǎn)稱甲方）

承攬方：_______________（簡(jiǎn)稱乙方）

根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

品名或項(xiàng)目

規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：________________________元。

一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________

三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________

四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________

五、結(jié)算方式：_________________________

六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___％或酬金總額____％的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____％的`違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

七、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號(hào)：__________________

_______年______月_____日

承攬方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號(hào)：__________________

_______年______月_____日

產(chǎn)品承攬加工合同書篇11

訂立合同雙方：

承攬方：木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方定作方：百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.

三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé).

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(大寫元).甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責(zé)任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.

六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：(蓋章)

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號(hào)：

乙方：

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號(hào)：

年月日

產(chǎn)品承攬加工合同書篇12

定作方：_____

承攬方：_____

定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達(dá)成以下合同條款。

一、加工成品：_____

二、加工成品質(zhì)量要求：_____

三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.定作方提供原材料的，承攬方對(duì)定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊，下料后再提出原料質(zhì)量問題的，造成定作方損失的，承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。

2、承攬方提供原材料的，應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)及時(shí)回復(fù)，提出修改意見。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

五、價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金按照如下約定計(jì)算：_____

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1、按照合同規(guī)定的`質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1、交貨時(shí)間：_____。

2、交貨地點(diǎn)：_____定作方工廠內(nèi)

八、包裝要求

1、成品按照_____包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。

九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé)，費(fèi)用承攬方承擔(dān)。

十、費(fèi)用結(jié)算

結(jié)算時(shí)間：_____

十一、承攬方的違約責(zé)任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的%償付違約金。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

十二、不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。

十三、其它約定

1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

3、本合同一式_____份。

甲方：_____蓋章：_____

簽約人：_____職務(wù)：_____電話號(hào)碼：_____

已方：_____蓋章:

簽約人：_____職務(wù)：_____電話號(hào)碼：_____

時(shí)間：_____年月日

產(chǎn)品承攬加工合同書篇13

合同編號(hào)：_____________

簽訂日期：_____________

定作方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)_____________

承攬方：(以下簡(jiǎn)稱乙方(yifang))_____________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

第一條加工成品

品名：_____________貨號(hào)：_____________面料：_____________

顏色：_____________尺碼：_____________

第二條服裝數(shù)量

1、計(jì)量單位：_____________

2、數(shù)量：_____________

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱數(shù)量質(zhì)量：

提供日期：_____________單價(jià)：_____________總金額：_____________

第四條服裝質(zhì)量

加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

2、乙方(yifang)在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在__2_天時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在__2__內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

第六條報(bào)酬

1、加工單價(jià)：______________

2、總金額(元)：______________

第七條包裝方式

內(nèi)用______________，外用______________包裝，包裝費(fèi)由_______________方承擔(dān)。

第八條服裝交付

1、交貨地：_____________

2、產(chǎn)品的交(提)貨期限：______________。

第九條服裝驗(yàn)收

1.驗(yàn)收期間：______________。

2、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。

3.驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī)。

4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致

驗(yàn)收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。

6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。

7、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn)，對(duì)于再次檢驗(yàn)，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。

第十條定金/預(yù)付貨款

(1)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。

(2)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還;乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

第十一條報(bào)酬結(jié)算

1、付款期限：甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起_日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項(xiàng);

第十二條留置權(quán)

如甲方未支付價(jià)款，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán)。

第十三條違約責(zé)任

1、甲方的違約責(zé)任

(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。

(3)未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的.日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。

(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)時(shí)，乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責(zé)任

(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

(4)逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%/天。

未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。

(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。

(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。

(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由乙方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十七條爭(zhēng)議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定

本合同經(jīng)雙方簽字后于_年_月_日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。

產(chǎn)品承攬加工合同書篇14

承攬方：____________________________________

定作方：____________________________________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品__________________________________________

第二條加工成品質(zhì)量要求________________________________________________

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________

第十條結(jié)算方式及期限__________________________________________________________

第十一條其他約定__________________________________________________________

第十二條承攬方的違約責(zé)任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項(xiàng)處理：

1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方：________________________承攬方：________________________

代表人：________________________代表人：________________________

____年____月____日____年____月____日

產(chǎn)品承攬加工合同書篇15

地址：______

電話：______傳真：______

容器類委托加工承攬合同NO：______

委托方：_____公司簽訂地點(diǎn)：______

受托方：______簽訂時(shí)間：______

標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款：

1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗(yàn)收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單（包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等），特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告（隨貨同行或提前送達(dá)）。

3、結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗(yàn)收合格入庫(kù)后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付，但時(shí)間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4、包裝標(biāo)準(zhǔn)：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量（每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù)）。

5、（交）提貨方式及地點(diǎn)：委托方廠房?jī)?nèi)。

6、運(yùn)輸方式及到站（港）和費(fèi)用承擔(dān)：受托方承擔(dān)。

7、交貨地點(diǎn)、日期及方式：合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

8、保密條款：雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的`文件或信息的內(nèi)容（簡(jiǎn)稱“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān)，同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力。

9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10、本合同根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

委托方：________公司受托方：______

法人代表：______法人代表：______

委托代表：______委托代表：______

傳真：______傳真：______

電話：______電話：______

開戶銀行：______開戶銀行：______

帳號(hào)：______帳號(hào)：______

地址：______地址：______

產(chǎn)品承攬加工合同書篇16

定作方：___________（以下簡(jiǎn)稱甲方）

承攬方：___________（以下簡(jiǎn)稱乙方）

甲方委托乙方加工生產(chǎn)家具產(chǎn)品，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格：（詳見附件1）

第二條產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求：產(chǎn)品質(zhì)量、款式、尺寸、材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及技術(shù)要求等，按照雙方簽字認(rèn)可的設(shè)計(jì)圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業(yè)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測(cè)報(bào)告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的甲醛檢測(cè)報(bào)告；做油漆后成品需打樣；抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm；嚴(yán)格按照?qǐng)D紙所示的木紋方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現(xiàn)象；木紋接口均采用橫紋平接方式；家具均制作成整體式，不能采用拼接組合方式；家具板材材質(zhì)密度為，環(huán)保等級(jí)為

第三條交貨時(shí)間：_____年_____月_____日（如甲方推遲付款，交貨時(shí)間順延）

第四條交貨時(shí)間及交貨時(shí)間。交貨地點(diǎn)：

交貨時(shí)間：合同生效后___________日交貨（或交貨時(shí)間詳見附件）。

第五條付款方式：

1.合同金額為：_____元，人民幣大寫：_____

2.預(yù)付款方式：雙方簽訂合同后，甲方在兩日內(nèi)，先預(yù)付總金額的'_____%；即_____元；

3.白坯產(chǎn)品完工后，付至合同總金額_____%，計(jì)：___________萬元作為合同進(jìn)度款。

4.成品后驗(yàn)收合格付至總金額的_____，計(jì)：

5.安裝完畢后經(jīng)業(yè)主方驗(yàn)收合格后付至合同總金額_____，計(jì)：

質(zhì)保金_____，質(zhì)保期_____年。

6.門邊線條25元/米，按實(shí)際收貨結(jié)算。付款方式：滿5萬結(jié)一次。

第六條驗(yàn)收：

1.甲方應(yīng)于乙方安裝完畢后在安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果通知乙方，如交貨期屆滿，甲方未能及時(shí)收貨，乙方可適當(dāng)收取一定的保管費(fèi)用。

2.如有質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)維修或更換，直至甲方驗(yàn)收合格為止；

3.如逾期驗(yàn)收則視為質(zhì)量合格（注：安裝完畢七日內(nèi)驗(yàn)收）。

4.如乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合要求，甲方有權(quán)終止合同。

第七條特別條款：

1.貨物運(yùn)輸由_____方負(fù)責(zé)，運(yùn)費(fèi)由方承擔(dān)；搬運(yùn)費(fèi)由_____方承擔(dān)，產(chǎn)品安裝由方負(fù)責(zé)；

2.甲方未按期支付進(jìn)度款、（交）提貨期限順延；

3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物，乙方有權(quán)要求甲方賠償因此而造成的損失。

4.甲方應(yīng)為乙方提供適合安裝作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)、供電、清潔環(huán)境、運(yùn)貨通道。安裝期間，甲方應(yīng)確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。

5、乙方在現(xiàn)場(chǎng)安裝作業(yè)時(shí)，所造成的安全事故由乙方全部承擔(dān)。

第八條違約責(zé)任

1.乙方違約，則雙倍返還預(yù)付款；

2.甲方違，則不退還預(yù)付款，而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償；如不能再合同約定的期限內(nèi)支付乙方應(yīng)付貨款，乙方有權(quán)從甲方貨物現(xiàn)場(chǎng)撤出所有產(chǎn)品，直至甲方支付應(yīng)付所有貨款為止；

3.乙方不能按時(shí)交貨，按照每逾期一日向甲方支付

作為違約金，若該項(xiàng)違約金不足本條第一款金額，按第一款承擔(dān)違約金。

4.若因乙方質(zhì)量問題造成的損失，如人工費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、工期延誤等，全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

第九條法律效力：

1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效；

2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；

3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關(guān)的政治甲乙雙方應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不能解決時(shí)，則提交成都仲裁委員會(huì)。

第十條其他事項(xiàng)

1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。

加工圖紙必須由甲方現(xiàn)場(chǎng)代表李翔，乙方代表殷本建雙方簽字，每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。

甲方：___________

乙方：______________________

法定代表人：___________

法定代表人：___________

委托代理人：___________

委托代理人：___________

地址：___________

地址：___________

開戶行：___________

開戶行：___________

賬號(hào)：___________

賬號(hào)：___________

電話：______________________

電話：______________________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

產(chǎn)品承攬加工合同書篇17

委托方：(甲方)________________________

承攬方：(乙方)________________________

1、加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量?jī)r(jià)格、交貨期：________________________

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之____________，但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

4、交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

5、質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

6、結(jié)算方式：通過銀行托收。

7、違約責(zé)任：甲方委托乙方加工，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之____________交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

甲方：________________________

乙方：________________________

法定代表人：________________________

法定代表人：________________________

地址：________________________

地址：________________________

銀行帳號(hào)：________________________

銀行帳號(hào)：________________________

____________年____________月____________日

產(chǎn)品承攬加工合同書篇18

承攬方：以下簡(jiǎn)稱甲方

定作方：以下簡(jiǎn)稱乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

品名規(guī)格（長(zhǎng)，寬，高cm）單位數(shù)量備注

玻璃柜臺(tái)130_40_90件120

塑料臺(tái)面柜臺(tái)180_100_95件10其中不帶抽屜

玻璃臺(tái)面柜臺(tái)180_100_95件20

棉布貨架180_40_200件10

大百貨電器貨架180_80_200件5

小百貨貨架180_50_200件80

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.

三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.

甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價(jià)款：

按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：

一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé).

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元（貳萬元）.

甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：

乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責(zé)任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的`，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20％的違約金.

六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30％的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.

第十四條不可抗力：

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：（蓋章）

代表人：（簽名）

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號(hào)：

年月日

乙方：

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號(hào)：

年月日

產(chǎn)品承攬加工合同書篇19

甲方：____________

乙方：____________

鑒于甲方是在____市合法注冊(cè)的，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司，并需要加工部件;

鑒于乙方是在合法注冊(cè)的，經(jīng)營(yíng)范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及中華人民共和國(guó)其他相關(guān)的.法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：

品名______規(guī)格______單位______數(shù)量______備注______

二、原材料提供：

1、甲方提供的原材料為：______規(guī)格為：______數(shù)量為：______提供時(shí)間為：________年____月____日。

2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的，應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊。

3、乙方提供的原材料為：______規(guī)格為：______數(shù)量為：______提供時(shí)間為：________年____月____日。

4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn)。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書面通知乙方，由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正。

三、技術(shù)資料及圖紙

1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。

2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù)，提出修改意見。

3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。

4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。

四、質(zhì)量要求：

1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。

2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。(也可不約定此項(xiàng)目)

五、加工成品驗(yàn)收：

1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起____日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。

2、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。

4、乙方加工成品交付后，甲方在時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。

六、加工成品交付：

1、乙方應(yīng)于________年____月____日將產(chǎn)品全部送至甲方倉(cāng)庫(kù)，地址為。甲方如指定____市以外的交付地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用。

2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須事先與對(duì)方達(dá)成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

3、實(shí)際交付日期，乙方自行送達(dá)的，以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。

4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的，甲方認(rèn)可的，就超過的部分按照超過的比例支付報(bào)酬。

七、報(bào)酬及支付：

1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為：每件______元(或總報(bào)酬______元)

2、報(bào)酬的支付采取以下方式：

甲方應(yīng)于________年____月____日支付乙方______元，于________年____月____日支付乙方______元，余款于乙方交付之日起____日